Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 сентября 2013 г. N ВАС-13249/13 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора" (ключевые темы: неустойка - текущий ремонт - расторжение государственного, муниципального контракта - несвоевременное предоставление - благоустройство)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 сентября 2013 г. N ВАС-13249/13
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Бациев В.В., рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "САМОРИ" (ул. Промышленная, д. 25, г. Домодедово, Московская обл., 142040) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 03.12.2012 по делу N А40-100090/12-52-925, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.06.2013 по тому же делу

по исковому заявлению государственного казенного учреждения г. Москвы "Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Южного административного округа" (Шипиловский проезд, д. 43, корп. 5, г. Москва, 115551) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "САМОРИ" о расторжении государственного контракта от 23.04.2012 N 22-БК на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия на территории уличной дорожной сети и взыскании 8 880 789 рублей 80 копеек неустойки за нарушение сроков сдачи работ,

УСТАНОВИЛ:

заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьей 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять к производству заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "САМОРИ" о пересмотре в порядке надзора оспариваемых судебных актов по делу N А40-100090/12-52-925 Арбитражного суда города Москвы, возбудить надзорное производство.

2. Направить копию настоящего определения в адрес общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "САМОРИ".

Судья

В.В. Бациев