Определение Верховного Суда РФ от 28 декабря 2020 г. N 309-ЭС20-21847 по делу N А76-33779/2019 Об отказе в передаче жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Определение Верховного Суда РФ от 28 декабря 2020 г. N 309-ЭС20-21847 по делу N А76-33779/2019

Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ц-Сервис" (далее - общество) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 06.03.2020, постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2020 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 08.10.2020 по делу N А76-33779/2019 по иску общества к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "Строй Лидер" (далее - компания) о взыскании неустойки,

установил:

решением суда первой инстанции от 06.03.2020, оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 10.06.2020 и суда округа от 08.10.2020, с компании в пользу общества взыскано 99 082 руб. 03 коп. неустойки, распределены судебные расходы.

В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение судами норм права.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии оснований, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Как следует из судебных актов, между обществом (генподрядчик, покупатель) и компанией (субподрядчик, поставщик) были заключены договор субподряда от 01.04.2018 N 35ЦС2018 и договор на изготовление и поставку товара от 01.08.2017 N 170801-ЦС/1.

Иск общества обоснован нарушением компанией сроков исполнения обязательств по указанным договорам.

Исследовав фактические обстоятельства дела, оценив представленные по делу доказательства и степень влияния всех имевших место факторов на исполнение сторонами взаимных обязательств, суды руководствовались статьями 309, 329, 330, 404, 405, 406, 486, 506, 516, 702, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, приведенными в пункте 81 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".

Учитывая затягивание обществом сроков принятия товара, удержание им в порядке зачета неустойки на основании пункта 7.8 договора в досудебном порядке, уменьшив размер ответственности ответчика, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для взыскания неустойки по договору N 170801- ЦС/1, частично удовлетворив иск.

Из содержания судебных актов следует, что суды первой и апелляционной инстанций всесторонне исследовали доказательства по делу, установили необходимые для разрешения спора обстоятельства, а суд округа дал надлежащую правовую оценку доводам заявителя.

Доводы кассационной жалобы аналогичны доводам, ранее заявлявшимся в судах и получившим соответствующую правовую оценку, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ, судья Верховного Суда Российской Федерации

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью "Ц-Сервис" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда Российской Федерации

Р.А. Хатыпова