Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (с изменениями и дополнениями)

Паспорт
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

 

Наименование Программы	-	федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы	-	распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 1735-р
Государственный заказчик - координатор Программы	-	Министерство экономического развития Российской Федерации
Государственные заказчики Программы	-	Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации упразднен в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"), Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная служба судебных приставов
Основной разработчик Программы	-	Министерство экономического развития Российской Федерации
Цели Программы	-	повышение качества осуществления правосудия; совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций
Задачи Программы	-	обеспечение открытости и доступности правосудия; создание необходимых условий для осуществления правосудия; обеспечение независимости судебной власти; построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения; модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации
Целевые индикаторы и показатели Программы	-	доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц (процентов); доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц (процентов); количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц); количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц); количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц); доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем количестве судов общей юрисдикции (процентов); количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи (единиц) (начиная с 2021 года); количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года); количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года); внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий); количество федеральных и мировых судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек); количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек); количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек) (начиная с 2020 года); размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров); количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц); повторные экспертизы после экспертиз государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов); фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации (процентов); интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов); количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц); количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц); количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц); количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц); количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц); объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)
Сроки реализации Программы	-	2013 - 2024 годы
Объем и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на 2013 - 2024 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 113607,31 млн. рублей, в том числе: капитальные вложения - 94244,79 млн. рублей; прочие нужды - 19362,52 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	-	повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров; обеспечение доступности и открытости правосудия; повышение авторитета судебной власти; создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе; обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах; повышение качества исполнения судебных актов и проводимых судебных экспертиз

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к судебной системе.

Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое значение в любом правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она защищает одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом. Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности.

Российская Федерация в соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации провозглашена правовым государством.

Правовое государство характеризуется в том числе самостоятельной и независимой судебной системой, эффективно обеспечивающей защиту интересов государства, прав и интересов граждан и юридических лиц.

Создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране напрямую связано с эффективностью судебной системы. Немаловажным фактором привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации является развитие судебной системы, которая могла бы эффективным образом исполнять свои полномочия и обеспечивать должную защиту прав и интересов сторон.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, для повышения эффективности политико-правовых институтов и обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации необходимо решение следующих проблем:

защита частной собственности, формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;

проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость принимаемых судом решений;

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции (а не регистрироваться в оффшорах) и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;

борьба с коррупцией;

существенное улучшение доступа к информации о деятельности государственных органов;

кадровое обеспечение эффективного выполнения государственных функций и реализации государственных социальных гарантий.

Задачи, поставленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, являются основополагающими для развития судебной системы России.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с качеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной информированностью граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительной работой судов, неэффективным исполнением судебных актов, отсутствием необходимых условий для осуществления правосудия и др.

В этой связи требуется скорейшее внедрение в судебную систему, систему принудительного исполнения судебных актов и судебно-экспертную деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки осуществления правосудия, качество и оперативность проводимых судебно-экспертными учреждениями экспертиз и обеспечить эффективное исполнение судебных решений.

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" необходимо внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование административного судопроизводства и направленных на повышение доступности правосудия для граждан, организаций и объединений граждан при рассмотрении споров с органами государственной власти Российской Федерации, обеспечение права общественных объединений обращаться в суды общей юрисдикции или арбитражные суды по вопросам защиты интересов граждан, а также на уточнение подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по экономическим делам в целях исключения возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования.

Реализация предлагаемых изменений в законодательство Российской Федерации, а также мероприятий, направленных на развитие судебной системы России, определенных Президентом Российской Федерации в качестве основных, в частности совершенствование системы размещения судебных решений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечение доступа к этим решениям, потребует значительного укрепления материально-технической базы органов судебной власти.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) по созданию мобильного правосудия, электронного правосудия, внедрению программных средств аналитического обеспечения деятельности и осуществлению сканирования всех поступающих в суды документов, а также формирование электронных дел и формирование электронного архива судебных дел позволят обеспечить доступ граждан к правосудию, качественную и эффективную работу судов.

В целях технического обеспечения прав граждан на участие в судебных заседаниях и повышения уровня доступности правосудия предлагается предусмотреть мероприятия по развитию использования в судах системы видео-конференц-связи.

Важнейшим фактором обеспечения доступа к правосудию являются создание необходимых условий для осуществления правосудия, то есть размещение федеральных судов в зданиях, отвечающих современным требованиям осуществления правосудия по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, а также обеспечение возможности:

участия граждан в проведении открытых судебных заседаний;

проведения закрытых судебных заседаний;

участия в судебных заседаниях подсудимых, обвинителей, защитников, потерпевших, свидетелей и других участников судебного процесса, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи;

тайны совещаний судей, присяжных заседателей и арбитражных заседателей;

допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность;

воспроизведения фото-, кино-, аудио- и видеоматериалов в процессе судебного заседания;

надлежащего размещения судей и аппарата суда в служебных помещениях;

надлежащего временного содержания подсудимых и исполнения обязанностей конвойной службой Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствующих помещениях судов при рассмотрении уголовных дел;

надлежащего исполнения обязанностей работниками Федеральной службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов;

хранения и осмотра вещественных доказательств;

ознакомления с материалами дел для прокуроров, адвокатов и иных участников судебных процессов под контролем работников аппарата суда;

архивного хранения текущих и законченных производством судебных дел;

организации работы с юридической литературой;

получения и обмена информацией с использованием современных электронных средств связи общего пользования.

Кроме того, в связи с образованием в составе Российской Федерации в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, подписанным 18 марта 2014 г. в г. Москве и ратифицированным 21 марта 2014 г., новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя существует необходимость создания надлежащих условий для осуществления независимого правосудия на территориях указанных субъектов Российской Федерации.

В этой связи осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению зданий судов является по-прежнему актуальным.

Внедрение в деятельность судов современных информационных технологий позволило поднять на качественно иной уровень организацию их деятельности.

Ключевым средством информатизации Верховного Суда Российской Федерации стали информационные системы Верховного Суда Российской Федерации, сведения о которых внесены в Федеральную государственную информационную систему координации информатизации.

Указанные системы представляют собой совокупность информационных ресурсов и комплексов средств автоматизации функциональных подсистем, сетей связи и передачи данных, включая официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.

Информационные системы Верховного Суда Российской Федерации предназначены для повышения эффективности работы судей и работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации, открытости и доступности правосудия, обеспечения электронного судопроизводства и доступа граждан к информации о деятельности Верховного Суда Российской Федерации.

Вместе с тем одной из нерешенных остается проблема необоснованно длительных сроков судопроизводства. Ее решение напрямую связано с минимизацией сроков производства судебных экспертиз, результаты которых активно используются в целях установления обстоятельств по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

В этой связи в рамках Программы предполагается реализовать мероприятия по созданию условий для осуществления качественных экспертиз государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации, которые являются независимой структурой государственных судебных экспертов, не подчиненной органам дознания и следствия, свободной от какой бы то ни было ведомственной заинтересованности, и имеют на сегодняшний день наиболее полную нормативно-правовую базу по судебной экспертизе.

Вместе с тем возможности государственной судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации ограничены бюджетным финансированием, сегодня они уже практически исчерпаны и не соответствуют в полной мере возросшим потребностям судов в производстве экспертиз, в первую очередь строительно-технических, автотехнических и автооценочных, финансово-экономических, товароведческих, экологических, лингвистических, психологических, компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз.

Реализация мероприятий Программы по созданию условий для осуществления качественных экспертиз судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации и внедрению в судебно-экспертную деятельность современных информационных технологий, а также оснащение учреждений современной приборной базой позволят улучшить качество осуществляемых экспертиз и сократить сроки их производства, что повлияет на сокращение сроков судопроизводства.

Одним из основных аспектов качества правосудия является исполнение судебного акта в разумный срок.

Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, создание необходимых условий для эффективного осуществления принудительного исполнения судебных актов будут способствовать построению эффективной системы исполнительного производства, повышению открытости и доступности системы принудительного исполнения.

Обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, а также реализация принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений являются основными направлениями дальнейшего развития судебной системы.

Эффективность решения проблем в деятельности судебной системы программно-целевыми методами подтверждается положительным опытом реализации федеральных целевых программ "Развитие судебной системы России" на 2002 - 2006 годы и "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы. В этой связи использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития существующей судебной системы с целью обеспечения ее соответствия требованиям правового государства.

На современном этапе судебная система функционирует в условиях осуществления в государстве интенсивных социально-экономических процессов и реформ, что ставит новые задачи и определяет необходимость перехода судов на качественно новый уровень деятельности. В связи с этим необходимы серьезная государственная поддержка и применение программно-целевого подхода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности деятельности судов.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с развитием судебной системы и системы исполнения судебных решений, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

значением эффективной работы органов правосудия для построения правового государства;

тесной взаимосвязью процессов социально-экономического развития общества и сферы правосудия;

сложностью организационной структуры судебной системы, особыми требованиями к ее формированию и функционированию.

Использование программно-целевого метода позволит создать условия и предпосылки для максимально эффективного использования финансовых ресурсов в соответствии с приоритетами государственной политики в области развития правосудия.

С учетом изложенного с целью обеспечения преемственности Программы и федеральных целевых программ, реализованных в предшествующие периоды, использование в 2013 - 2024 годах программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для качественного обновления и создания в Российской Федерации системы правосудия, адекватной требованиям правового государства.

Для выбора вариантов решения проблем, стоящих перед судебной системой, в 2012 году были рассмотрены и проанализированы 2 сценария формирования и реализации Программы, предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями решаемых задач.

Первый сценарий (реалистичный) опирался на подходы, которые были разработаны в федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, и являлся логическим ее продолжением. Финансовое обоснование сценария сводилось к решению комплекса текущих задач и мероприятий за 8 лет, к которым добавлялись новые мероприятия, обусловленные современными потребностями развития судебной системы.

Второй сценарий (оптимистичный) исходил из необходимости достижения тех же стратегических целей и решения задач Программы, но уже за 5 лет и за счет большего размера средств федерального бюджета.

Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения в 2012 году выявил целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший размер затрат на реализацию мероприятий Программы в течение 8 лет при сохранении высоких показателей эффективности Программы.

Вместе с тем в ходе исполнения Программы выявлена необходимость продолжения реализации мероприятий Программы до 2024 года с сохранением программно-целевого метода решения проблемы.

Основным риском, связанным с использованием программно-целевого метода решения проблемы, является недостаточность финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, обусловленная инфляционными процессами.

Вместе с тем в целях реализации программно-целевым методом комплекса мероприятий по совершенствованию и развитию судебной системы предусматривается формирование централизованных механизмов их координации, а также системы индикаторов и показателей изменений в сфере правосудия, что должно обеспечить контроль за реализацией мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий от реализации Программы к минимуму.

 

II. Цели и основные задачи Программы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели

 

Целями Программы являются повышение качества осуществления правосудия и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Для достижения указанных целей является необходимым решение следующих задач:

обеспечение открытости и доступности правосудия;

создание необходимых условий для осуществления правосудия;

обеспечение независимости судебной власти;

построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения;

модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение комплекса мероприятий по следующим направлениям:

информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы;

строительство, реконструкция и приобретение зданий для судов, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации;

оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности, а также обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов;

внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление их материально-технической базы и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой;

внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, включая создание единой автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов и электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;

обеспечение судей жилыми помещениями, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов и мировых судей, предоставление работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов субсидий на приобретение жилых помещений.

Реализация Программы предусматривается в 2013 - 2024 годах.

Срок реализации Программы является достаточным для получения ощутимых общественно значимых результатов, связанных с достижением поставленных ею основных целей и задач по обеспечению открытости и прозрачности правосудия, повышению эффективности и качества рассмотрения дел, созданию необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечению доступности правосудия, обеспечению независимости судей, повышению уровня исполнения судебных решений и развитию системы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

В Программе предусматривается реализация комплекса скоординированных мероприятий по приоритетным направлениям развития судебной власти и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в связи с чем этапы ее реализации не выделяются.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы (нарастающим итогом или ежегодно), определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении N 1. Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 2.

 

III. Мероприятия Программы

 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных мероприятий Программы.

По направлению, касающемуся капитальных вложений, в целях создания необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности в рамках Программы будут осуществляться строительство, реконструкция и приобретение зданий для арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

За время реализации Программы предполагается ввести в действие 93 здания федеральных судов общей юрисдикции и управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 18 зданий арбитражных судов, 7 зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и 16 административных зданий управлений Федеральной службы судебных приставов в субъектах Российской Федерации.

Перечни строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Программы, по соответствующим государственным заказчикам Программы приведены в приложениях N 3 - 5.

В рамках Программы также планируется осуществление мероприятий по обеспечению около 800 судей жилыми помещениями, что позволит реализовать государственные социальные гарантии, закрепленные Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".

Информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы по направлению, касающемуся прочих нужд, обеспечит повышение эффективности деятельности всей судебной системы Российской Федерации.

Внедрение автоматизированных систем в деятельность органов судебной власти приведет к значительному сокращению нарушений процессуальных сроков рассмотрения дел и споров, сокращению количества незавершенных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ к информации и повысит качество и эффективность работы аппаратов судов.

В рамках реализации мероприятий Программы по информатизации судебной системы должны быть обеспечены:

открытость и доступность для граждан информации о деятельности судов Российской Федерации;

предоставление возможности гражданам использовать информационные технологии как при получении информации о деятельности судов Российской Федерации, так и на каждом этапе судебного процесса, начиная со дня обращения в суд до окончания судебного процесса;

снижение нагрузки на судей и работников аппаратов судов посредством оптимизации деятельности судебного делопроизводства и деятельности судов Российской Федерации по отправлению правосудия.

В частности, в целях развития информационно-коммуникационных технологий в Верховном Суде Российской Федерации и судах общей юрисдикции в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры единого информационного пространства Верховного Суда Российской Федерации и федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, органов судейского сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а также обеспечение высокого уровня ее доступности, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями за счет развития и внедрения программно-технических решений государственной автоматизированной системы "Правосудие" в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

создание комплекса сканирования и хранения электронных образов судебных документов, а также проведение работ по переводу судебных архивов в электронный вид;

создание условий для электронного судопроизводства, предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых заявлений, жалоб в электронном виде, получения копий документов и ознакомления с материалами дела;

создание технических условий для обеспечения взаимодействия судов общей юрисдикции с информационными системами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний и других ведомств в электронном виде;

оснащение судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации программным обеспечением и ключевыми носителями для ведения электронного документооборота с применением электронной подписи;

оснащение федеральных судов общей юрисдикции комплектами оборудования для допроса потерпевших и свидетелей без возможности их визуального наблюдения;

повышение качества работы судов (быстрое и качественное разрешение судебных дел), повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, судебных органов и органов судейского сообщества на основе информационно-коммуникационных технологий за счет применения систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программно-технических средств оцифровки документов и оборудования видео-конференц-связи.

По итогам реализации указанных мероприятий предусмотрено оснащение 2528 зданий федеральных судов общей юрисдикции системами видеопротоколирования хода судебных заседаний, 7372 залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции - системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний, 95 процентов федеральных судов общей юрисдикции - комплектами видео-конференц-связи.

В целях развития информационных технологий в арбитражной системе предполагается реализация следующих мероприятий:

создание "облачной" вычислительной архитектуры, которая позволит максимально эффективно, надежно и безопасно использовать технологии и специализированное "облачное" программное обеспечение для автоматизации судебного и общего делопроизводства, что в дальнейшем существенно сократит затраты на развертывание, поддержку и модернизацию программного обеспечения;

расширение возможностей использования мобильных устройств в качестве доступа к информационным ресурсам, программным комплексам и базам данных федеральных судов Российской Федерации посредством использования "облачных" технологий для судей и работников аппарата судов - мобильного правосудия;

создание системы персональной видео-конференц-связи судей арбитражных судов Российской Федерации, в частности внедрение программно-аппаратного комплекса видео-конференц-связи судей арбитражных судов, оборудование залов судебных заседаний видеокамерами купольного типа и создание системы хранения видеозаписей всех судебных заседаний;

развитие электронного правосудия и интеграция с информационными системами органов государственной власти;

создание в арбитражных судах специализированных правовых электронных библиотек;

создание мобильных подвижных офисов судей с применением видео-конференц-связи для проведения выездных заседаний в географически удаленных населенных пунктах страны. Такие офисы расширят функциональную возможность отправления правосудия, сделают правосудие более открытым и доступным. В качестве технической базы предполагается использование специального пассажирского микроавтобуса с расширенными функциональными возможностями;

организация входного сканирования всех поступающих в арбитражные суды документов и формирование электронных дел (пилотный проект "Электронное дело").

В рамках направления, включающего оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности и обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов, планируется оснастить здания федеральных судов техническими средствами охраны, в частности турникетами, охранно-пожарной сигнализацией, системами автоматического пожаротушения, системами тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, обеспечивающими возможность наблюдения и фиксации обстановки внутри зданий судов и на прилегающей территории, средствами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, шлюзовыми кабинами досмотра персонала и посетителей, рентгенотелевизионными установками для досмотра ручной клади посетителей суда и др.

Внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление материально-технической базы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой, является одним из приоритетных направлений.

В целях повышения уровня оперативности проведения судебных экспертиз необходимо обеспечить создание и ведение единого федерального банка данных судебных экспертиз и экспертных организаций. Для решения этой задачи предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание специализированного федерального центра обработки данных в федеральном бюджетном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, а также региональных центров обработки данных;

внедрение компонентов автоматизированной системы в судебно-экспертных учреждениях и их подразделениях, создание ведомственного удостоверяющего центра для возможности применения электронной цифровой подписи и др.

В процессе реализации Программы планируется создание 2170 автоматизированных рабочих мест, интегрированных в единую информационную сеть. Таким образом, будет налажен коммуникационный обмен данными всего экспертного и административно-управленческого состава государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

Судебная экспертиза относится к наукоемким видам деятельности. В процессе реализации Программы планируется оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации оборудованием, позволяющим решать новые экспертные задачи, включая проведение экспертиз по делам экстремистской направленности, развитие компьютерно-технической экспертизы и оснащение учреждений передвижными криминалистическими лабораториями.

Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также создание телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов позволят повысить прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства и уровень оперативности действий должностных лиц государства в ходе исполнения требований исполнительных документов, что приведет к улучшению принудительного исполнения судебных актов.

Для этого в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;

создание вычислительной инфраструктуры банка данных исполнительных производств регионального уровня, объединенной общей средой мониторинга и репликации данных в каждый территориальный орган Федеральной службы судебных приставов;

создание систем телефонии и видео-конференц-связи, построенных на базе телекоммуникационной системы, объединяющей 2,6 тыс. объектов территориальных органов Федеральной службы судебных приставов;

обеспечение информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, в рамках направления, касающегося прочих нужд, предусматриваются мероприятия по предоставлению более чем 1100 работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 6.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

 

В соответствии со статьей 124 Конституции Российской Федерации финансирование судов производится только из федерального бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого осуществления правосудия.

Программа реализуется только за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 113607,31 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

капитальные вложения - 94244,79 млн. рублей;

прочие нужды - 19362,52 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 7.

Распределение объемов финансирования подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

 

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы

 

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.

Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:

ежеквартально подготавливает доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств по установленной форме;

обеспечивает координацию работы с государственными заказчиками Программы по ее реализации;

осуществляет анализ хода реализации Программы и разработку предложений по повышению эффективности реализации ее мероприятий;

подготавливает предложения о корректировке Программы и продлении либо прекращении срока ее реализации (в случае необходимости);

определяет процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

Государственные заказчики Программы:

разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, а также локальные акты, необходимые для выполнения Программы;

осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ее мероприятий;

готовят в случае необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и уточняют затраты на осуществление мероприятий Программы, а также механизм ее реализации;

осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции;

организуют размещение информации (в том числе в электронном виде) о ходе и результатах реализации Программы и финансировании ее мероприятий;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

в установленные сроки в случае необходимости разрабатывают предложения о внесении изменений в Программу.

 

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

 

Особенность Программы заключается в том, что важнейшие результаты реализации ее мероприятий выражаются в отложенном по времени социальном эффекте.

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать реализации таких стратегических целей Российской Федерации, как создание необходимой среды для инновационного социально ориентированного типа развития, развитие политико-правовых институтов, нацеленных на обеспечение гражданских и политических прав граждан и исполнение законодательства Российской Федерации, а также на защиту базовых прав, включая неприкосновенность личности и собственности и независимость суда.

Предполагается в рамках реализации мероприятий Программы в части повышения эффективности политико-правовых институтов решить следующие задачи:

обеспечение действенной защиты прав и законных интересов граждан и формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;

существенное улучшение доступа граждан к правосудию, в том числе с использованием современных технологий, и к информации о деятельности судебной системы;

повышение эффективности и устойчивости функционирования финансовых рынков и создание условий для формирования в России международного финансового центра.

В результате выполнения мероприятий Программы предполагаются значительное повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров, обеспечение доступности и открытости правосудия, формирование стабильной и единообразной судебной практики, повышение авторитета судебной власти, создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе, обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах, а также повышение качества исполнения судебных актов и качества проводимых судебных экспертиз.

В Программе предполагается использовать систему индикаторов и показателей, характеризующих результаты реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственными заказчиками Программы и государственным заказчиком - координатором Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 8.

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках Программы приведена в приложении N 9.

 

Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Целевые индикаторы и показатели
реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
(нарастающим итогом или ежегодно)

Целевые индикаторы и показатели		2012 год (базовый)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц (процентов)	19,1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в числе опрошенных лиц (процентов)	35,5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц)	1	10	40	65	75	90	100	107	113
4.	Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц)	98	640	1250	-	1870	2528	-	-	-	-	-	-	--
5.	Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системой аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц)	1550	4050	6500 1	7372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем числе судов общей юрисдикции (процентов)	3	20	45	65	80	95	-	-	-	-	-	-	-
7.	Количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов/единиц)	20 ------ -	25 ------ -	65 2 ------ 919	- ------ 934	- ------ 1594	- ------ 2259	- ------ 2500	- ------ 2657	- ------ -	-	-	-	-
7.1.	Количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи (единиц)	-	-	-	-	-	-	-	6819 4	7044	-	-	-	-
8.	Количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов/единиц)	1 ------ -	5 ------ -	40 2 ------ 22	- ------ 38	- ------ 65	- ------ 77	- ------ 85	- ------ 105	- ------ 115
9.	Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий):	1945	2003	2063	2130	2197	2264	2283	2302	2882 5	-	-	-	-
10.	Количество судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек):
	в федеральных судах общей юрисдикции	-	87	174	261	348	435	-	-	-	-	-	-	-
	в арбитражных судах	-	33	65	126	180	236	281	327	-	-	-	-	-
	мировых судей	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10.1.	Количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек):
	в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-
11.	Количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек):
	в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)	-	-	-	5	11	12	9	8	11	-	-	-	-
	в федеральных судах общей юрисдикции и Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах (нарастающим итогом)	-	170	306	432	549	658	658	658	658	-	-	-	-
	в арбитражных судах (нарастающим итогом)	-	111	212	280	343	402	457	509	558	-	-	-	-
12.	Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров):
	в судах общей юрисдикции	145	145,5	146	147	148	149,5	151	153	160	165	166,9	167,7	168,5
	в арбитражных судах	111,5	112,5	115,4	115,4	120,3	123,4	123,4	126,8	131,3	134	137,2	137,9	153
13.	Количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц)	-	-	-	-	2	3	7 3	5	6	7	-	-	-
14.	Повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов)	0,4	0,4	0,35	0,35	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	-	-	-	-
14.1.	Фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации (процентов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов)	100	100	101	102	103	104	105	106	108	-	-	-	-
16.	Информатизация Верховного Суда Российской Федерации (ежегодно)
	количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)	-	-	-	-	-	-	3000000	4000000	9370330	-	-	-	-
	количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц)	-	-	-	-	-	-	3500	1000	1039	-	-	-	-
	количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)	-	-	-	-	-	-	18000	19000	38305	-	-	-	-
	количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц)	-	-	-	-	-	-	1500	3000	6050	-	-	-	-
	количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)	-	-	-	-	-	-	1500	3000	6050	-	-	-	-
	объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)	-	-	-	-	-	-	110	142	209	-	-	-	-

 

------------------------------

¹ Изменение показателей связано с уменьшением финансирования в 2015 году на 670143,8 тыс. рублей.

² До 2014 года показатели (индикаторы) отражались в процентах, после 2014 года - отражаются в единицах.

³ Значение показателя в 2018 году не достигнуто, бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет.

⁴ 2019 год является базовым годом для расчета показателя.

⁵ C учетом фактически достигнутых результатов за время реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы".

------------------------------

 

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Методика
сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

 

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

 

Перечень
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации

Наименование объекта, регион строительства			Срок ввода в действие		Мощность (кв. метров)		Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
							2013 - 2024 годы - всего		в том числе
									2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.	Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего					288731,3 1		60827,2		300 2		89700		155917		68878,9 3		2810,6 4		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2018 год		4604,66		288731,3		60827,2		300 2		89700		155917		68878,9 3		2810,6 4		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.	Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего					238245,2		88155		70400 2		127420		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год				400		-		400		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2015 год		3730		237845,2		88155		70000 2		127420		-		-		-		-		-		-		-		-		-
3.	Строительство здания Лискинского районного суда - всего					80872,1		2740		38770		39362,1		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год				2740		2740		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2015 год		2482,4		78132,1		-		38770		39362,1		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.	Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего					708106 1		-		20000		6000		-		20000		400000		200000		62106		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				26000		-		20000		6000		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		7224,2		682106		-		-		-		-		20000		400000		200000		62106		-		-		-		-
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.	Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего					728664,9 1		-		15000		5000 5		-		502399,7 6		480857,3 4		311784,9 7, 8		47691,9 9		199810,8 10		190010,8 11		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				15946		-		15000		5000 5		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2022 год		8202,9		712718,9		-		-		-		-		502399,7 6		480857,3 4		311784,9 7, 8		47691,9 9		199810,8 10		190010,8 11		-		-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.	Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего			15000		- 1		-		-		-		5000		35000 6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				-		-		-		-		5000		35000 6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.	Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего			14166,8		20930 1		-		29000		8800		8800 12		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				20930		-		29000		8800		8800 12		-		-		-		-		-		-		-		-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.	Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего					1582711,2 1		-		34000		6517		-		419158,5		932201,5 4		687974,6 7		554996,4 9		165596,1 10,13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				31695		-		34000		6517		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		17082,2		1551016,2		-		-		-		-		419158,5		932201,5 4		687974,6 7		554996,4 9		165596,1 10,13		-		-		-
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.	Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего					1708534,2 1		-		23359,2		14875,2 5		720608,1 12		1046872,3 3		857173,5 4, 14		681,3 7,15		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				23359,2		-		23359,2		2275,2 5		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2019 год		22837		1685175		-		-		12600		720608,1 12		1046872,3 3		857173,5 4,14		681,3 7,15		-		-		-		-		-
10.	Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего			3300		1333 1		3000		1670,2 2		1333,2 5		869,8		5869,8 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				1333		3000		1670,2 2		1333,2 5		869,8		5869,8 3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.	Строительство здания Курского областного суда - всего			7000		15000		-		12000		3000		500,7 12		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				15000		-		12000		3000		500,7 12		-		-		-		-		-		-		-		-
12.	Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего			640		2343		-		-		-		2343		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				2343		-		-		-		2343		-		-		-		-		-		-		-		-
13.	Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего			960		1196,8		-		-		900		296,8		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				1196,8		-		-		900		296,8		-		-		-		-		-		-		-		-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.	Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего			8000		34700		-		14700		20000		20000 12		9763,5 3		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				34700		-		14700		20000		20000 12		9763,5 3		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.	Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего					887188,7 1		-		10500		6000		-		70000 6		409953,7 4		397792,6 7		304820,6 9		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				16500		-		10500		6000		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2020 год		8769,1		870688,7		-		-		-		-		70000 6		409953,7 4		397792,6 7		304820,6 9		-		-		-		-
16.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего					226198		63350		30100		110000		22748		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	приобретение	2013 год		3344,1		55000		55000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	проектные и изыскательские работы	2014 год				8450		8350		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2016 год		3344,1		162748		-		30000		110000		22748		-		-		-		-		-		-		-		-
17.	Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск	2014 год		278,6		10250		-		10250		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.	Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего					3296661,3 1		30000		120761,1		702961,7		1228471,2 12		1270429		27516,7 4		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год				150761,1		30000		120761,1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2018 год		33664,23		3145900,2		-		-		702961,7		1228471,2 12		1270429		27516,7 4		-		-		-		-		-		-
Омский областной суд, г. Омск
19.	Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего					1077800,21		-		8411,7		2588,3		-		329400,9 6		300000		637677,2 7,8		743522,6 9		349759,2 10,13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				11000		-		8411,7		2588,3		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		15130,5		1066800,2		-		-		-		-		329400,9 6		300000		637677,2 7,8		743522,6 9		349759,2 10,13		-		-		-
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.	Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего					80853,2 1		-		7000		1500		605,5 12		10000 6		20000		62013,5 7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				2399,2		-		7000		1500		605,5 12		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		2110,5		78454		-		-		-		-		10000 6		20000		62013,5 7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.	Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего					788752,2 1		-		-		13369		15557,2		-		500000		697599,3 7		285751,2 9, 16		103636,9 10, 13		4000 11		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				28926,2		-		-		13369		15557,2		-		-		-		-		-		4000 11		-		-
	строительство	2027 год 26		10996,63		759826		-		-		-		-		-		500000		697599,3 7		285751,2 9, 16		103636,9 10, 13		-		-		-
22.	Реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего					264902 1		-		-		-		2500		6500 6		126203		254975,7 7		45351,5 9		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				9000		-		-		-		2500		6500 6		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2020 год		4485,2		255902		-		-		-		-		-		126203		254975,7 7		45351,5 9		-		-		-		-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.	Строительство Рязанского областного суда - всего					633349 1		-		-		4200		2864		-		300000		499146,3 7,8		263806,9 9		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				7064		-		-		4200		2864		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		11892,46		626285		-		-		-		-		-		300000		499146,3 7,8		263806,9 9		-		-		-		-
Томский областной суд, г. Томск
24.	Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего					324330 1		-		-		-		-		-		13566		131201 7		231462,6 9, 16		214152,4 10, 13		84702,5 11		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год				13566		-		-		-		-		-		13566		13566 7		-		-		-		-		-
	строительство	2022 год		3561		310764		-		-		-		-		-		-		117635		231462,6 9, 16		214152,4 10, 13		84702,5 11		-		-
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.	Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего					13029,6 1		5400		4220		3177,2		232,4		1342,6 6		14428,6		514428,6 7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год				13029,6		5400		4220		3177,2		232,4		1342,6 6		14428,6		14428,6 7,8		-		-		-		-		-
	строительство			14934,6		- 8,17		-		-		-		-		-		-		500000 8		- 17		-		-		-		-
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.	Строительство здания Ульяновского областного суда - всего					655905,7 1		4000		4169		9780		116716		180000 3		437026		131369,4 7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				22149		4000		4169		9780		4200		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2019 год		7345		633756,7		-		-		-		112516		180000 3		437026		131369,4 7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.	Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего			11560		27000 1		-		-		2000		12316		7000		12684 4,14		5684 7,8		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год				27000		-		-		2000		12316		7000		12684 4,14		5684 7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.	Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего					125245		125245		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		10489,9		125245		125245		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
29.	Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего					88589,9		88589,9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		11338,5		88589,9		88589,9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
30.	Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего					117940,8		117940,8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		12404		117940,8		117940,8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
31.	Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего					376786,4		-		92666,4		235208		59539,4 12		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2016 год		3722		376786,4		-		92666,4		235208		59539,4 12		-		-		-		-		-		-		-		-
32.	Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего					1329648,9 1		-		508249,3		255799,2		440208,9		367864,9 3		368306,4		280845,3 7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы					-		-		-		-		-		-		-		13693,8 8		-		-		-		-		-
	строительство			14832,2		1329648,9		-		508249,3		255799,2		440208,9		367864,9 3		368306,4		267151,57 ,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.	Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего	2017 год				619601		-		238499		273641,8 5		320584,6 12		35522,6 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2017 год		9268,5		619601		-		238499		273641,8 5		320584,6 12		35522,6 3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.	Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего					209704		144371		65333		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	реконструкция	2014 год		3631,4		209704		144371		65333		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего					2283828,8 1		-		916268,8		345989,7 5		159097,5 18		-		-		722976		581830,1		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				900		-		900		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	публичный технологический и ценовой аудит	2019 год				122,5		-		-		-		-		-		-		122,5		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		31528,8		2282806,3		-		915368,8		345989,7 5		159097,5 18		-		-		722853,5		581830,1		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.	Строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего					396984,8 1		-		3000		3267,1		7767,1 12		55940 3, 6		136255 4		242796,1 7, 8		177397		211103,5 10, 13		152663 11		5900 25		1000
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2024 год				13167,1		-		3000		3267,1		1767,1 12		-		-		-		-		-		-		5900		1000
	строительство	2026 год 26		7682,1		383817,7		-		-		-		6000		55940 3, 6		136255 4		242796,1 7, 8		177397		211103,5 10, 13		152663 11		- 25		-
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего			10080		27000		-		23000		4000		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2015 год				27000		-		23000		4000		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.	Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего					249710		37280		134220		78210		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	реконструкция	2015 год		3669		249710		37280		134220		78210		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.	Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего			2298		5420,5 1		4300		1870		933,3 5		561 12		550,9 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				5420,5		4300		1870		933,3 5		561 12		550,9 3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.	Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего					184837,41		2869		54291		216		76290		70433,7 3		60771		40522,9 7,8		-		400010		6571,2		5016,3 25		78652
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год				8101,3		2869		-		216		-		-		-		-		-		4000 10		6571,2		5016,3 25		-
	строительство	2025 год 26		3102		176736,1		-		54291		-		76290		70433,7 3		60771		40522,9 7,8		-		-		-		-		78652
41.	Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего					282980,2 1		-		5906,4		988		150		-		138444 14		161197,7 7,8		132264,5 9, 16		27000 10, 13		4615 11		4615 25		118020
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год				16409,1		-		5906,4		988		150		-		-		-		-		7000 10		4615 11		4615 25		-
	строительство	2025 год 26		4471,3		266571,1		-		-		-		-		-		138444 14		161197,7 7,8		132264,5 9,16		20000 13		-		-		118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области, г. Новосибирск
42.	Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего					668979,7		-		232000		303232,7 5		233698,8 12		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2016 год		6858		668979,7		-		232000		303232,7 5		233698,8 12		-		-		-		-		-		-		-		-
43.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего					148214		7100		79655,7		29677,6		105789,7 12		99512,7 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год				7100		7100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2017 год		3665,8		141114		-		79655,7		29677,6		105789,7 12		99512,7 3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.	Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего					181025 1		18670		27840		20000		87260		141927 3,6		16690,5 4		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2018 год		3243,3		181025		18670		27840		20000		87260		141927 3,6		16690,5 4		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.	Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего					31823		22506		9317		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	реконструкция	2014 год		708,26		31823		22506		9317		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.	Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего					52366		600		28836		27351		24415		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год				600		600		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2016 год		1008,6		51766		-		28836		27351		24415		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.	Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего					1085569 1		-		424437,2		192408,9		151726,8		136190,9 3,6		274918,7		295062,9 7,8		37275,3 9,16		- 10		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год				1835,4		-		-		-		-		-		1835,4		1835,4 7,8		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		7780		1083733,6		-		424437,2		192408,9		151726,8		136190,9 3,6		273083,3		293227,5 7		37275,3 9,16		- 10		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.	Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего					17800		16900		-		900		483 12		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				900		-		-		900		483 12		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2013 год		4229,4		16900		16900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.	Строительство здания Миасского городского суда - всего					183641		53210		67040		63391		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2015 год		4125		183641		53210		67040		63391		-		-		-		-		-		-		-		--		-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.	Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего					30804		30804		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		772,2		30804		30804		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
51.	Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего					39239		39239		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		815		39239		39239		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
52.	Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент	2014 год		483,2		7500		-		7500		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
53.	Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан	2014 год		709,6		25000		-		25000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.	Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего					36431,3		36431,3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		863		36431,3		36431,3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.	Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего					126546,6 1		-		-		-		5978		2989 3		65616		59582 8		13062,4 9		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				5978		-		-		-		5978		2989 3		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1918		120568,6		-		-		-		-		-		65616		59582 8		13062,4 9		-		-		-		-
56.	Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего					55532 1		-		-		-		2600		780 3		-		25000 8		34901,6 9		1593,7 13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				2600		-		-		-		2600		780 3		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		798,5		52932		-		-		-		-		-		-		25000 8		34901,6 9		1593,7 13		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.	Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего					3970 1		-		-		-		3970		3176 3		47830 14		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				3970		-		-		-		3970		3176 3		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2017 год		1057,92		-		-		-		-		-		-		47830 14		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.	Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего					69329 1		-		-		-		3273		1650 3		35000		67679 7		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				1650		-		-		-		3273		1650 3		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1491,8		67679												35000		67679 7		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.	Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего					326144 1		-		-		-		16500		-		96292		171414,2 7		209979,5 9		40132,5 10,13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				16500		-		-		-		16500		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		3358,7		309644		-		-		-		-		-		96292		171414,2 7		209979,5 9		40132,5 10,13		-		-		-
60.	Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва	2014 год		816,9		10000		-		10000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.	Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего					95077,6 1		-		-		3000		981		-		-		50000 8		41619 9,16		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				3981		-		-		3000		981		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1416		91096,6		-		-		-		-		-		-		50000 8		41619 9,16		-		-		-		-
62.	Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего					80931,6 1		-		-		2000		1458		-		-		50000 8		27978 9,16		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				3458		-		-		2000		1458		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1242		77473,6		-		-		-		-		-		-		50000 8		27978 9,16		-		-		-		-
63.	Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего					86750,5 1		-		-		-		2500		1480,5 6		660,6 4		50000 8		32770		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2018 год				3980,5		-		-		-		2500		1480,5 6		660,6 4		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1240		82770		-		-		-		-		-		-		50000 8		32770		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.	Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего					270870 1		-		-		9044		45500		216826		145776 4,14		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				9044		-		-		9044		500		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2018 год		3923,18		261826		-		-		-		45000		216826		145776 4,14		-		-		-		-		-		-

65.	Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего					316877,3 1		-		-		11366,3		21963,7		285511		198117 4		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				11366,3		-		-		11366,3		1963,7		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2018 год		5301,1		305511		-		-		-		20000		285511		198117 4		-		-		-		-		-		-
66.	Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего					78098 1		-		-		-		3744 18		-		75554 14		56603,7 7		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				3744 18		-		-		-		3744 18		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2019 год		1280		75554		-		-		-		-		-		75554 14		56603,7 7		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.	Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего			2000		1908,2 1		-		-		-		1273,8		3733,7 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				1908,2		-		-		-		1273,8		3733,7 3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68.	Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего					72216,9 1		-		-		-		3925		1483,3 3, 6		70000 14		50183		29247,3 9, 16		78484,4 10, 13		81764,8 11		1000 25		3000
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2024 год				7852		-		-		-		3925		1483,3 3, 6		-		-		-		-		-		1000		3000
	реконструкция	2026 год 26		2040,1		64364,9		-		-		-		-		-		70000 14		50183		29247,3 9, 16		78484,4 10, 13		81764,8 11		- 25		-
69.	Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск	2013 год		4586,3		75292,4		75292,4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70.	Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего					107551,5 1		-		-		-		1806,3		1806,2 3		52500 14		107142,3 7,8		6137,9 9		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				1806,3		-		-		-		1806,3		1806,2 3		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2020 год		3300		105745,2		-		-		-		-		-		52500 14		107142,3 7,8		6137,9 9		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71.	Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего					62758 1		-		-		-		1945		1268,1 3		22333		44111,1 7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				1945		-		-		-		1945		1268,1 3		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2020 год		1482,7		60813		-		-		-		-		-		22333		44111,1 7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72.	Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего			1800		1739,5 1		-		-		-		3670		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				1739,5		-		-		-		3670		-		-		-		-		-		-		-		-
73.	Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего					33115,2 1		-		-		-		1450		-		278,8		15000		26988,1 9		14,9 10,13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год				1632,2		-		-		-		1450		-		278,8		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		514		31483		-		-		-		-		-		-		15000		26988,1 9		14,9 10,13		-		-		-
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74.	Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего					208128 1		1783		2967		- 5		2967		37200 6		136903,1 4		105123,6 7		23435,5 9,16		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				4750		1783		2967		- 5		2967		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		2826,51		203378		-		-		-		-		37200 6		136903,1 4		105123,6 7		23435,5 9,16		-		-		-		-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75.	Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего					67313 1		-		-		-		2495		2495 3		1996 4		30000 8		63553,6 9		33225,7 13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год				2495		-		-		-		2495		2495 3		1996 4		-		-		-		-		-		-
	строительство	2022 год		1818,6		64818		-		-		-		-		-		-		30000 8		63553,6 9		33225,7 13		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76.	Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего					53343,9		31500		21843,9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2014 год		1870		53343,9		31500		21843,9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
77.	Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск 19, - всего					36255 1		-		-		-		1556		-		17292		34699 7		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				1556		-		-		-		1556		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		841,7		34699		-		-		-		-		-		17292		34699 7		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78.	Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего			4810		13823,6 1		-		-		-		15365,9		1773,6 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				13823,6		-		-		-		15365,9		1773,6 3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79.	Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего					3576,6 1		-		-		-		3576,7		3576,6 3		100000 14		99727		30000 9,16		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				3576,6		-		-		-		3576,7		3576,6 3		-		-		-		-		-		-		-
	строительство			4300		30000		-		-		-		-		-		100000 14		99727		30000 9,16		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80.	Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего			1800		3757,1 1		-		-		-		1298		3234 6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				3757,1		-		-		-		1298		3234 6		-		-		-		-		-		-		-
81.	Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка	2016 год		11060,7		300000		-		-		-		300000		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82.	Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда	2013 год		182,1		7000		7000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83.	Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда	2013 год		3310,5		235089		235089		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84.	Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск	2014 год		2657,2		294400		-		294400		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85.	Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль	2015 год		461,6		4000		-		-		4000		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
86.	Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут	2014 год		4273		200002		-		200002		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87.	Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего					104178 9		-		-		-		5600		5600 3,6		52480		83050,6 7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				5600		-		-		-		5600		5600 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		2391,29		98578		-		-		-		-		-		52480		83050,6 7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
88.	Строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего					287924,5 1		-		-		-		10355,8		10355,7 3, 6		-		100000 8		194746,3 9, 16		116368,3 10, 13		2000 11		4000		82205
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год				14355,7		-		-		-		10355,8		10355,7 3, 6		-		-		-		-		2000 11		4000		-
	строительство	2025 год 26		4709,65		273568,8		-		-		-		-		-		-		100000 8		194746,3 9, 16		116368,3 10, 13		-		-		82205
89.	Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего					102462,3 1		-		-		912,2		1949,7		821,5 3, 6		-		50000 8		89119 9, 16		37673,6 10, 13		1000 11		2000		44819
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год				3750,4		-		-		912,2		1949,7		821,5 3, 6		-		-		-		-		1000 11		2000		-
	строительство	2025 год 26		1199,3		98711,9		-		-		-		-		-		-		50000 8		89119 9, 16		37673,6 10, 13		-		-		44819
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
90.	Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего					44635,6 1		-		-		-		1400,6		-		-		20000		37113,7 9		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				1400,6		-		-		-		1400,6		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1081,4		43235		-		-		-		-		-		-		20000		37113,7 9		-		-		-		-
91.	Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего					65640,5 1		-		-		-		1490		-		30726		58246,3 7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				1490		-		-		-		1490		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1312,65		64150,5		-		-		-		-		-		30726		58246,3 7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего					372902 1		-		13210		3850		7000		198552		254412,1 4		10622 7		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				17060		-		13210		3850		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2019 год		9486,66		355842		-		-		-		7000		198552		254412,1 4		10622 7		-		-		-		-		-
93.	Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего					379475 1		-		-		6618		618 3		1400		200000		171457		237100,3 9		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год				8018		-		-		6618		618 3		1400		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		7282		371457		-		-		-		-		-		200000		171457		237100,3 9		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94.	Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего					102367 1		-		-		-		5015		4990 3		59810 14		43214,7 7,8		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				4990		-		-		-		5015		4990 3		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		1756,5		97377		-		-		-		-		-		59810 14		43214,7 7,8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95.	Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области	2013 год		1431		116000		116000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96.	Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего			800		- 1		-		-		-		2612,7		2600 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				-		-		-		-		2612,7		2600 3,6		-		-		-		-		-		-		-
97.	Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего					4625,9 1		-		-		-		5208		1380 3,6		-		15000 8		- 17		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				4625,2		-		-		-		5208		1380 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	строительство					-		-		-		-		-		-		-		15000 8		- 17		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98.	Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего			1830		380		-		-		-		380		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				380		-		-		-		380		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99.	Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего			5800		- 1		-		-		-		6950		6950 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				-		-		-		-		6950		6950 3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100.	Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего			3900		50 1		-		-		-		500		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2016 год				50		-		-		-		500		-		-		-		-		-		-		-		-
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101.	Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего					2061023,3 1		385927,9		-		1500		12183		-		26568 14		817933,4 7, 8		- 17		400000 10		481300 11		755181 25		50481
	в том числе:
	приобретение	2013 год		11200		385927,9		385927,9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	проектные и изыскательские работы	2019 год				19433,4		-		-		1500		12183		-		26568 14		17933,4 7		-		-		-		-		-
	строительство	2024 год		15200		1655662		-		-		-		-		-		-		800000 8		- 17		400000 10		481300 11		755181 25		50481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102.	Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего					73412,3		73412,3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2013 год		1862		73412,3		73412,3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
103.	Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего					12364,8 1		6064,2		6100		6100		5000		-		5000 14		4990 7,8		- 9,16,17		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы					200,6		-		-		-		5000		-		5000 14		4990 7,8		- 9,16,17		-		-		-		-
	строительство			5323		12164,2		6064,2		6100		6100		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104.	Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры	2013 год		1575,5		30000		30000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
105.	Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово	2013 год		522		4000		4000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
106.	Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск	2013 год		526		7200		7200		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
107.	Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль	2013 год		627,7		14542,2		14542,2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108.	Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего					464526,5 1		8220		-		157246,5		206730 12		295652,8 3,6		77910 4		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				15736,5		8220		-		7516,5		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2018 год		7201		448790		-		-		149730		206730 12		295652,8 3,6		77910 4		-		-		-		-		-		-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109.	Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь	2013 год		3825,3		198126		198126		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110.	Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе	2013 год		6658		341386,5		341386,5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего					310000 1		310000		-		-		1500		3500 6		5000 14		5000 8		- 17		-		-		-		-
	в том числе:
	приобретение	2013 год		5842,4		310000		310000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	проектные и изыскательские работы	2019 год						-		-		-		1500		3500 6		5000 14		5000 8		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112.	Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего			8000		- 1		-		-		-		-		-		-		17200 8		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год				-		-		-		-		-		-		-		17200 8		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113.	Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего			8000		27980,2		-		-		-		-		-		-		15500		25738,5 9,16		15419,8 13		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год				27980,2		-		-		-		-		-		-		15500		25738,5 9,16		15419,8 13		-		-		-
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114.	Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего					1862899 1		-		-		2000		8000		8000 3, 6		10000		10000 7, 8		946711		921066,4 10, 13		605280 11		377714 25		45511,6
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2019 год				8843		-		-		2000		8000		8000 3, 6		10000		10000 7, 8		-		-		-		-		-
	строительство	2024 год		8944		1854056		-		-		-		-		-		-		- 8		946711		921066,4 10, 13		605280 11		377714 25		45511,6
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115.	Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего					5901230,2 1		1246725,1		1481762,1		1550000		1522350,7 12		801640,1 3,6		461112 14		459659,5 7		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2019 год		32516,2		5901230,2		1246725,1		1481762,1		1550000		1522350,7 12		801640,1 3,6		461112 14		459659,5 7		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116.	Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего					2817983,7 1		-		-		-		-		-		-		17805,5 8, 20		26951		210377 10, 13		997755,6 11		350000		1240127
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021 год				34590		-		-		-		-		-		-		17805,5 8, 20		26951		10377 13		-		-		-
	строительство	2024 год		16514,5		2783393,7		-		-		-		-		-		-		-		-		200000 10		997755,6 11		350000		1240127
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего					1009597,2 1		-		22000		10780 5		-		-		-		263228,2		860607,5 9		601853,9 13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				22000		-		22000		10780 5		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		12400,3		987597,2		-		-		-		-		-		-		263228,2		860607,5 9		601853,9 13		-		-		-
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118.	Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего					686994,5 1		-		-		-		4000		15000 6		198087,3 4,14		518008,2 7,8		343764,9 9		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2018 год				16900		-		-		-		4000		15000 6		12900 4		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		6864		670287,4		-		-		-		-		-		185187,3 14		518008,2 7,8		343764,9 9		-		-		-		-
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего					1537801,4		793188,4		-		525090		468287,4 12		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2016 год		14412,8		1537801,4		793188,4		-		525090		468287,4 12		-		-		-		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120.	Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего					22700		-		-		-		-		-		-		9900 8		12800		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год				22700		-		-		-		-		-		-		9900 8		12800		-		-		-		-
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121.	Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего					442061 1		-		-		-		2000		8141,6 3,6		200000		318128,4 7		226049,2 9,16		35069,3 13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				10000		-		-		-		2000		8141,6 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		4510,4		432061		-		-		-		-		-		200000		318128,4 7		226049,2 9,16		35069,3 13		-		-		-
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122.	Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего					2960097,1 1		-		24000		-		-		-		260622,1		845244,1 7		976457,2 9, 16		798517,9 10, 13		942992,4 11		896649,7 25		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2014 год				24000		-		24000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2024 год		12489,59		2936097,1		-		-		-		-		-		260622,1		845244,1 7		976457,2 9, 16		798517,9 10, 13		942992,4 11		896649,7 25		-
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
123.	Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего					1009567,5 1		-		-		-		2000		8000 6		250000		349850,4 7		361062,5 9		502076,1 10 ,13		285622,2 11		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				10000		-		-		-		2000		8000 6		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2022 год		5826,9		999567,5		-		-		-		-		-		250000		349850,4 7		361062,5 9		502076,1 10, 13		285622,2 11		-		-
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124.	Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего					- 1		-		-		-		-		-		10700		14500 7,8		- 9,16		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год				-		-		-		-		-		-		10700		14500 7,8		- 9,16		-		-		-		-
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125.	Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск					1745484,1 1		-		-		-		-		-		-		13683,3 8		19561,8		18500 13		500000		380232,3 25		838288,7
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021 год				27000		-		-		-		-		-		-		13683,3 8		19561,8		18500 13		-		-		-
	строительство	2024 год		11075,59		1718484,1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		500000		380232,3 25		838288,7
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126.	Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего			2080		4369		-		-		-		-		-		-		3600		4369 9,16		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2020 год				4369		-		-		-		-		-		-		3600		4369 9,16		-		-		-		-
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127.	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего					11900		-		-		-		-		-		-		4900		7000		7000 13		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2021 год		2600		11900		-		-		-		-		-		-		4900		7000		7000 13		-		-		-
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128.	Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего					1323771,3		550000		216317,3		380200		187496,1 12		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	строительство	2016 год		19316,7		1323771,3		550000		216317,3		380200		187496,1 12		-		-		-		-		-		-		-		-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129.	Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома	2015 год		308,2		13260		-		-		13260		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике, г. Чебоксары
130.	Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего			3680		2145 1		-		-		2145		793		792,9 3,6		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2017 год				2145		-		-		2145		793		792,9 3,6		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131.	Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край	2014 год		776,7		44400		-		44400		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
132.	Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края	2015 год		790,2		75056		-		-		75056		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133.	Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего					159890,1 1		-		-		2198		68021,1 12		156057,5 3, 6		86420,4 4, 14		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2016 год				2892,1		-		-		2198		1764,1 12		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2018 год		1995,6		156998		-		-		-		66257		156057,5 3, 6		86420,4 4, 14		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134.	Строительство здания Нюксенского районного суда - всего					32819		-		-		2307		30512		-		-				-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				2307		-		-		2307		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2016 год		484,06		30512		-		-		-		30512		-		-		-		-		-		-		-		-
135.	Строительство здания Кадуйского районного суда - всего					31994		-		-		2307		30512		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2015 год				2307		-		-		2307		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2016 год		484,06		29687		-		-		-		30512		-		-		-		-		-		-		-		-
136.	Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего					333607,8 1		-		-		-		7251,3		7251,3 3		200000		304419,8 7,8		131233,3 9,16		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				7251,3		-		-		-		7251,3		7251,3 3		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2020 год		5719,2		326356,5		-		-		-		-		-		200000		304419,8 7,8		131233,3 9,16		-		-		-		-
137.	Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего					68090		68090		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год				3440		3440		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2013 год		1120		64650		64650		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
138.	Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего					67980		67980		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2013 год				4760		4760		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2013 год		1000		63220		63220		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139.	Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего					401885,9 1		-		184440		5884		2176,7		77209		108712 14		46851,7 7, 8		-		54303 10		54303		17490,2 25		-
	в том числе:
	приобретение	2014 год		4943,7		184440		-		184440		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	проектные и изыскательские работы	2016 год				8060,7		-		-		5884		2176,7		-		-		-		-		-		-		-		-
	реконструкция	2023 год		5793,36		209385,2		-		-		-		-		77209		108712 14		46851,7 7, 8		-		54303 10		54303		17490,2 25		-
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону 21
140.	Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего					1404887,4 1		-		-		-		3167		37223 6		550796		819366,9 7,8		811297,7 9		18644 13		-		-		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				37500		-		-		-		3167		37223 6		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2021 год		14845		1367387,4		-		-		-		-		-		550796		819366,9 7,8		811297,7 9		18644 13		-		-		-
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141.	Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего					203948,9 1		-		-		-		9308		14764 6		196786 14		315797,6 7, 8		144583,5 9, 16		151186,5 10, 13		260393,3 11		89027,5 25		-
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2017 год				23830		-		-		-		9308		14764 6		-		-		-		-		-		-		-
	строительство	2025 год 26		2177		180118,9		-		-		-		-		-		196786 14		315797,6 7, 8		144583,5 9, 16		151186,5 10, 13		260393,3 11		89027,5 25		-
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142.	Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа	2017 год		14260,9		1562000		-		-		-		-		1562000		-		-		-		-		-		-		-

Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143.	Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего					11023		-		-		-		-		-		-		11023 8		-		-		-		-		-
	в том числе
	проектные и изыскательские работы	2019 год				11023		-		-		-		-		-		-		11023 8		-		-		-		-		-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
144.	Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего					1214829,2		-		-		-		-		-		-		-		95000		72574,5 10,13		703463,2 11		200000		216366
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2021 год				95000		-		-		-		-		-		-		-		95000		72574,5 10,13		-		-		-
	реконструкция с элементами реставрации	2024 год		6354,7		1119829,2		-		-		-		-		-		-		-		- 17		-		703463,2 11		200000		216366
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
145.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего					891644 1		-		-		-		-		-		-		-		-		43556 10		- 11		-		850290
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год				41354		-		-		-		-		-		-		-		-		43556 10		-		-		-
	строительство	2026 год 26		20176		850290		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 11		-		850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
146.	Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - всего					1263990,4 1		-		-		-		-		-		-		-		-		39055,6 10		37161,4 11		600000		641767
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2022 год				22223,4		-		-		-		-		-		-		-		-		39055,6 10		37161,4 11		-		-
	строительство	2027 год 26		15725		1241767		-		-		-		-		-		-		-		-		-		- 11		600000		641767
	Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово
147.	Приобретение здания для размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, г. Кемерово	2021 год		28669		3409880,3		-		-		-		-		-		-		-		-		3409880,3		-		-		-
Верховный Суд Республики Бурятия, г. Улан-Удэ
148.	Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего					2663729,1 1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		26500		2009102,1 25		638782
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы	2023 год				26500		-		-		-		-		-		-		-		-		-		26500		10655 25		-
	строительство	2025 год 26		9996,64		2637229,1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1998447,1		638782
149.	Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов 22					7553978,1		-		-		-		-		-		-		-		-		939500 24		1977107 11, 24		3295184,7 25		3456790,7 25
	Итого					80858483,8		5581920		5732498,6 2		5783944 5		7060082 12		8686640,3 3		9942496,9 4		13693717,8 7		9559215,9 9, 17		9821132,3		7399734,6 11		8993112,9 25		8306100 25
	в том числе:
	проектные и изыскательские работы					1713929,2 23		90326,8		404282,6		173554,3		271065,8		231460,8		122618,7		201559,8 7		191420,3		217482,9		180856,2		52290,9		4000
	публичный технологический и ценовой аудит					122,5		-		-		-		-		-		-		122,5		-		-		-		-		-
	строительство, реконструкция, приобретение					79144432,1		5491593,2		5328216		5610389,7		6789016,2		8455179,5		9819878,2		13492035,5 7		9367795,6		8664149,4		7218878,4		8940822		8302100

 

------------------------------

¹ С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

² С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

³ Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 2495 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда - 9763,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 3176 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 35522,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 7251,3 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 70433,7 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 801640,1 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 367864,9 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 2989 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 780 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 1650 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1273,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1806,2 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 3576,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 66832 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 53592,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - 618 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 4990 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 95785,3 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 65316,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 141,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 58443,6 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1773,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 406273,8 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 77663,7 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 1483,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1268,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 136190,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

⁴ С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 1996 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 79,8 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 145776 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - 198117 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 371605,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 27516,7 тыс. рублей;

реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 104122,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 660,6 тыс. рублей;

строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 2810,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 514449,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 12900 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 31984,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 16690,5 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 77910 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 36903,1 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 46255 тыс. рублей.

⁵ С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 267888,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 2275,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 60000 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 1670,1 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1384,1 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 48112,7 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей.

⁶ Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 470415,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Приморского краевого суда - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

⁷ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.

⁸ Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 128,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46477,2 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.

⁹ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на:

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 26764,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 28735,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 191549,9 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 187521,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи - 13878,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 13258,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 115950,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 161137,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 44085,6 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 75031,2 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 48971,6 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 13062,4 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 6969,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 6137,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 10505,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 310832,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 209178,5 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 249886,4 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 45351,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 65643,3 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 96271,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 134753,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 168384,4 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 548008,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 314399,6 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 111563,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;

реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 37333,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 41857,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 3600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 103040,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 32050,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 336105,5 тыс. рублей.

¹⁰ Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 4000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 27160,6 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 35415,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 4488,9 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 23102,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 76332,3 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва -181 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 54303 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 26,9 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 294688,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 731,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 84901,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 54667,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 39055,6 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142733 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 126759,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,8 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 121059 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 2202 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей.

¹¹ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 ¹ Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 857,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 33950 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 218523,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142644,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 125861,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 120969,9 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в объеме 1070231,3 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 67960 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 123313,7 тыс. рублей.

Возвращены в 2022 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в объеме 2876533,9 тыс. рублей по объектам:

мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов - 1238644,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 500000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 964029 тыс. рублей;

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская. Завершение строительства - 143860,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 30000 тыс. рублей.

Не освоенные в 2022 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 471948,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 25994,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 28709,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1500 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 14938 тыс. рублей;

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 2502,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 529,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 5331,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 4503,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 171064,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 100840,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 2600 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 102056,1 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 2000 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 4000 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 2277,8 тыс. рублей.

В 2022 году бюджетные ассигнования в объеме 2970,8 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительного листа по строительству здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

¹² В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

реконструкция здания Волгоградского областного суда - 8800 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 14,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 49751 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 605,5 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 10 тыс. рублей;

строительство здания Курского областного суда - 500,7 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 1767,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 149730 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 51839,1 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 16202,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 153124,6 тыс. рублей;

строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 10627,4 тыс. рублей;

строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - 483 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Московского областного суда - 20000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 1070 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - 10242,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 360719,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - 248764,4 тыс. рублей.

¹³ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 ¹ Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 33225,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 15419,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 10377 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 20000 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 116368,3 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 37673,6 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 1593,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 921066,4 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 72574,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 18500 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 18644 тыс. рублей;

строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 0,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 528913,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 53342,7 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 40132,5 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 30748,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 165596,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 298517,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 205210,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 140922,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 19999,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 197,8 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 17577,1 тыс. рублей.

¹⁴ Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;

реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 100000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.

¹⁵ Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.

¹⁶ Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.

¹⁷ Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.

¹⁸ Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

¹⁹ В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

²⁰ Лимиты бюджетных обязательств в объеме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу - в объеме 6316,7 тыс. рублей.

²¹ В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

²² Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.

²³ В соответствии с параметрами федерального бюджета.

²⁴ По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам:

не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей:

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 15000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 45 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 815 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);

Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 ¹ Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов:

строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 7960 тыс. рублей.

²⁵ Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 ¹ Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2023 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2023 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 631946,9 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2515 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 5016,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 49377,6 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 49576,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 4200 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 353839,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Севастопольского городского суда, г. Севастополь, - 12000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 36,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тулунского городского суда Иркутской области - 3216 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнеудинского городского суда Иркутской области - 3024 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 89328,7 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 35583,5 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 89 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 2000 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1869,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 4766,9 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 1851,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 10655 тыс. рублей.

При этом возвращены в 2023 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в объеме 148311,8 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 35583,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 49576,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 45511,6 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 89 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 250 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 301,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 2000 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 3000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Севастопольского городского суда, г. Севастополь, - 12000 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2023 году выделены бюджетные ассигнования в объеме 812353,6 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 347853,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 93680,9 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 355181 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 15638,4 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2024 году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в объеме 97525,5 тыс. рублей на строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск.

В 2023 году бюджетные ассигнования в объеме 3565,4 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительных листов по строительству зданий для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда (2991,2 тыс. рублей) и Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области (574,2 тыс. рублей).

²⁶ Приведенный объем бюджетного финансирования указан без учета финансирования после завершения федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" в рамках перечня объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, входящего в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. N 267-р.

------------------------------