Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27 января 2022 г. N Ф05-32311/21 по делу N А40-230855/2020

город Москва

27 января 2022 г.

Дело N А40-230855/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 20 января 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 января 2022 года.

Арбитражный суд Московского округа в составе:

в составе: председательствующего-судьи Каменской О.В.,

судей Анциферовой О.В., Матюшенковой Ю.Л.,

при участии в заседании:

от истца: Тлишева Б.А. по дов. от 10.01.2022;

от ответчика: Янушко Р.Л. по дов. от 14.01.2021;

рассмотрев 20 января 2022 года в судебном заседании кассационную жалобу Государственного казенного учреждения города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства"

на постановление от 14 сентября 2021 года

Девятого арбитражного апелляционного суда,

по иску: Государственного казенного учреждения города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства"

к обществу с ограниченной ответственностью "Бизнес-класс"

о взыскании неустойки,

по встречному иску ООО "Бизнес-класс"

к Государственному казенному учреждению города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства"

о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Москвы от 30 апреля 2021 года, с ООО "Бизнес-класс" в пользу ГКУ г. Москвы "Администратор Московского парковочного пространства" взыскана неустойка в размере 101 192 руб. 67 коп., а также 4 036 рублей государственной пошлины. В удовлетворении встречного искового заявления ООО "Бизнес-класс" отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2021 года, решение Арбитражного суда города Москвы от 30 апреля 2021 года по делу N А40-230855/2020 отменено.

В удовлетворении исковых требований Государственного казенного учреждения города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства" к обществу с ограниченной ответственностью "Бизнес-класс" отказано.

Взыскано с Государственного казенного учреждения города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Бизнес-класс" сумму основного долга по государственному контракту от 23.09.2019 N ОП4/145-ГК в размере 39 095 (тридцать девять тысяч девяносто пять) руб., государственную пошлину: по встречному иску в сумме 2 000 (две тысячи) руб., по апелляционной жалобе в сумме 3 000 (три тысячи) руб.

Законность судебных актов проверена в порядке ст. ст. 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с кассационной жалобой Государственного казенного учреждения города Москвы "Администратор Московского парковочного пространства", в которой заявитель со ссылкой на не соответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела, а также на нарушение норм материального и процессуального права просит суд округа отменить постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, решение Арбитражного суда города Москвы оставить без изменения.

Представители сторон, явившиеся в судебное заседание кассационного суда, поддержали свои доводы и возражения.

Письменный отзыв представлен в материалы дела.

Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и проверив в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не находит оснований для отмены или изменения судебного акта ввиду следующего.

Как обоснованно указано судами, между истцом по первоначальному иску (далее - Заказчик) и ответчиком по первоначальному иску (далее - Поставщик) был заключен государственный контракт N 0П4/145-ГК на поставку удостоверений (далее - Контракт), согласно п. 1.1 которого Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить удостоверения в объеме, установленном в Техническом задании (Приложении N 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее - ТЗ).

В соответствии со п. 3.1 поставка товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные Контрактом и ТЗ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение N 1 к настоящему Контракту): поэтапно, с 14.11.2019 по 30.11.2021.

Считая, что ответчик допустил просрочку обязательств по поставке товара, истец на основании п. 7.1 - п. 7.4 Контракта начислил ответчику неустойку и штраф в общем размере 101 192 руб. 67 коп.

В подтверждение наличия просрочки исполнения обязательств в материалы дела представлены копии Заявок по этапам.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 28.10.2020 N МПП-10-28627/2020 с требованиями оплаты пени в размере 99 349 руб. 59 коп. и штрафа в размере 1 843 руб. 08 коп., которая осталась без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения с иском в суд.

ООО "Бизнес-класс" обратилось в арбитражный суд со встречным исковым заявлением о взыскании с ГКУ "АМПП" суммы основного долга в размере 39 095 рублей.

В соответствии с п. 4.9 Контракта, согласно которому, после получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

Таким образом, Заказчиком было реализовано право на возможность направления закрывающих документов на доработку по причине выявленных недостатков при их проверке на предмет соответствия требованиям Контракта и Технического задания.

Кассационная коллегия считает, что выводы суда апелляционной инстанции о применении норм права соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, оценка которым судом дана в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; суд апелляционной инстанций правильно применил нормы права; кассационная жалоба удовлетворению не подлежит ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, 23.09.2019 ООО "Бизнес-класс" и ГКУ "АМПП" заключили контракт на поставку удостоверений. Контракт заключен по итогам электронного аукциона по правилам Закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по цене 184 307 руб. 80 коп.

По условиям контракта Поставщик принял обязательство изготовить и поставить удостоверения по заявкам Заказчика. За время исполнения контракта Заказчик направил 24 заявки на 350 удостоверений на общую сумму 39 095 руб.

Все заявки были исполнены, а удостоверения поставлены Заказчику в течение февраля - сентября 2020 г.

Никаких претензий к поставленным удостоверениям Заказчик не предъявил, ни по количеству, ни по качеству.

От товара Заказчик не отказался, удостоверения не вернул, но под разными предлогами отказался подписать закрывающие документы (товарные накладные, акты приема-передачи) и соответственно оплатить товар.

Посчитав, что поставленный товар не поставлен, Заказчик обратился в суд с требованием о взыскании неустойки, которая по его расчетам составила 101 192 руб. 67 коп.

В контракте утверждена форма акта приемки-передачи товара (приложение N 2 к контракту). В соответствии с этой формой, как указано в примечании, "в случае начисления неустойки заказчиком прикладывается ее расчет". То есть, именно заказчик должен рассчитать неустойку и указать ее в акте. Поставщик это сделать не может, хотя бы по той причине, что ему не может быть известно заранее, при направлении товара вместе с закрывающими документами, в какой день их получит заказчик и соответственно период просрочки в случае получения товара с опозданием.

Заказчик требовал внести изменения в акты приемки-передачи, исключив из них раздел для заполнения приемочной комиссии.

Возражения поставщика о том, что он не вправе корректировать, утвержденные контрактом формы, заказчик проигнорировал.

Кроме того, Поставщик не знает и не должен знать, каким образом Заказчик будет принимать товар и будет ли заказчик создавать для этих целей приемочную комиссию согласно ч. 6 ст. 94 закона 44-ФЗ.

Наличие же указанного раздела в актах приемки-передачи никоим образом не препятствует заказчику в приемке товара и подписанию акта.

Заказчик предъявлял и другие необоснованные требования к закрывающим документам. На все эти требования поставщик неоднократно давал ответы и указывал на их неправомерность (письмо от 11.03.2020 г. N 87; от 31.03.2020 г. N 124, N 125; от 01.10.2020 г. N 356-1, 356-2, 356-3; от 05.10.2020 г. N 372). Вся переписка представлена в материалы дела.

По поводу дат поставки удостоверений судом апелляционной инстанции правомерно отмечено, что удостоверения вместе с закрывающими документами были поставлены в даты, указанные в дополнении к отзыву на иск от 19.04.2021, представленном в суд первой инстанции вместе с контррасчетом неустойки.

Материалами дела установлено, что никаких возражений по поводу указанных дат истец не заявил, а напротив, указал следующее: "представленный расчет произведен только на дату доставки самого товара по каждой заявке, но не учитывает факт не предоставления корректного комплекта закрывающих документов".

Таким образом, между сторонами отсутствовал спор по поводу дат доставки удостоверений и "некорректных" комплектов закрывающих документов.

В силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Заказчик не оспаривал даты доставки удостоверений и закрывающих документов, соответственно признал их.

Кроме того, указанные даты подтверждаются имеющимися в материалах дела документами.

В претензии заказчика от 13.07.2020 N МПП-10-16621/20 (далее - Претензия) указано "02.03.2020 письмом N МПП-02-14052/20 в ГКУ "АМПП" от Поставщика поступили 83 удостоверения (по заявкам 2 и 3 этапов) и комплекты документов на оплату 1,2 и 3 этапов" (том 2, лист дела 56).

В письме заказчика от 27.03.2020 N МПП-02-14052/20-1 указано "17.03.2020 в ГКУ "АМПП" получено Ваше письмо, в котором Поставщик направляет Заказчику 70 удостоверений и закрывающие документы к ним" (том 2, лист дела 61).

В Претензии заказчика указано "22.04.2020 Поставщик письмом N МПП-02-14052/20-2 прислал удостоверения по заявкам МПП-10-5552/20 и МПП-10-7346/20 и комплекты закрывающих документов по данной поставке и всему 4 этапу" (том 2, лист дела 57).

В Претензии заказчика указано "28.05.2020 Поставщик письмом N МПП-02-14052/20-3 прислал удостоверения по заявкам МПП-10-8024/20 и МПП-10-10089/20 и комплекты закрывающих документов" (том 2, лист дела 57).

В Претензии заказчика указано "на 09.07.2020 удостоверения поступали, документы по 7 этапу не представлены". Закрывающие документы по 7,8 и частично 9 этапу были представлены позднее - 14.08.2020. Эту дату заказчик не оспаривал (том 2, лист дела 58).

Удостоверения и документы по 10 этапу и частично по 9 были представлены заказчику 25.09.2020. Эту дату заказчик не оспаривал.

В материалах дела (том 2, лист дела 97) имеется подтверждающее доставку уведомление службы доставки о вручении отправления 25.09.2020.

Так как заказчик не оспаривал указанные обстоятельства, возражения на них не заявил, то дополнительные доказательства не представлялись.

По поводу довода заказчика о непредставлении документов, подтверждающих качество товара в соответствии с п. 4.9 Контракта, п. 6 ТЗ к Контракту.

Как было указано поставщиком (ответчик) в суде первой инстанции (п. 3 письменных пояснений от 25.03.2021), заказчик требований о предоставлении документов в соответствии с п. 4.9 Контракта ранее до обращения в суд не выдвигал. Они заявлены только при разбирательстве дела в суде.

При исполнении Контракта заказчик требовал исключительно счета (нулевые), счета-фактуры, акты приемки-передачи.

Например, в письме от 27.03.2020 N МПП-02-14052/20-1 (том 2. лист дела 61) после получения 70 удостоверений и закрывающих документов к ним заказчик пишет замечания, требуя товарные накладные и счета-фактуры на каждую заявку.

Никаких требований к сертификатам (декларациям соответствия) не предъявляет.

Также и во всех иных многочисленных письмах с замечаниями к закрывающим документам никаких требований о предоставлении сертификатов и деклараций заявлено не было.

Следует отметить, что удостоверения не относятся к товарам, в отношении которых установлены требования об обязательной сертификации или декларации соответствия.

Суд округа поддерживает вывод суда апелляционной инстанции, что доводы заказчика не обоснованы и не основаны на законе.

Перечень товаров, в отношении которых должны представляться сертификаты и декларации о соответствии, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

Удостоверения, которые поставлялись по Контракту, в этот перечень не входят, законодательство о техническом регулировании на них не распространяется, обязательной сертификации или декларированию соответствия они не подлежат.

Согласно п. 4.9 Контракта в день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так как сертификаты (декларации о соответствии) обязательными для данного вида товара не являются, то и представляться они не должны. Аналогичный контракт стороны уже исполняли в 2018 - 2019 году (контракт N ОП4/348-ГК от 28.12.2017). Никаких деклараций (сертификатов) заказчику по нему не требовалось. Старый контракт имеется в материалах дела, был представлен суду первой инстанции вместе с письменными пояснениями от 25.03.2021, в п. 3 которых было указано на противоречивое поведение заказчика.

Что касается п. 6 технического задания (приложение N 1 к Контракту), то согласно этому пункту наличие гарантии качества удостоверяется наличием гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи в товарной накладной, акте приемки-передачи поставленных товаров.

Приложением N 2 к Контракту утверждена форма акта приемки-передачи товара (партии товара). Пунктом 3 этого акта предусмотрена графа "Качество". При приемке товара в этой графе должна делаться отметка о качестве товара (соответствует или не соответствует). Таким образом, каких-либо иных документов, подтверждающих качество товара, предоставляться не должно. Качество товара удостоверяется проставлением отметки в графе "Качество" (том 2, лист дела 145).

Согласно ч. 7 ст. 94 Закона N 44-ФЗ приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком.

Согласно п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включаются обязательные условия: о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального закона, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

За выполнение обязанностей заказчика по Закону N 44-ФЗ отвечает его контрактная служба или контрактный управляющий.

Согласно ч. 3 ст. 38 Закона N 44-ФЗ контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента).

Согласно пп. е пп. 3 п. 13 Типовое положение (регламент) о контрактной служб, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631, действовавшего в период исполнения Контракта, контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: при исполнении, изменении, расторжении контракта: е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.

Таким образом, контрактная служба заказчика или контрактный управляющий, принимающий товар, должны были обеспечить приемку товара, в том числе по количеству и качеству, и сделать об этом соответствующую отметку в документе о приемке (акте приемки-передачи), если качество товара соответствовало условиям Контракта.

Вместо этого заказчик требовал от поставщика заполнить графу качество и под этим предлогом наряду с другими необоснованными претензиями отказывался принимать товар, увеличивая просрочку поставщика.

Никаких замечаний ни по количеству, ни по качеству товара заказчиком заявлено не было, товар заказчиком не принят, не возвращен и не оплачен.

Кассационная коллегия соглашается с выводами суда апелляционной инстанции, что при таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворения первоначальных исковых требований ГКУ "АМПП".

Отказывая в удовлетворении встречного иска Поставщика о взыскании 39 095 руб. - стоимости поставленного товара, суд первой инстанции ссылался на п. 4.10 контракта, указав, что заказчиком было реализовано право на возможность направления закрывающих документов на доработку по причине выявленных недостатков при их проверке на предмет соответствия требованиям Контракта и Технического задания.

Суд округа считает, что данный вывод суд апелляционной инстанции правомерно отклонил в силу нижеследующего.

Согласно п. 4.10 Контракта после получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Между тем, в данном пункте речь идет о недостатках товара, а не закрывающих документов. Таких недостатков заявлено не было; у Заказчика не было никаких претензий к поставленным удостоверениям.

Претензии Заказчика к закрывающим документам были необоснованными по указанным выше причинам.

Товар подлежит оплате даже при непредставлении полного предусмотренного договором пакета документов.

Согласно положениям статьи 464 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 06.02.2018 N 305-ЭС17-16171, основанием для неоплаты по приведенным выше причинам является только отказ от товара.

Суд округа считает, что доводы суда в обоснование решения на ст. 518 ГК РФ суд апелляционной инстанции правомерно признал необоснованными, поскольку Покупатель, которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ, но Заказчику были поставлены товары надлежащего качества. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Документы (товарные накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры), претензии к которым предъявлял Заказчик, товаром не являются.

Как обоснованно указано судом апелляционной инстанции, принцип свободы договора, на который ссылается суд, должен применяться наряду с другими принципами, в частности добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ), в том числе при заключении и исполнении договора; а также равенства участников гражданского оборота (п. 1 ст. 1 ГК РФ), независимо от того, кто является стороной договора госучреждение или частное лицо.

При этом толкование договора должно осуществляться в соответствии с правилами ст. 431 ГК РФ, а не произвольно.

На основании вышеизложенных обстоятельств, суд апелляционной инстанции сделал правильный вывод об отказе в удовлетворении первоначальных исковых требований и удовлетворении встречных исковых требований в полном объеме.

Приведенные в кассационной жалобе доводы не свидетельствуют о нарушении судом апелляционной инстанции материального и процессуального права, а фактически указывают на несогласие с выводами суда, основанными на исследовании имеющихся в деле доказательств, которым судом дана надлежащая правовая оценка, и направлены на переоценку исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Суд кассационной инстанции находит выводы суда апелляционной инстанции законными и обоснованными, сделанными при правильном применении норм материального и процессуального права, с установлением всех обстоятельств по делу, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу.

Доводы кассационной жалобы, сводящиеся к иной, чем у суда, оценке доказательств, не могут служить основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, так как они не опровергают правомерность выводов арбитражного суда и не свидетельствуют о неправильном применении норм материального и процессуального права.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены.

Руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2021 года по делу N А40-230855/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья

О.В. Каменская

Судьи

О.В. Анциферова Ю.Л. Матюшенкова