Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17 марта 2022 г. N Ф09-9469/21 по делу N А50-17261/2019

Екатеринбург

17 марта 2022 г.

Дело N А50-17261/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 14 марта 2022 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 марта 2022 г.

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Оденцовой Ю.А.,

судей Соловцова С.Н., Новиковой О.Н.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу конкурсного управляющего публичным акционерным обществом "Трест N 14" (далее - общество "Трест N 14", должник) Касьянова Олега Александровича на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2021 по делу N А50-17261/2019 Арбитражного суда Пермского края.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании принял участие представитель Козлова Павла Андреевича - Реутов И.В. (доверенность от 07.04.2021).

Определением Арбитражного суда Пермского края от 30.05.2019 возбуждено производство по делу о признании общества "Трест N 14" несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Пермского края от 19.01.2021 общество "Трест N 14" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство, конкурсным управляющим должником утвержден Касьянов О.А.

В арбитражный суд 22.04.2021 поступило заявление Козлова П.А. о включении в реестр требований о передаче жилых помещений его требования о передаче трехкомнатной квартиры N 97 проектной площадью 69,42 кв.м., расположенной на 3 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Сокольская, 10б (далее - спорная квартира), и включении в реестр требований кредиторов должника его требования в размере 335 000 руб., в том числе: 290 000 руб. неустойки, 5000 руб. компенсации морального вреда, 25000 руб. штрафа и 15000 руб. судебных расходов.

Определением Арбитражного суда Пермского края от 10.09.2021 требования Козлова П.А. в размере 3 207 150 руб. суммы исполнения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 17.04.2017, а также требования в размере 290 000 руб. неустойки, 5000 руб. компенсации морального вреда, 25000 руб. штрафа и 15000 руб. судебных расходов включены в четвертую очередь реестра требований кредиторов должника.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2021 определение суда первой инстанции от 10.09.2021 изменено в части требования Козлова П.А. о передаче жилого помещения, требование Козлова П.А. о передаче спорной квартиры с суммой исполнения по договору участия в долевом строительстве от 17.04.2017 в размере 3 207 150 руб. включено в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений.

В кассационной жалобе Касьянов О.А. просит постановление апелляционного суда от 14.12.2021 отменить, определение суда первой инстанции оставить в силе от 10.09.2021, ссылаясь на неправильное применение апелляционным судом норм материального права, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела. По мнению заявителя, поскольку статус застройщика в отношении должника установлен решением суда от 19.01.2021, после вступления в законную силу Федерального закона от 27.06.2019 N 151-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", и ранее указанной даты реестр кредиторов не формировался, суд первой инстанции верно определил, что к данному спору подлежат применению нормы закона, действующие на момент признания должника банкротом с применением параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), согласно которым юридические лица не относятся к участникам долевого строительства и не наделены правом предъявлять к застройщику требования о передаче жилого помещения, а их требования не могут быть отнесены к третьей очереди и подлежат учету в четвертой очереди реестра требований кредиторов (пункт 1 статьи 201.9 Закона о банкротстве в действующей редакции). Заявитель считает, что вывод апелляционного суда о недоказанности того, что Козлов П.А., не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, преследовал цель извлечения прибыли и повышения очередности удовлетворения требований, сделан без учета того, что Козлов П.А. является руководителем общества с ограниченной ответственностью "Аутсорсинг. Инвестиции.Развитие." (далее - общество "АИР") и подписал от лица последнего договор уступки с самим собой, заключенный 21.11.2019, когда Козлову П.А. как директору контрагента должника, имевшего финансовые проблемы и приостановившего все расчеты, однозначно должно было быть известно о наличии в арбитражном суде заявления о признании должника банкротом, а такие действия Козлова П.А. в отсутствие доказательств его добросовестности направлены на неправомерное удовлетворение требований и (или) изменение очередности удовлетворения требований общества "АИР", при этом сомнительны доводы Козлова П.А. о приобретении права требования на квартиру для обеспечения прав ребенка на жилье в недостроенном жилом доме, строительство которого не ведется, сроки ввода в эксплуатацию (не позднее 30.06.2018) существенно нарушены, а застройщик находится в банкротстве. Заявитель полагает, что не соответствует материалам дела вывода апелляционного суда о финансовой состоятельности должника, долг которого возник лишь ввиду особенностей его деятельности по строительству жилых домой и порядка расчетов с заказчиками строительства, тогда как финансовым анализом хозяйственной деятельности должника подтверждается, что с 2017 года должник ведет убыточную деятельность и по итогам 2019 года его убытки достигли максимума, а также не соответствуют фактическим обстоятельствам ссылки апелляционного суда на сдачу должником 7 домов после поступления в арбитражный суд заявления о его банкротстве, тогда как после принятия 30.05.2019 к производству суда заявления о банкротстве должника последним получено 11.09.2019 разрешение на ввод в эксплуатацию одного жилого дома и 20.05.2020 введен в эксплуатацию один нежилой объект, тогда как строительство спорного жилого дома, сроки ввода которого в эксплуатацию по состоянию на 21.11.2019 значительно нарушены, не велось.

Козлов П.А. в отзыве на кассационную жалобу просит в ее удовлетворении отказать, оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов кассационной жалобы в части требования Козлова П.А. о передаче жилого помещения.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 17.04.2017 между обществом "Трест N 14" (застройщик) и обществом "АИР" (участник долевого строительства) заключен договор об участии в долевом строительстве, согласно которому застройщик обязуется передать участнику долевого строительства в собственность указанное в договоре жилое помещение, 3-комнатную квартиру N 97 общей площадью 69,42 кв.м., расположенную на 3 этаже многоквартирного дома по адресу Пермский край, г. Пермь, Кировский р-н, ул. Сокольская, 10б (далее - спорный дом), а участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять поименованную в договоре спорную квартиру при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию.

Срок проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству указанного выше дома и получения разрешение на его ввод в эксплуатацию указан не позднее 30.06.2018, а срок передачи квартиры - в течение шести месяцев с момента получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию (пункты 5.1.1, 5.1.4 договора), при этом цена квартиры установлена в сумме 3 207 150 руб., и в подтверждение осуществления расчетов за квартиру общество "АИР" представило акт взаимозачета N 4/17, справку об исполнении обязательств от 29.09.2017 N 459, платежное поручение от 18.04.2017 N 119 на сумму 44 901 руб. и счета-фактуры.

Определением Арбитражного суда Пермского края от 30.05.2019 возбуждено производство по делу о банкротстве общества "Трест N 14".

Общество "АИР" в лице действующего на основании Устава генерального директора Козлова Павла Андреевича (цедент) и гражданин Козлов Павел Андреевич 21.11.2019 заключили договор уступки права требования, по которому цедент уступает цессионарию принадлежащее ему в силу договора участия в долевом строительстве от 17.04.2017 право требования спорной квартиры, по цене 3 207 150 руб., в подтверждение оплаты которой представлена справка об исполнении обязательств, данный договор уступки от 21.11.2019 зарегистрирован в установленном порядке 11.12.2019.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 19.01.2021 общество "Трест N 14" признано банкротом с введением в отношении него конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Касьянов О.А.

В адрес конкурсного управляющего 15.02.2021 поступили заявления Козлова П.А. о включении в реестр требований о передаче жилых помещений его требования о передаче спорной квартиры и о включении его требования в размере 335 000 руб. (290 000 руб. неустойки, 5000 руб. компенсации морального вреда, 25000 руб. штрафа и 15000 руб. судебных расходов) в реестр требований кредиторов должника.

Уведомлением от 31.03.3021N 195 конкурсный управляющий сообщил о невозможности рассмотрения требований непосредственно управляющим и о необходимости предъявления требований к должнику деле о банкротстве.

В этой связи Козлов П.А. обратился в суд с рассматриваемым заявлением.

Суд первой инстанции признал требования кредитора в размере 290 000 руб. неустойки, 5000 руб. компенсации морального вреда, 25000 руб. штрафа и 15000 руб. судебных расходов подлежащими включению в четвертую очередь реестра требований кредиторов должника, при этом судебные акты в части включения требований Козлова П.А. в размере 335 000 руб. в четвертую очередь реестра требований кредиторов должника лицами, участвующими в деле, не обжалуются, судом округа не пересматриваются.

Включая требования Козлова П.А. в сумме 3 207 150 руб. исполнения договора участия в долевом строительстве в четвертую очередь реестра требований кредиторов, суд первой инстанции исходил из следующего.

Банкротство застройщиков законодательно урегулировано параграфом 7 главы IX Закона о банкротстве.

Процедура банкротства застройщика согласно нормам параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве призвана обеспечить соразмерное пропорциональное удовлетворение требований всех участников строительства, имеющих к должнику (застройщику) как требования о передаче жилого помещения, так и денежные требования, квалифицируемые в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 201.1 названного Закона.

Понятие "участник строительства" закреплено в подпункте 2 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве.

Законом N 151-ФЗ были внесены существенные изменения в положения параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве, регламентирующие банкротство застройщиков.

В частности, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве из понятия участник строительства были исключены слова "юридическое лицо" и, как следствие, в настоящее время под участником строительства понимается исключительно физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого помещения, требование о передаче машино-места и нежилого помещения или денежное требование, а также Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование.

Согласно пункту 16 статьи 16 Закона N 151-ФЗ, положения параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве в редакции Закона N 151-ФЗ применяются арбитражными судами при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым возбуждено после дня вступления в силу данного Закона N 151-ФЗ. В свою очередь, пункт 17 статьи 16 Закона N 151-ФЗ указывает, что положения пункта 3.2 статьи 201.1, статей 201.8.1, 201.8.2, 201.9, 201.10 - 201.14, 201.15.1, 201.15.2, 201.15.2.1 в редакции Закона N 151-ФЗ применяются в случаях, если производство по делу о банкротстве застройщика возбуждено до дня вступления в силу Закона N 151-ФЗ при условии, что к этому дню не начаты расчеты с кредиторами третьей очереди.

Положения Закона N 151-ФЗ вступили в силу со дня официального опубликования (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 27.06.2019, "Российская газета" - N 140 от 01.07.2019, "Собрание законодательства Российской Федерации" - 01.07.2019 N 26, ст. 3317), начали свое действие с 27.06.2019.

Первая процедура банкротства в отношении должника введена 19.01.2021, и с этой даты начал формироваться реестр, в связи с чем суд первой инстанции обоснованно заключил, что возбуждение производства по делу о банкротстве должника до вступления в силу Закона N 151-ФЗ не исключает применение к данному делу положений Закона о банкротстве в редакции Закона N 151-ФЗ, исключившей из числа участников строительства юридических лиц. Отсутствие в пункте 17 статьи 16 Закона N 151-ФЗ упоминания пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве, содержащего понятие участника строительства, само по себе не изменяет направленности намерений законодателя вывести в приоритет защиту социальных прав граждан над коммерческим интересом организаций в спорной области регулирования.

Как разъяснено в абзаце 2 пункта 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", первоначальный кредитор не может уступить новому кредитору больше прав, чем имеет сам; вместе с тем на основании закона новый кредитор в силу его особого правового положения может обладать дополнительными правами, которые отсутствовали у первоначального кредитора.

К такого рода случаям относится подпункт 3 пункта 1 статьи 201.9 Закона о банкротстве, согласно которому в деле о банкротстве застройщика в третью очередь производятся расчеты по денежным требованиям граждан - участников строительства, в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами (подпункт 4 пункта 1 статьи 201.9 Закона о банкротстве).

При этом необходимо учитывать положения абзаца 2 пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве, согласно которым состав и размер денежных обязательств, возникших до принятия судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия судом такого заявления, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Соответственно, в случае приобретения до введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, гражданином права у юридического лица такое требование подлежит включению в третью очередь реестра требований кредиторов; при уступке гражданином - участником долевого строительства требования о возврате денежных средств, уплаченных по договору долевого участия в строительстве, юридическому лицу требования цессионария подлежат включению в четвертую очередь реестра требований кредиторов должника (пункт 10 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.12.2013 (далее - Обзор от 04.12.2013)).

При наличии признаков того, что договор уступки права требования между юридическим лицом и физическим лицом заключен исключительно с целью повышения очередности удовлетворения требований (в частности, в случае заключения договора после возбуждения производства по делу о банкротстве либо непосредственно перед возбуждением производства по делу о банкротстве при наличии очевидных признаков неплатежеспособности застройщика), требование гражданина-цессионария включается в четвертую очередь реестра требований кредиторов должника (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заключение договора уступки права между первоначальным участником долевого строительства - юридическим лицом и гражданином после введения первой процедуры в деле о банкротстве, означает, что право первоначального кредитора перешло к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, включая право цедента на включение требования в четвертую очередь реестра требований кредиторов.

В пункте 7 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020 (далее - Обзор от 29.01.2020), также высказана правовая позиция о том, что действия, направленные на необоснованное повышение очередности удовлетворения требования, эту очередность не изменяют.

В данном случае Козлов П.А. 21.11.2019 заключил договор уступки права требований с юридическим лицом - обществом "АИР", зарегистрированным в установленном законом порядке, оплата по договору участия в долевом строительстве произведена в полном объеме, что подтверждается материалами дела, при этом, согласно договору цессии, к Козлову П.А. перешло право требования передачи квартиры в свою пользу, возникшее у общества "АИР" по договору участия в долевом строительстве.

Судом первой инстанции верно указано, что в ситуации получения права требования от должника-застройщика физическим лицом от юридического лица значение имеет момент и цель заключения соответствующего соглашения между ними. На дату заключения договора цессии общество "АИР" являлось участником долевого строительства и имело к должнику как застройщику действительное право требования по передаче жилого помещения (квартиры).

Договор цессии между участником долевого строительства - обществом "АИР" и Козловым П.А. заключен 21.11.2019 после возбуждения дела о банкротстве в отношении должника (27.03.2020), но до введения первой процедуры банкротства - конкурсного производства (19.01.2021), следовательно, Козлову П.А. передано требование к застройщику о передаче квартиры, которое может быть включено в третью очередь реестра при отсутствии признаков злоупотребления правом сторонами сделки.

Из материалов дела следует, что между обществами "Трест N 14" и "АИР" имели место гражданско-правовые отношения по поставке оборудования, в рамках которых произведенная обществом "АИР" оплата по договору долевого строительства зачтена должником в счет погашения обязательств должника перед названным обществом по оплате за поставленные материалы, то есть обществом "АИР" приобретены права требования к должнику по передаче квартиры в порядке расчетов для последующей ее продажи с целью получения денежных средств.

Суд первой инстанции установил, что Козлов П.А. как единственный (100%) участник и руководитель общества "АИР" является аффилированным лицом по отношению к обществу "АИР", к видам деятельности которого, как следует из материалов дела, относятся, среди прочего, строительство жилых и нежилых зданий; производство строительно-монтажных строительных отделочных работ; торговля оптовая; операции с недвижимым имуществом; деятельность агентств недвижимости; управление недвижимым имуществом.

Учитывая изложенное, руководствуясь вышеназванными нормами права и соответствующими разъяснениями, исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все доказательства, с учетом конкретных обстоятельств дела, учитывая, что договор участия в долевом строительстве между должником и обществом "АИР" заключен 17.04.2017, и по условиям данного договора должник обязался передать обществу "АИР" спорную квартиру не позднее 30.06.2018, а общество "АИР" произвело оплату по договору путем проведения взаимозачета, установив, что данный договор не исполнен должником надлежащим образом и в установленные сроки, строительство дома до настоящего времени не завершено, а 30.05.2019 в отношении должника возбуждено настоящее дело о банкротстве, и, исходя из того, что почти через 8 месяцев после возбуждения в отношении должника дела о банкротстве между обществом "АИР" в лице его генерального директора и единственного участника Козлова П.А. и самим Козловым П.А. заключен договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве с должником, а в последствии в отношении должника введена процедура конкурсного производства, суд первой инстанции пришел к выводу, что в данном случае заключение между юридическим лицом - участником долевого строительства и контролирующим его лицом договора уступки права требования по договору долевого участия в строительстве с застройщиком-банкротом совершено с целью повышения очередности удовлетворения требования в рамках дела о банкротстве должника.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции обоснованно включил требования Козлова П.А. в размере 3 207 150 руб. суммы исполнения по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 17.04.2017 в четвертую очередь реестра требований кредиторов должника.

При этом суд первой инстанции также принял во внимание, что последовательное изменение законодателем норм Закона о банкротстве в 2017 - 2019 годах позволяет сделать вывод, что в условиях банкротства застройщиков приоритет в защите и восстановлении нарушенных прав остается на стороне граждан.

Исходя и содержания и смысла нормы подпункта 3 пункта 1 статьи 201.9, подпункта 2 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве, в соответствии с общим правовым регулированием, очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается правопорядком с учетом степени значимости подлежащих защите интересов конкретных групп кредиторов, чьи требования не удовлетворены должником после вступления в правоотношения с последним.

Кредитор должника, имевший с последним отношения, вытекающие из договора участия в долевом строительстве, преследует цель извлечения прибыли из такой деятельности (инвестирование строительства), что само по себе отвечает целям и предназначению коммерческого юридического лица, в то время как граждане, вступившие в отношения с застройщиком и заключившие договор долевого участия в строительстве, преследуют цель удовлетворения своих потребностей, связанных с жильем, и именно с разностью целей связано различие в приоритете правовой защиты.

Из такого подхода следует, что исключение в Законе о банкротстве из числа участников строительства юридических лиц является не просто формальным изменением подхода законодателя, а преследует цель исключения из числа претендентов на жилые помещения лиц, не имеющих цели удовлетворения своей базовой социальной потребности в собственном жилье.

Таким образом, суд первой инстанции верно применил нормы права (Закон N 151-ФЗ), исходя из функционального и системного их толкования, с учетом установленных по делу фактических обстоятельств.

Изменяя определение суда первой инстанции в части, и, признавая требование Козлова П.А. о передаче спорной квартиры с суммой исполнения по договору участия в долевом строительстве от 17.04.2017 в размере 3 207 150 руб. подлежащим включению в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений, апелляционный суд исходил из того, что право требования общества "АИР" по договору участия в долевом строительстве перешло Козлову П.А. в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, наличие у Козлова П.А. статуса участника долевого строительства установлено решением Свердловского районного суда г. Перми от 19.08.2020, договор уступки между обществом "АИР" и Козловым П.А. заключен до введения в отношении должника конкурсного производства, Козлов П.А., не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, не преследовал цели извлечения прибыли, не участвовал в деятельности по инвестированию строительства иных объектов, а спорную квартиру приобрел для личного использования в связи с рождением ребенка, ввиду чего заключение договора цессии после банкротства застройщика с лицом, контролирующим общество "АИР", не имеет значения, при том, что должник долгое время осуществлял деятельность по строительству, ранее дела о банкротстве в отношении него прекращались, в связи с чем Козлов П.А. полагал, что спорный дом будет достроен, и он получит спорную квартиру.

Между тем апелляционным судом не учтено следующее.

Решением Свердловского районного суда г. Перми от 19.08.2020 по делу N 2-4225/2020 установлены факт заключения договора уступки между обществом "АИР" и Козловым П.А. и факт перехода к последнему соответствующих прав требования, в связи с чем с должника в пользу Козлова П.А. взыскано 290 000 руб. неустойки, 5000 руб. компенсации морального вреда, 25000 руб. штрафа и 15000 руб. судебных расходов, в то время как в деле о банкротстве с учетом требований Закона о банкротстве суд определяет порядок и очередность исполнения названного решения, в связи с чем ссылка апелляционного суда на наличие преюдиции в части порядка и очередности исполнения требований Козлова П.А. к должнику не обоснована, и противоречие между судебными актами в данном случае отсутствует, так как суд первой инстанции определил порядок и очередность исполнения названного решения суда общей юрисдикции и обязательств по договору участия в долевом строительстве с учетом положений Закона о банкротстве.

Довод апелляционного суда о том, что Козлов П.А. является физическим лицом, не имеет статуса индивидуального предпринимателя, не занимается предпринимательской и инвестиционной деятельностью и не преследует цели извлечения прибыли, сделаны без учета того, что Козлов П.А. является руководителем и единственным участником общества "АИР", которое, помимо прочего, осуществляет деятельность по строительству жилых и нежилых зданий, производству строительно-монтажных, строительных отделочных работ, оптовой торговли, операций с недвижимым имуществом, деятельности агентств недвижимости, управления недвижимым имуществом, и имело гражданско-правовые отношения с должником по поставке оборудования для строительства, при этом оплата по договору участия в долевом строительстве произведена путем зачета взаимных требований должника и общества "АИР".

Ссылка апелляционного суда на необходимость приобретения жилья Козловым П.А. для личного использования в связи с рождением сына сделана без учета того, что в период с 21.11.2019 и до настоящего времени, то есть уже более двух лет указанная цель не была достигнута и квартира Козловым П.А. фактически не получена, конкретные сроки и реальность получения квартиры, расположенной в недостроенном доме, от застройщика, находящегося в банкротстве, неизвестны, и Козлов П.А. не мог не понимать, что строительство дома при таких обстоятельствах может затянуться на неопределенный срок, при этом Козлов П.А. не раскрыл необходимость приобретения жилья в недостроенном жилом доме у застройщика-банкрота при наличии возможности приобретения иного, в том числе готового, жилья.

Апелляционный суд также не учел, что приобретение физическим лицом у юридического лица права требования по передаче жилого помещения к застройщику, к которому применяются процедуры банкротства, то есть принятие на себя повышенного риска неполучения в будущем встречного предоставления, создает для такого кредитора (участника строительства) своего рода преференции в виде приоритетного удовлетворения его требований, при этом такое поведение типичным для данной сферы правоотношений не является (существует вероятность заключения фиктивных договоров).

Из изложенного следует, что выводы апелляционного суда о наличии оснований для включения требований Козлова П.А. о передаче спорной квартиры в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений являются несостоятельными, основаны на неправильном применении норм материального права, не соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы суд округа вправе оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений (пункт 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая изложенное, и то, что апелляционным судом неправильно применены нормы материального права (пункт 1 статьи 201.1, пункт 1 статьи 201.9 Закона о банкротстве, пункт 10 Обзора от 04.12.2013, пункт 7 Обзора от 29.01.2020), выводы апелляционного суда являются необоснованными, не соответствуют материалам дела и сложившейся судебной практике, что повлекло вынесение неправильного судебного акта, в то время как суд первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования всех доказательств правильно установил фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, дал им надлежащую правовую оценку, исследовал и оценил все доказательства, в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда округа не имеется (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), при этом судом первой инстанции верно применены нормы материального права, регулирующие спорные отношения, и нарушений норм материального или процессуального права, являющихся основанием для отмены определения суда первой инстанции, судом округа не установлено, постановление апелляционного суда от 14.12.2021 по настоящему делу подлежит отмене, а определение суда первой инстанции от 10.09.2021 - оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2021 по делу N А50-17261/2019 Арбитражного суда Пермского края отменить, определение Арбитражного суда Пермского края от 10.09.2021 по делу N А50-17261/2019 оставить в силе.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Ю.А. Оденцова

Судьи

С.Н. Соловцов О.Н. Новикова