|
5 июня 2023 г.
|
Дело N А40-231010/18
|
Резолютивная часть постановления объявлена 30.05.2023.
Полный текст постановления изготовлен 05.06.2023.
Арбитражный суд Московского округа в составе
председательствующего судьи Зверевой Е.А.
судей Мысака Н.Я., Зеньковой Е.Л.
при участии в судебном заседании:
от Минобороны России - Силаева Л.В. по дов. от 11.10.2022 до 27.09.2024,
от УФНС России по г. Москве - Карташев С.И. по дов. от 06.12.2022 до 22.11.2023,
от ГК "Ростех" - Горюнов Д.С. по дов. от 27.12.2022 до 31.12.2023,
рассмотрев 30.05.2023 в судебном заседании кассационную жалобу Минобороны России на определение от 03.11.2022 Арбитражного суда города Москвы, постановление от 07.02.2023 Девятого арбитражного апелляционного суда по заявлению ИФНС России N 3 по г. Москве о включении требований в реестр требований кредиторов должника в размере 453 336 567 руб. 14 коп
по делу о признании несостоятельным (банкротом) АО "Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления"
УСТАНОВИЛ:
В рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) АО "Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления" в Арбитражный суд г. Москвы 24.02.2021 поступило заявление ИФНС России N 3 по г. Москве о включении требований в реестр требований кредиторов должника в размере 453 336 567 руб. 14 коп.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.11.2022 суд признал обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование ИФНС России N 3 по г. Москве в размере 49 940 000 рублей с учетом положений пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве, в остальной части заявленного требования отказал.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2023 определение от 03.11.2022 изменено, признано обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование ИФНС России N 3 по г. Москве в размере 34 906 667 рублей с учетом положений пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве.
В остальной части требований отказано.
В остальной части определение Арбитражного суда г. Москвы от 03.11.2022 оставлено без изменения.
Не согласившись с судебными актами в части отказа, Минобороны России обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа, указав на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.
Письменные отзывы конкурсного управляющего должником и налоговой службы заблаговременно лицам, участвующим в деле, и суду не направлялись, как следствие, не подлежат учету, что судебная коллегия разъяснила в судебном заседании.
В судебном заседании представители Минобороны России и налоговой службы поддержали доводы кассационной жалобы, представитель ГК "Ростех" - возражал.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.
Обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.
В обоснование своего требования кредитор ссылался на то, что у АО "Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления" имеется задолженность перед Российской Федерацией в лице Министерства обороны Российской Федерации в размере - 453 336 567 руб. 14 коп. (неустойка по государственному контракту).
Требования, заявляемые ФНС России, основаны на государственном контракте от 24.05.2013 и представляют собой неустойку за нарушение сроков выполнения обязательств по контракту, подрядчиком по которому выступало АО "ЦНИИ ЭИСУ".
ФНС России просило взыскать неустойку за просрочку выполнения этапа 3 государственного контракта ( период с 23.09.2014 по 21.02.2017 в размере 403 396 567 руб.).
Суды пришли к выводу о том, что исковая давность по заявляемым ФНС требованиям о взыскании неустойки за соответствующий период истекла.
Относительно 4 этапа по государственному контракту суды установили, что согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 31.08.2018 по делу N А40-227793/2017, с исполнителя взыскана неустойка за нарушение сроков выполнения этапа N 4 за период с 26.11.2014 по 21.07.2017.
Просрочка выполнения этапа N 4 за период с 22.07.2017 по 02.06.2019 составляет 681 день.
В связи с чем, уполномоченным органом в соответствии с п. 8.3 Контракта произведен расчет неустойки за нарушение сроков выполнения этапа N 4 на сумму 49 940 000,00 руб.
Суд первой инстанции признал обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование ИФНС России N 3 по г. Москве в размере 49 940 000 рублей с учетом положений пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве, в остальной части заявленного требования отказал.
Изменяя определение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал на то, что так как за защитой нарушенного права в виде включения суммы неустойки за несвоевременное выполнение контракта в реестр требований кредиторов должника ФНС России обратилось не ранее 12.02.2021, то есть по истечении трехлетнего срока исковой давности, неустойка подлежала включению в реестр за период, предшествующий трехлетнему сроку до подачи заявления, то есть за период с 12.02.2018 по 02.06.2019, что составляет 34 906 667 руб.
Доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию с порядком исчисления сроков для определения соблюдения срока исковой давности.
Суд апелляционной инстанции по данному доводы уже указал на то, что срок исковой давности не течет только в отношении тех требований (периода начисления неустойки), вытекающих из нарушения обязательства одной стороны договора, которые были предъявлены в суд, поскольку после вынесения решения срок исковой давности заменяется на срок исполнения судебного акт
