Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2021 г. N 08АП-6112/21 по делу N А75-2120/2021

город Омск

23 июля 2021 г.

Дело N А75-2120/2021

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Аристовой Е. В.,

рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-6112/2021) общества с ограниченной ответственностью "УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ" на решение от 20.05.2021 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по делу N А75-2120/2021 (судья Касумова С. Г.), рассмотренному в порядке упрощённого производства, по иску муниципального казённого учреждения муниципального образования город Нягань "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" (ОГРН 1028601498386, ИНН 8610011713, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, микрорайон 1-й, д. 50) к обществу с ограниченной ответственностью "УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН 1177232008414, ИНН 7203414112, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.100, оф. 401/1) о взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Нягани "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" (далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением, уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ" (далее - общество) о взыскании 501 руб. 61 коп. неустойки по муниципальному контракту от 13.06.2019 N 0187300008119000162 (далее - контракт) за период с 29.09.2019 по 10.10.2019.

Определением от 24.02.2021 вышеуказанное исковое заявление назначено к рассмотрению в порядке упрощённого производства без вызова сторон на основании пункта 1 части 1 статьи 227 АПК РФ.

Решением от 20.05.2021 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по делу N А75-2120/2021 исковые требования удовлетворены в полном объёме, распределены судебные расходы.

В апелляционной жалобе обществом ставится вопрос об отмене решения суда.

Учреждение отзыв на апелляционную жалобу не представило.

Информация о рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьёй 121 АПК РФ, размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и АПК РФ об упрощённом производстве", апелляционные жалобы, представления на судебные акты по делам, рассмотренным в порядке упрощённого производства, рассматриваются судом апелляционной инстанции по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции в упрощённом производстве с особенностями, предусмотренными статьёй 272.1 АПК РФ.

В частности, такая апелляционная жалоба, представление рассматривается судьёй единолично без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с использованием средств аудиозаписи.

В то же время правила абзаца первого части 1, части 2 статьи 229 АПК РФ не применяются.

Настоящая апелляционная жалоба назначена к рассмотрению без проведения судебного заседания в сроки, указанные в определении от 22.06.2021.

Рассмотрев апелляционную жалобу, материалы дела, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между учреждением (заказчик) и обществом (подрядчик) подписан контракт, по условиям которого подрядчик обязался выполнить собственными силами работы по демонтажу временных строений в вагон-городке НГДУ на территории муниципального образования город Нягань в 2019 году, по заявке заказчика, в соответствии с условиями контракта, технического задания (приложение N 1), в сроки предусмотренные пунктом 3.1 муниципального контракта, а заказчик обязался создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

В силу пункта 3.1 контракта работы, предусмотренные контрактом, осуществляются в период со дня заключения контракта по 31.12.2019 (по заявке заказчика).

Стоимость работ по контракту - 179 144 руб. 88 коп. и включает в себя все издержки подрядчика (пункт 4.1).

В пунктах 1.4, 7.1 контракта предусмотрена обязанность подрядчика завершить работы в предусмотренном контрактом порядке и сроки; произвести демонтаж строений по письменной заявке заказчика с указанием адреса выполняемых работ и срока выполнения не более 10 календарных дней.

На основании пунктов 10.2, 10.6 контракта сдача и приёмка результатов работ проводятся в течение 10 рабочих дней со дня предоставления подрядчиком документов, подтверждающих исполнение контракта, в пределах сроков, установленных пунктом 3.1 контракта. Заказчик принимает выполненные работы на основании акта о приёмке выполненных работ формы N КС-2, справки по форме N КС-3.

В пункте 13.6 контракта стороны согласовали, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства.

Как указывает истец, в соответствии с заявкой на выполнение работ по демонтажу от 03.09.2019, вагон N 72 необходимо было демонтировать в срок до 09.09.2019.

Указывая на неисполнение ответчиком обязательства по контракту, учреждение обратилось к ответчику с претензией об уплате неустойки, а впоследствии в арбитражный суд с настоящим иском (с учётом уточнения).

Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 309, 330, 702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), установив факт нарушения ответчиком предусмотренного заявкой к контракту срока исполнения обязательства, признал обоснованным начисление неустойки. Проверив расчёт неустойки, суд признал его арифметически верным, соответствующим условиям контракта и фактическим обстоятельствам дела.

Повторно рассмотрев дело в пределах доводов апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (часть 2 статьи 763 ГК РФ).

Исходя из статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как следует из содержания пункта 4 статьи 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приёмка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Требование истца о применении меры ответственности основано на положениях пункта 13.6 контракта.

Согласно части 1 статьи 329, части 1 статьи 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании части 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В части 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Частью 7 статьи 34 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определённом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трёхсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Как установлено судом первой инстанции, обязательство по выполнению работ по контракту по заявке от 03.09.2019 подрядчиком в установленный срок не выполнено.

Ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции отзыв по существу заявленных требований не представил.

Нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несёт риск наступления последствий такого своего поведения (постановление от 06.03.2012 N 12505/11 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по делу N А56-1486/2010).

Принимая во внимание подтверждённый материалами дела факт ненадлежащего исполнения ответчиком контрактных обязательств, суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о наличии оснований для взыскания с общества неустойки.

По расчёту истца, размер неустойки за период с 29.09.2019 по 10.10.2019 составил 501 руб. 61 коп.

Требование учреждения о взыскании неустойки обоснованно удовлетворено судом первой инстанции в заявленном размере.

По общему правилу пункта 4 части 2 статьи 260 АПК РФ в апелляционной жалобе должны быть указаны основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства.

Исходя из пунктов 9, 12, 13 части 2 статьи 271 АПК РФ в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о проверке законности и обоснованности решения; обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части.

В силу названных норм процессуального права для того, чтобы апелляционному суду привести соответствующие мотивы принятия или отклонения тех или иных доводов подателя жалобы, необходимо, чтобы последний должным образом аргументировал свою жалобу, указал, почему он не согласен с вынесенным судебным актом, в чём конкретно заключается незаконность и необоснованность этого судебного акта.

Между тем, податель жалобы в данном случае ограничился лишь указанием фразы о несогласии с судебным актом. Доводы апелляционной жалобы не содержат мотивированных оснований, по которым заявитель обжалует судебный акт, ссылки на нарушенные судом нормы материального и процессуального права также отсутствуют; не приведено конкретных доводов, которые могли бы являться основаниями для отмены принятого по делу и обжалуемого судебного акта.

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции полно исследовал и установил фактические обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным доказательствам и правильно применил нормы материального права, не допустив при этом нарушений процессуального закона.

Принятое по делу решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в порядке статьи 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы.

В определении от 22.06.2021 о принятии апелляционной жалобы к производству обществу предложено представить в суд апелляционной инстанции в трёхдневный срок после публикации настоящего определения в Картотеке арбитражных дел доказательства уплаты государственной пошлины в размере 3 000 руб. или документы, подтверждающие право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки её уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины.

Заявитель жалобы вышеуказанное определение не исполнил.

Поскольку в удовлетворении жалобы отказано, с общества в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 000 руб.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 271, 272.1 АПК РФ, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 20.05.2021 Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по делу N А75-2120/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УНЕВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН 1177232008414, ИНН 7203414112, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.100, оф. 401/1) в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путём подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объёме.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Судья

Е. В. Аристова