Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 апреля 2019 г. N 09АП-10620/19

г. Москва

01 апреля 2019 г.

Дело N А40-176043/15

Резолютивная часть постановления объявлена 26 марта 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 апреля 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.С. Гарипова,

судей И.М. Клеандрова, А.Н. Григорьева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.А. Малышевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ПАО "Ленэнерго"

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 7 февраля 2019 года

по делу N А40-176043/15, принятое судьей А.Г. Омельченко,

об оставлении без удовлетворения заявления публичного акционерного общества "Ленэнерго" о включении в реестр требований кредиторов должника суммы задолженности

в рамках дела о банкротстве АО "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети"

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего АО "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" - Авдеева Н.А. по дов. от 03.07.2018,

Иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27 июля 2018 года признано несостоятельным (банкротом) акционерное общество "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети". Конкурсным управляющим утвержден Петров Артем Сергеевич - член Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих", о чем опубликовано сообщение в газете "КоммерсантЪ" от 04 августа 2018 года N 138.

15 августа 2017 года (штамп канцелярии) посредством почтового отправления поступило заявление публичного акционерного общества "Ленэнерго" о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности на сумму 36 047 814,43 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств, а также на сумму 50 000 000,66 руб. неосновательного обогащения и 1 832 191,81 руб. процентов по статье 395 ГК РФ.

Арбитражный суд города Москвы определением от 7 февраля 2019 года, руководствуясь ст. 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ, ст.ст. 330, 395, 1102 ГК РФ, заявление ПАО "Ленэнерго" о включении в реестр требований кредиторов должника заявленной суммы задолженности оставил без удовлетворения.

Не согласившись с принятым определением, ПАО "Ленэнерго" подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить в части отказа в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов требования на сумму 36 047 814,43 руб. неустойки.

В обоснование своей позиции ПАО "Ленэнерго" указывает, что в возражениях от 16.05.2018 АО "ИСК "Союз-Сети" не отрицало факт неполного исполнения обязательств по Договору, однако считало свое приостановление исполнения обязательств правомерным, ссылаясь на абз. 2 п. 2 ст. 328, а также просило применить статью 333 ГК РФ.

Судом в удовлетворении данного требования было отказано, при этом в мотивировочной части Определения отсутствует позиция, обосновывающая данный отказ, не указаны норма права при отказе в удовлетворении требования и что послужило основанием для отказа.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель конкурсного управляющего АО "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Представитель заявителя апелляционной жалобы в судебное заседание не явился, извещен.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в обжалуемой части в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя конкурсного управляющего АО "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" считает, что оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы в обжалуемой части не имеется.

Суд первой инстанции исходил из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, публичное акционерное общество "Ленэнерго" подано заявление о включении в реестр требований кредиторов требования на сумму 36.047.814,43 рублей.

Позднее заявителем представлены пояснения от 25 июня 2018 года N ЛЭ/06-06/124.

Из текста данных пояснений следует, что заявитель считает обязательства публичного акционерного общества "Ленэнерго" по оплате выполненных работ исполненными надлежащим образом, а акционерное общество "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" неправомерно удерживает денежные средства в размере 50.000.000,00 рублей, выплаченные последнему в качестве аванса.

Во исполнение договора от 18 декабря 2007 года N 07-4007 (далее по тексту - Договор), заключенного между публичным акционерным обществом "Ленэнерго" (Заказчик) и акционерным обществом "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" (Генеральный подрядчик), публичное акционерное общество "Ленэнерго" осуществило следующие платежи:

- декабря 2007 года на сумму 63.802.309,00 рублей (платежное поручение N 2243);

- 08 сентября 2016 года на сумму 9.000.000,00 рублей (платежное поручение N 11941).

Итого, сумма перечисленных публичным акционерным обществом "Ленэнерго" в адрес акционерного общества "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" денежных средств составила 72.802.309,00 рублей (семьдесят два миллиона восемьсот две тысячи триста девять рублей).

Впоследствии акционерное общество "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" возвратило в адрес публичного акционерного общества "Ленэнерго" сумму 50.000.000,00 рублей (пятьдесят миллионов рублей), что подтверждается актом приема-передачи векселей от 06 декабря 2011 года.

Таким образом, оплата денежных средств, полученных от публичного акционерного общества "Ленэнерго", выглядит следующим образом: 63.802.309,00 + 9.000.000,00 = 72.802.309,00 рублей - 50.000.000,00 = 22.802.309,00 рублей.

Итоговая сумма, полученная и освоенная АО "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" по Договору, составила 22.802.309,00 рублей (двадцать два миллиона восемьсот две тысячи триста девять рублей).

При этом акционерное общество "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" выполнило работы на общую сумму 35.072.151,66 рублей, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ от 31 октября 2008 года N 1, от 22 августа 2014 года N 2, от 09 декабря 2014 года N 3, от 24 декабря 2014 года N 4, а также установлено решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 января 2018 года по делу N А56-71049/2017.

Таким образом, разница в суммах между выполненными работами и полученными денежными средствами составила: 35.072.151,66 (сумма выполненных работ) - 22.802.309,00 (сумма оплаты) = 12.269.842,66 рублей (задолженность публичного акционерного общества "Ленэнерго", взысканная акционерным обществом "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 января 2018 года по делу N А56-71049/2017).

Из указанного следует, что акционерное общество "Инженерно-Строительная Компания "Союз-Сети" не имеет задолженности перед публичным акционерным обществом "Ленэнерго" по договору N 07-4007 от 18 декабря 2007 года.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что отсутствуют основания для удовлетворения заявленных требований, требования публичного акционерного общества "Ленэнерго" на сумму 36.047.814,43 рублей, а также на сумму 50.000.000,00 рублей неосновательного обогащения и 1.832.191,81 рублей процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ не подлежат включению в реестр требования кредиторов.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и для отмены определения по доводам апелляционной жалобы.

Заявитель ссылается на ненадлежащее исполнение АО "ИСК "Союз-Сети" обязательств по Договору N 07-4007 от 18.12.2007.

Между ПАО "Ленэнерго" (Заказчик) и АО "ИСК "Союз-Сети" (Генеральный подрядчик) заключен договор N 07-4007 от 18.12.2007 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту ПС 110 кВ "Шушары", обеспечение согласования в установленном порядке технической/проектной документации, являющейся результатом работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Цена Договора составила 65 900 940,45 руб. (в редакции дополнительного соглашения N 17-2566 от 10.03.2017).

Согласно п. 6.1. Договора (в редакции дополнительного соглашения N 13-16643 от 19.12.2013), сдача-приемка результата работ осуществляется поэтапно, в соответствии с Календарным планом выполнения работ с оформлением Актов выполненных проектных и изыскательских работ по этапу с приложением исполнительных смет.

АО "ИСК "Союз-Сети" были выполнены работы на сумму 35 072 151,66 рублей.

По выполненным работам не было представлено каких-либо замечаний ПАО "Ленэнерго", что подтверждалось Актами выполненных работ, подписанными сторонами.

При этом работы, принятые по Акту сдачи-приемки от 24.12.2014, оплачены только в части, и задолженность ПАО "Ленэнерго" составляла 12 269 842,66 рублей.

Письмом от 07.08.2017 ПАО "Ленэнерго" уведомило ПАО "Союз-Сети" об отказе от исполнения Договора.

АО "ИСК "Союз-Сети" было подано исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с ПАО "Ленэнерго" суммы задолженности и процентов.

Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22.01.2018 вынесено решение по делу N А56-71049/2017 о взыскании с ПАО "Ленэнерго" в пользу АО "ИСК "Союз-Сети" 12 269 842,66 рублей долга, 303 678,61 рублей процентов, 85 818 рублей расходов по оплате госпошлины.

В апелляционном порядке решение не было обжаловано, и вступило в законную силу 21.02.2018.

Таким образом, именно ПАО "Ленэнерго" нарушило условия Договора.

Судом первой инстанции указан полный взаиморасчет между сторонами в рамках договора, из которого следует, что АО "ИСК "Союз-Сети" не имеет какой-либо задолженности перед ПАО "Ленэнерго".

При этом судом учтены как первоначально заявленная сумма требований в реестр кредиторов в размере 36 047 814,43 рублей, так и последующая сумма 50 000 000 рублей.

Судом также принято во внимание обстоятельство, указывающее на выполнение работ по договору, которое подтверждается материалами дела и Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.01.2018 по делу N А56-71049/2017.

Поскольку доказательств, подтверждающих наличие задолженности перед ПАО "Ленэнерго" в материалы дела не представлено, суд первой инстанции отказал ПАО "Ленэнерго" во включении требований заявителя в реестр требований кредиторов.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 7 февраля 2019 года по делу N А40-176043/15 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.С. Гарипов

Судьи

И.М. Клеандров А.Н. Григорьев