Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 января 2014 г. N ВАС-19462/13 "Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" (ключевые темы: договор субподряда - железнодорожные станции - единообразие в толковании и применении норм права - неустойка - нарушение сроков выполнения работ)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 января 2014 г. N ВАС-19462/13
"Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации"

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Поповченко А.А., судей Зарубиной Е.Н., Зориной М.Г., рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Арт-Деко" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.04.2013 по делу N А65-1746/2013, постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 25.09.2013 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Казанский домостроительный комбинат" к обществу с ограниченной ответственностью "Арт-Деко" о взыскании 750 000 рублей штрафа.

СУД УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Казанский домостроительный комбинат" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Арт-Деко" о взыскании 750 000 рублей неустойки по договору субподряда от 29.08.2011 N 162 за нарушение сроков выполнения работ по защите и выносу кабеля на станции "Тихорецкая" на объекте "Организация интермодальных перевозок от железнодорожной станции Казань до международного аэропорта "Казань".

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.04.2013, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013, исковые требования удовлетворены.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 25.09.2013 оставил указанные судебные акты без изменения.

Заявитель просит пересмотреть оспариваемые судебные акты в порядке надзора, ссылаясь на нарушение судами единообразия в толковании и применении норм права.

Дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра судебных актов в порядке надзора при наличии оснований, установленных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив судебные акты по делу и доводы заявителя, судебная коллегия приходит к выводу, что оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, не имеется.

Как следует из судебных актов, несвоевременное исполнение ответчиком обязанности по сдаче объекта послужили основанием обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Установив фактические обстоятельства дела, в частности, период просрочки исполнения обязательства с 10.10.2011 по 21.12.2011, руководствуясь положениями статей 309, 330, 333, 431, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды признали обоснованными требования по праву и размеру.

Доводы, приведенные в заявлении, выводы судов не опровергают, направлены на переоценку доказательств и установление иных фактических обстоятельств дела, что не может являться основанием для пересмотра принятых по делу судебных актов в порядке надзора.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

в передаче дела N А65-1746/2013 Арбитражного суда Республики Татарстан в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.04.2013, постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 25.09.2013 отказать.

Председательствующий судья

А.А. Поповченко

Судьи

Е.Н. Зарубина М.Г. Зорина