Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 июля 2014 г. N ВАС-9508/14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора" (ключевые темы: неустойка - государственный, муниципальный контракт - автомобильные дороги федеральные - надзорная инстанция - агентство)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 июля 2014 г. N ВАС-9508/14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В., рассмотрев в порядке взаимозаменяемости в связи с отсутствием судьи Зарубиной Е.Н. заявление закрытого акционерного общества ремонтно-строительное управление "Минераловодское" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Ставропольского края от 03.10.2013 по делу N А63-8536/2013, постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2014 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.04.2014 по тому же делу

по иску федерального казенного учреждения "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" (г. Пятигорск) к закрытому акционерному обществу ремонтно-строительному управлению "Минераловодское" (г. Минеральные Воды) о взыскании 432 692 рублей 70 копеек неустойки по государственному контракту

и встречному исковому заявлению закрытого акционерного общества ремонтно-строительного управления "Минераловодское" к федеральному казенному учреждению "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" о взыскании 31 532 рублей 45 копеек неустойки по государственному контракту,

УСТАНОВИЛА:

заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

принять заявление закрытого акционерного общества ремонтно-строительное управление "Минераловодское" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Ставропольского края от 03.10.2013 по делу N А63-8536/2013, постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2014 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.04.2014 по тому же делу и возбудить надзорное производство.

Судья

Т.В. Завьялова