Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29 июня 2021 г. N Ф05-12314/21 по делу N А40-98532/2020

город Москва

29 июня 2021 г.

Дело N А40-98532/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 22.06.2021.

Полный текст постановления изготовлен 29.06.2021.

Арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Крекотнева С.Н.

судей Анциферовой О.В., Дербенева А.А.,

при участии в заседании:

от истца: Орлова Т.А. по дов. от 22.01.2021

от ответчика: не явился, извещен

рассмотрев 22.06.2021 в судебном заседании кассационную жалобу

ООО "КАЛУЖСКИЙ МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2020

и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2021

по иску ООО "КАЛУЖСКИЙ МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД" (ОГРН: 1174027007131)

к ООО "ОПТ-СНАБ" (ОГРН: 1157746000928)

о взыскании 15 285 024 руб. штрафа

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "ОПТ-СНАБ" (далее - ответчик) 15 285 024 руб. штрафа по договору поставки от 05.06.2017 N 17/01.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по существу спора судебным актом, истец обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов об отсутствии оснований для начисления штрафа фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, поскольку основания для одностороннего отказа от договора отсутствовали, а также на нарушение судами норм процессуального права, в том числе вследствие отсутствия оценки всех доводов истца, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о принятии кассационной жалобы к производству, о месте и времени судебного заседания была размещена на официальном Интернет-сайте суда: http:www.fasmo.arbitr.ru.

В заседании суда кассационной инстанции 22.06.2021 представитель истца изложенные в жалобе доводы и требования поддержал, ответчик явку своего представителя не обеспечил, отзыв не представил, что согласно положениям части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав объяснения представителя истца и проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм процессуального и материального права, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что обжалуемые решение и постановление отмене не подлежат.

Из представленных в материалы дела документов судами при рассмотрении спора по существу установлено, что истец (поставщик), ссылаясь на неправомерный отказ ответчика (заказчик) от принятия изготовленного и готового к передаче товара по заключенному сторонами 05.06.2017 договору поставки N 17/01, направил в его адрес досудебную претензию об уплате предусмотренного пунктом 4.4 договора штрафа за отказ от оплаты поставляемой партии товара, указанной в спецификации.

Поскольку направленная претензия оставлена без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив в соответствии с требованиями положений статей 64 - 65, 70 - 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявленные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, истолковав в соответствии с положениями статей 421 и 431 Гражданского кодекса Российской Федерации условия заключенного сторонами договора, приняв во внимание обстоятельства отсутствия в материалах дела доказательств поставки товара на сумму внесенной заказчиком предоплаты и отсутствия уведомления о готовности товара по спорному договору, а также руководствуясь положениями статей 10, 153, 309, 310, 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в удовлетворении заявленных истцом требования отказал ввиду наличия документально подтвержденной просрочки истца в исполнении встречного обязательства по поставке товара и отсутствия в связи с этим оснований для взыскания с ответчика штрафных санкций.

Судебная коллегия окружного суда, соглашаясь с такими выводами судов первой и апелляционной инстанций, исходит из соответствия установленных судами фактических обстоятельств имеющимся в деле доказательствам и правильного применения относительно установленных обстоятельств норм материального и процессуального права, отмечая при этом, что суд кассационной инстанции не вправе в нарушение своей компетенции, предусмотренной статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации переоценивать доказательства и устанавливать иные обстоятельства, отличающиеся от установленных судами нижестоящих инстанций.

Изложенные в жалобе доводы об отсутствии оснований для начисления штрафа фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам суд кассационной инстанции в отсутствие указаний на ранее не исследованные судами и опровергающие изложенные в судебных актах выводы доказательства отклоняет, поскольку по существу приведенные истцом возражения сводятся к требованию о переоценке установленных судами нижестоящих инстанций обстоятельств, а также на преодоление юридической силу вступившего в законную силу решения суда первой инстанции N А40-289962/2019.

Также суд округа считает несостоятельными и противоречащими буквальному изложению норм статей 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не предусматривающим дословное воспроизведение доводов сторон и перечисление имеющихся в материалах дела доказательств, указания заявителя на нарушения судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, отмечая при этом, что наличие в обжалуемых судебных актах выводов, содержание которых исключает возможность применения какой-либо правовой позиции стороны, указывает соответствие содержания судебных актов требованиям процессуального законодательства.

Отклоняя доводы жалобы относительно неправомерности ссылки на установленные судебным актом по делу N А40-289962/2019 обстоятельства, суд округа исходит из того, что поскольку истцом в нарушение норм статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом изложенных в постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительство" от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснений новые доказательства по ранее исследованным обстоятельствам не представлены, возражения заявителя по существу сводятся к требованию о переоценке обстоятельств настоящего и ранее рассмотренного дел.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций правильно определили спорное правоотношение и предмет доказывания по делу и с достаточной полнотой выяснили имеющие значение для дела обстоятельства. Выводы судов об этих обстоятельствах основаны на доказательствах, указание на которые содержится в обжалуемых судебных актах и которым дана оценка в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Иное толкование заявителем норм материального и процессуального права, а равно иная оценка представленных в материалы дела документов не является предусмотренным положениями статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Неправильное применение норм материального права и нарушения норм процессуального права, которые могли бы послужить основанием для отмены принятых по делу судебных актов в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлены, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2021 по делу N А40-98532/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

С.Н. Крекотнев

Судьи

О.В. Анциферова А.А. Дербенев