Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 августа 2013 г. N ВАС-11706/13 "Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" (ключевые темы: договор субподряда - неустойка - переуступка - порядок оплаты работы - проектные работы)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 августа 2013 г. N ВАС-11706/13
"Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Завьяловой Т.В., судей Зарубиной Е.Н. и Зориной М.Г. рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Бустер" (ул. Гжатская, 21, лит. Б, Санкт-Петербург, 195220) о пересмотре в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.06.2013 по делу N А40-107543/12-29-1064 Арбитражного суда города Москвы

по иску общества с ограниченной ответственностью "Бустер" к закрытому акционерному обществу "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" (ул. Садовая-Спасская, д. 21/1, г. Москва, 107217) о взыскании задолженности.

СУД УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Бустер" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" (далее - корпорация) о взыскании 10 128 384 рублей неустойки по договору субподряда от 20.05.2009 N 49.

Решением суда первой инстанции от 28.12.2012 заявленные требования удовлетворены частично, с корпорации в пользу общества взыскано 4 642 176 рублей неустойки и 73 641 рубль 92 копейки государственной пошлины.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 11.06.2013 принятые судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора общество, ссылаясь на нарушение судом кассационной инстанции единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, просит отменить оспариваемый судебный акт.

Рассмотрев и обсудив доводы, изложенные в заявлении, изучив судебные акты, коллегия судей не усматривает оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для его пересмотра в порядке надзора.

Из судебных актов следует, что спор связан с оценкой обязательств корпорации по оплате работ, выполненных закрытым акционерным обществом "Тавр" (далее - общество "Тавр") по договору субподряда от 20.05.2009 N 53П на выполнение проектных работ по объекту "Футбольный стадион в западной части Крестовского острова".

Права требования по указанному договору субподряда были получены обществом вследствие их переуступки от общества с ограниченной ответственностью "Атмосфера", которое, в свою очередь, получило их в результате переуступки от подрядчика - общества "Тавр".

Спор касается взыскания договорной неустойки, возможность начисления которой корпорацией не оспаривалось.

Отменяя судебные акты нижестоящих инстанций и направляя дело на новое рассмотрение, Федеральный арбитражный суд Московского округа исходил из необходимости полного и всестороннего исследования всех фактических обстоятельств, необходимых для принятия законного решения.

Коллегия судей полагает, что суд кассационной инстанции действовал в пределах полномочий, установленных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы заявителя о наличии состоявшихся судебных актов по аналогичным делам, а также иные доводы, приводимые в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора, могут быть приведены в суде при новом рассмотрении дела.

Оснований для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, установленных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

в передаче дела N А40-107543/2012-29-1064 Арбитражного суда города Москвы в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.06.2013 отказать.

Председательствующий судья

Т.В. Завьялова

Судьи

Е.Н. Зарубина М.Г. Зорина