Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 февраля 2014 г. N ВАС-1653/14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора" (ключевые темы: взыскание неустойки - государственный, муниципальный контракт - государственные унитарные предприятия - пересмотр в порядке надзора - предмет спора)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 февраля 2014 г. N ВАС-1653/14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В., рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительная группа "Универсалстрой" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга от 19.06.2013 по делу А56-21794/2013, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.01.2014 по тому же делу

по иску Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная группа "Универсалстрой" (Санкт-Петербург) о взыскании неустойки по государственному контракту в размере 881 862 рублей 76 копеек,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Ленсвет",

УСТАНОВИЛА:

заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Принять к производству заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительная группа "Универсалстрой" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга от 19.06.2013 по делу А56-21794/2013, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2013 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.01.2014 по тому же делу, возбудить надзорное производство.

2. Направить копию настоящего определения в адрес заявителя.

Судья

Т.В. Завьялова