Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2024 г. N 09АП-257/24 по делу N А40-196870/2023

город Москва

23 апреля 2024 г.

Дело N А40-196870/23

Резолютивная часть постановления объявлена 16.04.2024.

Постановление изготовлено в полном объеме 23.04.2024.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Левиной Т.Ю.,

судей Кораблевой М.С., Расторгуева Е.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Ананиевым Х.Я.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

на решение Арбитражного суда города Москвы

от 24 ноября 2023 года по делу N А40-196870/23

по иску Общества с ограниченной ответственностью

"Фабрика нетканых материалов "Весь мир" (ИНН 7710027144, ОГРН 1025004701292)

к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации

(ИНН 7705596339, ОГРН 1047796323123)

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца Морозов Ф.В. по доверенности от 20.08.2021,

Белозеров И.В. по доверенности от 04.04.2023,

от ответчика Кимлык И.С. по доверенности от 06.12.2023.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика нетканых материалов "Весь мир" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации о/об

- признании недействительным одностороннего внесудебного отказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от исполнения Соглашения от 20.12.2018 N 020-11-2018-1203, выраженного в уведомлении исх.56407/08 от 30.05.2023;

- обязании Министерства промышленности и торговли Российской Федерации заключить дополнительное соглашение к Соглашению от 20.12.2018 N 020-11-2018-1203, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Фабрика нетканых материалов "Весь мир" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, изменив сроки выполнения и сроки финансового обеспечения в предложенной Истцом редакции,

Решением суда от 24.11.2023 исковые требования удовлетворены.

На указанное решение Ответчиком подана апелляционная жалоба, в которой заявитель просит решение суда отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

В судебном заседании апелляционного суда представитель Ответчика поддержал требования и доводы жалобы, представитель Истца заявил о несогласии с требованиями и доводами жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке ст.ст.268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что обжалуемое решение подлежит изменению, исходя из следующего.

Установлено, что условиями заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью "Фабрика нетканых материалов "Весь мир" (получатель субсидии) и Министерством промышленности и торговли РФ Соглашения от 20 декабря 2018 года N 020-11-2018-1203 предусмотрено предоставление из федерального бюджета субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов.

Соглашение заключено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1312 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов".

Приложением N 1 к Соглашению является План-график реализации инвестиционного проекта, устанавливающий сроки выполнения этапов, целевые индикаторы и показатели эффективности в денежном выражении.

Приложением N 2 к Соглашению является План-график финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации N 308 от 9 марта 2022 г. "О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств" Минпромторг в отношении соглашений о предоставлении субсидий российским организациям и индивидуальным предпринимателям и (или) иных межбюджетных трансфертов, заключенных в рамках реализации государственных программ Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие оборонно-промышленного комплекса" и "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" до даты вступления в силу настоящего постановления, сроки исполнения обязательств по которым оканчиваются после 23 февраля 2022 г., вправе продлить (без увеличения размера предоставляемой субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта) сроки достижения значений результатов предоставления субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольных точек), а также при необходимости иных характеристик (показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии), установленных соответствующими порядками (правилами) предоставления субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, до 12 месяцев в следующих случаях:

а) по не зависящим от российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств, обстоятельствам в связи с введением ограничительных мер со стороны иностранных государств;

б) в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" мобилизовано более 15 процентов численности работников предприятия, выполняющих работы, соответствующие целям предоставления субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов.

По утверждению Истца, Общество выполнило с перевыполнением 1-8 пункты по Приложению N 1 "План - график реализации инвестиционного проекта" к Соглашению от 20 декабря 2018 года N 020 - 11 - 2018-1203;

В 2020 году Истец уведомил Ответчика о снижении объемов продаж в связи с распространением COVID -19, и, как следствие, снижением заказов от предприятий мебельной промышленности, автомобильной промышленности, автомобильной отрасли.

В 2022 году Истец уведомил Ответчика о введении ограничительных мер со стороны иностранных государств и поставщиков сырья из данных государств - компаний: W.Barnet Gmbh&Co. KG, Noble Biomaterials Inc., ОАО "Востокхимволокно";

В период с 2020 - по 2023 годы Истец обращался к Ответчику в порядке п.п. 4.4.4.1 и.6.1.4. Соглашения:

с просьбой о заключении доп. соглашения об изменении срока реализации проекта из - за введения санкций в отношений организаций, влияющих на реализацию проекта;

с просьбой о заключении дополнительного соглашения на пролонгацию сроков исполнения обязательств пропорционально периоду действия обстоятельств непреодолимой силы.

П. 4.4.4.1. Соглашения предусмотрена возможность обращения (1 раз в год) для возможности изменения срока реализации проекта в случае ведения санкций в отношений организаций, влияющих на реализацию проекта.

П.4.4.1. Соглашения предусмотрена возможность внесения изменений в Соглашение с приложением информации, содержащей финансово - экономическое обоснование данного изменения.

П.4.4.2. Соглашения предусмотрена возможность подачи мотивированного заявления об изменении срока реализации проекта.

Истец неоднократно обращался в Минпромторг РФ о продлении сроков реализации проекта по соглашению от 20.12.2018 N 020-11-2018-1203.

Однако мотивированного отказа представлено не было.

Истец обратился к ответчику с уточненным заявлением о заключении дополнительного соглашения об изменений условий в части сроков реализации проекта (письмо исх. от 26.01.2023).

В ответ Минпромторг России направил в адрес истца уведомление исх.56407/08 от 30.05.2023 о расторжении в одностороннем порядке Соглашения и возврате суммы субсидии.

Основанием для уведомления о расторжении Соглашения послужило недостижение в течение 12 месяцев получателем субсидии показателей результативности реализации комплексного инвестиционного проекта, установленных Планом-графиком согласно Приложению N 1 к Соглашению (л.д.140 том 1).

Суд первой инстанции, руководствуясь ст. 65 АПК РФ, основываясь на представленных сторонами доказательствах, которые полно и объективно исследованы, им даны подробный анализ в соответствии со ст.ст. 68, 69 АПК РФ и правильная оценка в соответствии со ст. 71 АПК РФ, не согласиться с которой у суда апелляционной инстанции нет оснований, полностью выяснив имеющие значение для дела обстоятельства и дав им правильную оценку, правильно применив нормы материального права, признав Истца не нарушившим условия Соглашения (о достижении показателей результативности в Плане-графике), сделал соответствующий обстоятельствам дела вывод об отсутствии у Ответчика оснований для одностороннего отказа от исполнения Соглашения в порядке п.7.5, т.е. об обоснованности заявленного иска и его удовлетворении, а именно: о признании недействительным одностороннего отказа Ответчика от исполнения Соглашения и внесении изменений в Соглашение в части сроков выполнения и сроков финансового обеспечения.

Довод апелляционной жалобы о том, что обращения Истца о наличии оснований для пролонгации Соглашения поступили позднее принятия Постановления Правительства Российской Федерации N 308 от 9 марта 2022 г. "О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств", опровергается материалами дела.

Судом первой инстанции установлено, что Истец обращался ранее: в 2020 году (письмо от 28.12.2020 N 3012/7); в 2021 году (письмо от 08.06.2021 б/н).

Материалами дела подтверждается невозможность встречного предоставления в согласованные Соглашением сроки, и Истцом была проявлена должная степень заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота. При этом действия Ответчика по снятию вышеуказанных обращений Истца о продлении с рассмотрения (как указывает Ответчик) и направлении требования об обеспечении возврата субсидии и уплате штрафа судом первой инстанции расценены как нарушающие право Истца на пролонгацию сроков реализации Соглашения.

Вместе с тем, согласно статье 173 АПК РФ по спору о понуждении заключить договор в резолютивной части решения приводится вывод арбитражного суда об условиях, на которых стороны обязаны заключить договор.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" при принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ).

При этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется.

Таким образом, исходя из содержания пункта 4 статьи 445 ГК РФ и приведенных разъяснений, договор считается заключенным между сторонами на условиях, содержащихся в решении суда.

По иску Общества с ограниченной ответственностью "Фабрика нетканых материалов "Весь мир" заявлено требование к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации об обязании заключить дополнительное соглашение к Соглашению от 20.12.2018 N 020-11-2018-1203, изменив сроки выполнения (начало и окончание) и сроки финансового обеспечения.

Однако в нарушение статьи 173 АПК РФ резолютивная часть решения суда не содержит условий, на которых суд обязал ответчика заключить дополнительное соглашение, что может повлечь за собой невозможность исполнения судебного акта и влечет правовую неопределенность в правоотношениях сторон.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции подлежит изменению.

В соответствии со статьями 266-271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 ноября 2023 года по делу N А40-196870/23 изменить.

Резолютивную часть решения изложить в следующей редакции:

Признать недействительным односторонний внесудебный отказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от исполнения Соглашения от 20.12.2018 N 020-11-2018-1203, выраженный в уведомлении исх.56407/08 от 30.05.2023.

Обязать Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заключить дополнительное соглашение к Соглашению от 20.12.2018 N 020-11-2018-1203, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Фабрика нетканых материалов "Весь мир" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в предложенной Истцом редакции:

"Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов

г. Москва

"___" ___________г. N 020-11-2018-1203/4

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 09 марта 2022 г. N 308 "О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств".

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. Приложение N 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению N1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.2. Приложение N 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению N2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным Соглашением, остаются неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:

5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и записано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

Приложение N 1

к Дополнительному Соглашению

N 020-11-2018-1203/4

к соглашению N 020-11-2018-1203 от 20 декабря 2018 г.

План-график реализации инвестиционного проекта

"Многофункциональные нетканые материалы, инновационные технологии

для утепления ангаров, каркасно-тентовых конструкций, спортивных,

военных сооружений в холодных климатических зонах"

Номер

этапа

Наименование

этапа,

содержание

работ этапа

Результат

Сроки выполнения

(начало и

окончание)

Контрольные события

реализации инвестиционн

ого проекта

Целевые индикаторы и

показатели эффективност и реализации инвестиционн

ого проекта

Объем

заемных

средств (в

случае их

привлечения)

1

Создание проектной группы специалистов для

выполнения НИОКР. Составление плана-графика работ по НИОКР. Выявление потребности в материальных и трудовых ресурсах. Заключение договоров на поставку материалов и необходимого оборудования для

осуществления НИОКР. Доработка имеющегося опытно-технологическ ого

оборудования, закупка оснастки для выполнения

НИОКР.

Утвержден план-график реализации НИОКР.

Январь 2018-Июнь 2018

Приказ о создании проектной группы

Договоры на

поставку

материалов,

тмц,

лабораторног

о и опытного

оборудования

Количество вновь созданных рабочих мест - 1.

-

2

Проведение исследований импортных образцов материалов и сырья, определение ключевых физико-химических свойств новых материалов. Закупка сырья и материалов

для

проведения

НИОКР.

Пуско-наладка

оборудования,

необходимого

для

реализации НИОКР.

Результаты

испытаний

импортных

образцов.

Промежуточный

отчет НИОКР.

Июль

2018 -

Апрель

2019

Отчет о результатах реализации 2 этапа

инвестиционного проекта

Протоколы испытаний импортных образцов

Количество вновь созданных рабочих мест - 1.

Технологии мирового уровня - 1

-

3

Фундаментальные и прикладные научно-исследователь ские работы по разработке требований к сырью и вспомогательн ым

материалам, к техническим условиям производства и технологическ ому

оборудованию. Проработка технологий по выпуску нетканых материалов, испытания,

Проведены прикладные научно-исследовательск ие работы, разработаны требования к сырью и вспомогательны м материалам, к техническим условиям производства и технологическо му

оборудованию. Получены результаты испытаний опытных образцов. Сформирован отчет по результатам

Май 2019 - Июнь 2019

Отчет о результатах реализации 3 этапа

инвестиционн ого проекта.

Протоколы испытаний. Опытные образцы 2-х инновационн ых видов продукции согласно ТЗ.

Технологии мирового уровня - 1. Объем реализации - 20,00 млн. руб.

-

изготовление

опытных

образцов.

НИОКР.

4

Разработка

Технического

задания

Научно-технический отчет по разработке инновационных материалов с требованиями к сырью,

вспомогательны м материалам и полуфабрикатам.

Технические

задания (ТЗ) по

2-м

инновационным

видам

продукции

Июль 2019 -Ноябрь 2019

Отчет о результатах реализации 4 этапа

инвестиционн ого проекта.

Акт о выпуске произведенно й продукции в рамках инвестиционн ого проекта

Количество вновь созданных рабочих мест - 2.

Количество полученных ноу-хау - 2 Объем

реализации -26,00 млн. руб.

-

5

Опытно-

Конструкторск

ие (ОКР) и

Опытно-

Технологическ

ие Работы

(ОТР). Выпуск

и тестирование

опытных

партий

продукции.

Разработка

технологически

х карт на

изделия.

Выход на

предсерийное

производство.

Образцы

включены в

продуктовый

портфель

Компании.

Получены

отзывы

клиентов о

продукте.

Декабрь 2019 -Май 2020

Отчет о результатах реализации 5 этапа

инвестиционн ого проекта Договоры на поставку инновационн ой

продукции. Акт о выпуске произведенно й продукции в рамках инвестиционн ого проекта

Количество полученных патентов - 1;

Объем

реализации -33,00 млн. руб.

-

6

Инжиниринг, сертификация. Опытно-промышленная эксплуатация. Работа с отзывами клиентов. Разработка проекта

Продукция

сертифицирован

а.

Проведены мероприятия по импортозамеще нию.

Размещена информация о

Июнь 2020 - Ноябрь 2020

Отчет о результатах реализации 6 этапа

инвестиционн ого проекта

Договоры на

поставку

инновационн

Количество вновь созданных рабочих мест - 4;

Количество полученных патентов - 1;

-

нормативной и

технической

документации

для

промышленног

о

производства.

Проведение

мероприятий

по

информирован

ию

потенциальны

х покупателей

о новых

инновационны

х продуктах.

новых

инновационных продуктах в СМИ.

ой продукции.

Акт о выпуске произведенно й продукции в рамках инвестиционн ого проекта

Объем

реализации -40,00 млн. руб.

7

Разработка рабочей документации, инструкций и рекомендаций.

Разработана

рабочая

документация

на изделия.

Обеспечен

ассортимент

нетканых

материалов в

соответствии с

договорами

поставки.

Декабрь 2020 -Май 2021

Отчет о

результатах

реализации 7

этапа

инвестиционн

ого проекта

Акт о запуске

в

промышленн

ую

эксплуатацию

оборудования

.

Количество вновь созданных рабочих мест - 3; Объем

реализации -47,00 млн. руб.

-

8

Выпуск продукции. Подготовка и обучение специалистов

для

промышленног о выпуска на вновь созданных рабочих местах в рамках проекта.

Выпуск

инновационных

нетканых

материалов с

выходом на

плановые

объемы

реализации

продукции

Выход на

проектные

мощности.

Отгрузка

произведенной

продукции в

рамках

инвестиционног

о проекта.

Июнь 2021 -Ноябрь

2021

Отчет о результатах реализации 8 этапа

инвестиционн ого проекта Акт о выпуске произведенно й продукции в рамках инвестиционн ого проекта

Количество вновь созданных рабочих мест - 6;

Количество полученных патентов - 1; Объем

реализации -58,00 млн. руб.

-

9

Промышленны й выпуск. Подготовка к

Отгрузка произведенной продукции в

Декабрь 2021 - Май 2022

Отчет о результатах реализации 9

Объем реализации - 59,00 млн.

-

серийному

выпуску

инновационны

х нетканых

материалов.

Разработка и

реализация

мер по

повышению

производствен

ных

мощностей.

рамках

инвестиционног о проекта.

этапа

инвестиционн ого проекта Акт о выпуске произведенно й продукции в рамках инвестиционн ого проекта

руб.

10

Серийный

выпуск

инновационны

х нетканых

материалов.

Подготовка и

обучение

специалистов

для серийного

выпуска на

вновь

созданных

рабочих

местах в

рамках

проекта.

Отгрузка произведенной продукции в рамках

инвестиционног о проекта.

Июнь

2022 -Ноябрь

2022

Отчет о результатах реализации 10 этапа инвестиционн ого проекта Акт о выпуске произведенно й продукции в рамках инвестиционн ого проекта

Количество вновь созданных рабочих мест - 5; Объем

реализации -55,00 млн. руб.

-

11

Увеличение

объемов

реализации

путем

расширения

рынка сбыта.

Серийный

выпуск

инновационных нетканых

материалов.

Подготовка

отчета по

результатам

инвестиционно

го проекта

Отгрузка произведенной продукции в рамках

инвестиционного проекта.

Декабрь

2022 -Май 2023

Отчет о результатах реализации 11 этапа инвестиционн ого проекта Акт о выпуске произведенно й продукции в рамках инвестиционн ого проекта

Количество вновь созданных рабочих мест - 5; Объем

реализации -17,00 млн. руб.

-

12

Увеличение

объемов

реализации

путем

расширения

рынка сбыта

Серийный

выпуск

Отгрузка произведенной продукции в рамках

инвестиционного проекта

Июнь 2023 - Ноябрь 2023

Отчет о результатах реализации 12 этапа инвестиционного проекта Акт о выпуске

Объем реализации - 50,00 млн. руб.

-

инновационных нетканых материалов.

произведенно й продукции в рамках инвестиционн ого проекта

13

Увеличение

Отгрузка

Декабрь

Отчет о

Объем

-

объемов

произведенной

2023 -

результатах

реализации -

реализации

продукции в

Май 2024

реализации

72,00 млн.

путем

рамках

13 этапа

руб.

расширения

инвестиционног

инвестиционн

Бюджетная

рынка сбыта

Серийный

выпуск

инновационны

х нетканых

материалов.

о проекта

ого проекта Акт о выпуске произведенно й продукции в рамках инвестиционн ого проекта

эффективност ь КИП - 0,5 Коэффициент диверсифика ции поставок - 1,11

Приложение N 2

к Дополнительному Соглашению

N 020-11-2018-1203/4

к соглашению N 020-11-2018-1203 от 20 декабря 2018 г.

План-график финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта

Номер этапа, год финансирования

Дата

предоставления

субсидии

Источники инвестиций в инвестиционный проект

Собственные средства

Привлеченные средства

Бюджетные средства

(субсидия), в т.ч. по статьям затрат

1 этап

(Январь 18- Июнь 18)

-

6 000 000

-

-

2 этап

(июль 18 - Апрель 19)

Декабрь 2018

8 000 000

-

80 000 000, в том числе:

- Оплата труда, затраты на отчисления -

9 857 195,12

- Материальные расходы - 54 012 062,24

- Накладные расходы - 9 991 573,20

- Расходы на испытания

- 1 247 945,48

- Затраты на содержание и эксплуатацию - 4 891 223,96

3 этап

(Май 19 - Июнь 19)

Май 2019

11 000 000

-

39 000 000, в том числе:

- Оплата труда, затраты на отчисления -

8 862 950,09

- Материальные расходы - 20 380 853,15

- Накладные расходы - 6 756 196,76

- Расходы на услуги сторонних организаций,

привлекаемых для выполнения научно-исследовательских

работ - 3 000 000

4 этап

(Июль 19 - Ноябрь 19)

-

11 000 000

-

-

5 этап

(Декабрь 19 -Май 20)

-

15 000 000

-

-

6 этап

(Июнь 20 - Ноябрь 20)

-

16 000 000

-

-

7 этап

(Декабрь 20 -Май 21)

-

20 000 000

-

-

8 этап

(Июнь 21 - Ноябрь 21)

-

20 000 000

-

-

9 этап

(Декабрь 21 -Май 22)

-

20 000 000

-

-

10 этап

(Июнь 22 - Ноябрь 22)

-

20 000 000

-

-

11 этап

(Декабрь 22 -Май 23)

-

20 000 000

-

-

12 этап

(Июнь 23 -Ноябрь 23)

-

-

-

-

13 этап

(Декабрь 23 -Май 24)

-

-

-

-

Взыскать с Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (ИНН 7705596339, ОГРН 1047796323123) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Фабрика нетканых материалов "Весь мир" (ИНН 7710027144, ОГРН 1025004701292) расходов по оплате государственной пошлины в размере 12 000 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий

Т.Ю. Левина

Судьи

М.С. Кораблева Е.Б. Расторгуев