Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 июня 2014 г. N ВАС-7927/14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора" (ключевые темы: коммерческий кредит - государственный, муниципальный контракт - неустойка - государственные унитарные предприятия - Федеральное агентство специального строительства)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 июня 2014 г. N ВАС-7927/14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Петрова С.М., рассмотрев заявление Федерального государственного унитарного предприятия "Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства" (г. Москва) о пересмотре в порядке надзора постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2014 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.04.2014 по делу N А40-89809/2013 Арбитражного суда города Москвы по иску Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва) к Федеральному государственному унитарному предприятию "Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства" о взыскании 12 624 241 рубля 99 копеек неустойки по государственному контракту от 26.12.2011 N ДГЗ-105-73/2011 и 304 249 рублей 91 копейки процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом,

при участии третьего лица: ФКП "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации" (г. Москва),

УСТАНОВИЛ:

заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять к производству заявление Федерального государственного унитарного предприятия "Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства" о пересмотре в порядке надзора постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2014 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.04.2014 по делу N А40-89809/2013 Арбитражного суда города Москвы, возбудить надзорное производство.

2. Направить копию настоящего определения в адрес заявителя.

Судья

С.М. Петрова