Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30 ноября 2021 г. N Ф05-29056/21 по делу N А40-235335/2020

город Москва

30 ноября 2021 г.

Дело N А40-235335/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 23 ноября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 ноября 2021 года.

Арбитражный суд Московского округа в составе:

Председательствующего судьи: Матюшенковой Ю.Л.,

судей: Дербенева А.А., Каменской О.В.

при участии в заседании:

от истца (заявителя): Пашаев Р.М. д. от 25.11.2020

от ответчика (заинтересованного лица): Пальчикова Т.Е. д. от 14.01.21

рассмотрев 23 ноября 2021 года в открытом судебном заседании

кассационную жалобу Министерства обороны Российской Федерации

на решение Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2021,

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2021

по заявлению Министерства обороны Российской Федерации

к акционерному обществу "Концерн "Созвездие" (ОГРН: 1053600445337, ИНН: 3666127502)

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Министерство обороны Российской Федерации (истец, заказчик) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "Концерн "Созвездие" (ответчик, поставщик) о взыскании неустойки в размере 21 821 450,27 руб. по государственному контракту N 1921187443001412467001456 от 19.04.2019.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Законность судебных актов проверена в порядке ст. ст. 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с кассационной жалобой Министерства обороны Российской Федерации, в которой заявитель со ссылкой на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права просит решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым заявленные требования удовлетворить.

В заседании суда кассационной инстанции представитель Министерства обороны Российской Федерации поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель общества в отзыве на кассационную жалобу и в заседании суда возражал против кассационной жалобы по мотивам, изложенным в судебных актах.

Отзыв на кассационную жалобу представлен и приобщен к материалам дела.

Изучив материалы дела, проверив соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения судами норм материального и процессуального права, доводы кассационной жалобы и возражений относительно них, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 19.04.2019 между Министерством обороны Российской Федерации (далее - истец, заказчик) и акционерным обществом "Концерн "Созвездие" (ответчик, поставщик) заключен государственный контракт N 1921187443001412467001456 на поставку многофункциональных комплексов радиоэлектронной борьбы РБ-531Б для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2019-2021 годах (далее - товар, контракт), которым согласованы цена (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 07.08.2020), порядок и условия оплаты и поставки товара.

Обращаясь в суд с настоящими требованиями, истец указал на нарушение ответчиком сроков исполнения контракта, в связи с чем Министерством начислена неустойка на основании п. 11.2 Контракта, расчет которой произведен за период с 27.12.2019 по 08.07.2020 по ставке рефинансирования 4,5 % исходя из стоимости всей цены контракта без учета изменения цены дополнительным соглашением N 1 от 07.08.2020 и исполненного в срок обязательства.

Оценив представленные в материалы дела доказательства и установив, что ответчиком произведена оплата неустойки, расчет которой произведен с учетом того, что часть товара поставлена своевременно, цена контракта изменена, последняя партия товара поставлена 25.03.2020, ставка рефинансирования на момент оплаты неустойки составила 4,25 %, суд первой инстанции, руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330 ГК РФ, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворении заявленных требований.

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение без изменения, с выводами суда первой инстанции согласился.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций являются правильными, соответствуют установленным по делу обстоятельствам и действующему законодательству, не противоречат правовой позиции, сформированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 N 5467/14, и сложившейся практике (определение Верховного Суда РФ от 16.02.2017 N 308-ЭС16-20637 по делу N А32-26250/2014, определение Верховного Суда РФ от 30.12.2016 N 305-ЭС16-18077 по делу N А40-10133/2016).

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, фактически повторяют доводы заявителя, заявленные им при рассмотрении настоящего спора в суде первой и апелляционной инстанциях, при этом доводы заявителя не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судами при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу.

Приведенные в кассационной жалобе доводы не свидетельствуют о нарушении судами норм материального и процессуального права, а фактически указывают на несогласие с выводами судов, основанными на исследовании имеющихся в деле доказательств, которым судами дана надлежащая правовая оценка, и направлены на переоценку исследованных судами доказательств и установленных обстоятельств, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Суд кассационной инстанции находит выводы судов первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными, сделанными при правильном применении норм материального и процессуального права, с установлением всех обстоятельств по делу, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу.

Доводы кассационной жалобы, сводящиеся к иной, чем у судов, оценке доказательств, не могут служить основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, так как они не опровергают правомерность выводов арбитражных судов и не свидетельствуют о неправильном применении норм материального и процессуального права.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены решения, постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены.

Руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 29.04.2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2021 по делу N А40-235335/2020 - оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья

Ю.Л. Матюшенкова

Судьи

А.А. Дербенев О.В. Каменская