Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 6 октября 2021 г. N Ф01-5270/21 по делу N А29-16952/2018

Нижний Новгород

06 октября 2021 г.

Дело N А29-16952/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 29.09.2021.

Постановление изготовлено в полном объеме 06.10.2021.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:

председательствующего Башевой Н.Ю.,

судей Александровой О.В., Радченковой Н.Ш.,

при участии представителя от истца:

Читалкиной И.В. (доверенность от 15.04.2021)

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу

государственного казенного учреждения Республики Коми

"Служба единого заказчика Республики Коми"

на решение Арбитражного суда Республики Коми от 18.02.2021 и

на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021

по делу N А29-16952/2018

по иску закрытого акционерного общества "Комижилстрой"

(ИНН: 1101301503, ОГРН: 1021100510078)

к государственному казенному учреждению Республики Коми

"Служба единого заказчика Республики Коми"

(ИНН: 1101461000, ОГРН: 1021100510056)

о взыскании задолженности и неустойки,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - общество с ограниченной ответственностью "Комиспецстроймонтаж"

(ИНН: 1101089487, ОГРН: 1111101007126),

общество с ограниченной ответственностью "Мастервуд"

(ИНН: 1101087271, ОГРН: 1111101003793),

акционерное общество "Электромонтаж"

(ИНН: 1101300482, ОГРН: 1031100403652),

публичное акционерное общество "Ростелеком"

(ИНН: 7707049388, ОГРН: 1027700198767),

общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Основа"

(ИНН: 1101094896, ОГРН: 1121101009028),

общество с ограниченной ответственностью "Алстар"

(ИНН: 1101032635, ОГРН: 1021100511717),

общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж-СЭВ"

(ИНН: 1101036679, ОГРН: 1031100411935),

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "Комижилстрой" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми к государственному казенному учреждению Республики Коми "Служба единого заказчика Республики Коми" (далее - Учреждение) с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании 29 777 589 рублей 55 копеек задолженности по государственному контракту от 17.08.2015 N 0107200002715001090-0032180-01 (42/15) и 6 466 948 рублей 01 копейки неустойки, начисленной с 09.09.2016 по 19.11.2020 и далее, до дня фактической оплаты долга.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО "Комиспецстроймонтаж", ООО "Мастервуд", АО "Электромонтаж", ПАО "Ростелеком", ООО "Строительная компания "Основа", ООО "Алстар" и ООО "Строймонтаж-СЭВ".

Решением суда от 18.02.2021 иск удовлетворен частично. С Учреждения в пользу Общества взыскана задолженность по контракту в сумме 19 878 157 рублей, неустойка в размере 4 317 038 рублей 75 копеек, начисленная с 09.09.2016 по 19.11.2020. Взыскана также неустойка, начисленная на сумму задолженности 19 878 157 рублей за каждый день просрочки с 20.11.2020 по день фактической оплаты указанной суммы, исходя из одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 решение суда оставлено без изменения.

Учреждение не согласилось с принятыми судебными актами и обратилось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой.

Заявитель жалобы считает, что суды неправильно применили статью 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), не учли правовые позиции, изложенные в обзорах судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, сделали выводы, не соответствующие имеющимся в деле доказательствам. По мнению Учреждения, спорные работы не входят в предмет контракта, являются дополнительными, их выполнение с заказчиком не согласовывалось, необходимость проведения этих работ материалами дела не подтверждена. Работы выполнены на основании проектной документации, не прошедшей государственную экспертизу, поэтому их качество подлежит доказыванию; результат работ по назначению не используется. Подробно доводы Учреждения изложены в кассационной жалобе.

Общество в отзыве на кассационную жалобу и его представитель в судебном заседании отклонили доводы заявителя.

Учреждение заявило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, Учреждение (заказчик) и Общество (генподрядчик) заключили государственный контракт от 17.08.2015 N 0107200002715001090-0032180-01 (42/15) с дополнительными соглашениями от 17.08.2015 N 1 и от 29.04.2016 N 2. Предметом контракта является выполнение генподрядчиком комплекса строительно-монтажных работ на объекте строительства "Санаторный комплекс в селе Серегово Княжпогостского района" в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение 1 к контракту, проектно-сметная документация).

Цена контракта установлена сторонами в размере 531 073 880 рублей (пункт 2.1).

Согласно пункту 2.4 контракта, если по предложению заказчика увеличивается объем работ не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта.

В пункте 4.2 контракта установлено обязательство заказчика в течение пяти рабочих дней с заключения контракта выдать генподрядчику по акту два комплекта проектно-сметной документации для производства работ.

В силу пункта 4.4 контракта заказчик осуществляет строительный контроль за выполнением работ на объекте, ведет общий журнал работ по форме КС-6 и журнал учета выполненных работ по форме КС-6а. Если заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями генподрядчика, он излагает свое мнение в журнале работ, а генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять все меры по устранению недостатков, обоснованно указанных заказчиком в журнале (пункт 7.6).

Контракт действует до 31.12.2016, а в части оплаты - до полного исполнения обязательств (пункт 15.2).

На основании пункта 11.4 контракта его расторжение допускается по соглашению сторон, по решению арбитражного суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным кодексом для одностороннего отказа от отдельных видов обязательств (пункт 11.5).

В соответствии с пунктом 11.3 контракта при расторжении сделки в связи с односторонним отказом ее стороны от исполнения обязательства другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Сославшись на неисполнение Учреждением пункта 4.2 Контракта (не предоставлен в полном объеме комплект проектно-сметной документации, отвечающей требованиям законодательства), Общество в одностороннем порядке отказалось от контракта на основании пункта 3 статьи 716 Кодекса; решение от 31.05.2016 N 392 получено заказчиком в день принятия.

Учреждение, указав на чрезмерную длительность выполнения Обществом работ (пункты 2 и 3 статьи 715 Кодекса) и на наличие не устраненных последним недостатков (пункт 3 статьи 723 Кодекса), оформило решение от 31.05.2016 N 01-01/137 об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Учреждение не приняло и не оплатило работы, предъявленные к приемке в актах по форме КС-2 от 31.05.2016 N 206 - 230, в связи с этим Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями Кодекса, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора", разъяснениями, содержащимися в Обзоре судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2017 (далее - Обзор), суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Суд пришел к выводу, что выполнение спорных работ направлено на обеспечение качества и достижение предусмотренного контрактом результата, необходимость выполнения работ фактически согласована с заказчиком, качество и стоимость спорных работ подтверждены материалами дела.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменения.

Рассмотрев кассационную жалобу, Арбитражный суд Волго-Вятского округа не нашел оснований для ее удовлетворения.

В силу статей 309, 310 Кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Кодекса исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Кодекса).

Правоотношения сторон регулируются положениями главы 37 Кодекса и Закона N 44-ФЗ.

Согласно пункту 1 статьи 740 Кодекса по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 763 Кодекса подрядные строительные работы (статья 740), предназначенные для удовлетворения муниципальных нужд, осуществляются на основе муниципального контракта на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд.

По государственному контракту подрядчик обязуется выполнить строительные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Кодекса).

В силу пункта 1 статьи 711 Кодекса заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача ему подрядчиком результата работ.

Из статьи 718 Кодекса следует, что заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 743 Кодекса подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В пункте 3 статьи 743 Кодекса предусмотрено, что подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

Подрядчик, не выполнивший указанной обязанности, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства (пункт 4 статьи 743 Кодекса).

На основании пункта 1 статьи 746 Кодекса оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

На основании пункта 4 статьи 753 Кодекса сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (пункт 6 статьи 753 Кодекса).

В пункте 1 статьи 748 Кодекса предусмотрено, что заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки (пункт 2 статьи 748 Кодекса).

В силу статьи 34 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей и статьей 95 этого закона.

Подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ установлено, что изменение существенных условий контракта допускается по соглашению сторон, если по предложению заказчика, в том числе, увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 процентов цены контракта.

В пункте 12 Обзора разъяснено, что следует учитывать специфику отношений, складывающихся в сфере строительства, которая уже в силу своего существа создает возможность выявления в ходе исполнения обязательства дополнительных работ и в связи с этим обуславливает приоритетную необходимость применения статьи 743 Кодекса наряду с положениями Закона N 44-ФЗ.

К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком, могут быть отнесены исключительно те работы, которые исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и заключения контракта, объективно не могли быть учтены в технической документации. Однако такие работы должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

Спор между сторонами возник относительно правомерности предъявления Обществом Учреждению к приемке и оплате дополнительных работ.

Суды установили, и это материалам дела не противоречит, что спорные работы выполнялись подрядчиком при строительстве социально-значимого объекта, на котором заказчик осуществлял постоянный строительный контроль, в том числе, за ходом строительства, выполняемых подрядчиком работах, их видах, объемах, характере, документально фиксировал результаты контроля.

Оценив материалы дела, в том числе заключение судебной экспертизы, пояснения эксперта, акты, приказы, журналы, протоколы совещаний, переписку сторон и другие, суды установили, что выполненные подрядчиком дополнительные работы не носят самостоятельного характера, их выполнение этих работ связано с основным видом работ, предусмотренных контрактом. Выполнение спорных работ направлено на обеспечение качества и достижение предусмотренного контрактом результата в целом и ввод в эксплуатацию социально значимого объекта.

О необходимости выполнения дополнительных работ в целях завершения строительства объекта, заказчик был осведомлен, содействовал их выполнению и контролировал ход производства работ. Претензий относительно объемов, качества спорных работ заказчик не предъявлял. Результат выполненных дополнительных работ, стоимость которых не превышает 10 процентов от цены контракта, передан заказчику, имеет потребительскую ценность.

Надлежащие доказательства того, что какие-либо дополнительные работы, предъявленные к приемке и оплате, выполнены некачественно, не отвечают целям контракта, не могут быть использованы в соответствии с функциональным назначением объекта, ответчик не представил.

Ссылка заявителя на ненадлежащую оценку судами заключения эксперта отклоняется. Принимая заключение эксперта в качестве доказательства, суды исходили из его соответствия требованиям статьей 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом заключение эксперта исследовалось и оценивалось судами наряду с другими доказательствами по делу по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, правильно применив к установленным обстоятельствам положения Кодекса, Закона N 44-ФЗ, разъяснения, изложенные в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в Обзоре суды правомерно удовлетворили иск Общества о взыскании задолженности за работы по контракту и неустойки за нарушение сроков оплаты работ.

Иные доводы, приведенные в кассационной жалобе, были предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций и отклонены на основе оценки представленных в дело доказательств. Оснований для переоценки имеющихся в деле доказательств и сделанных на их основании выводов у суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

Законность обжалуемых судебных актов в остальной части не проверялась, поскольку лицами, участвующими в деле, не обжаловалась.

Арбитражный суд Республики Коми и Второй арбитражный апелляционный суд правильно применили нормы материального права и не допустили нарушений норм процессуального права, являющихся в любом случае основаниями для отмены принятых судебных актов в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Волго-Вятского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Коми от 18.02.2021 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 по делу N А29-16952/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу государственного казенного учреждения Республики Коми "Служба единого заказчика Республики Коми" - без удовлетворения.

Определение Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.08.2021 о приостановлении исполнения решения Арбитражного суда Республики Коми от 18.02.2021 и постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 по делу N А29-16952/2018 считать утратившим силу.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном в статье 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Н.Ю. Башева

Судьи

О.В. Александрова Н.Ш. Радченкова