Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 19 февраля 2013 г. N 04АП-1916/11

г. Чита

19 февраля 2013 г.

дело N А19-8809/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2013 года.

В полном объёме постановление изготовлено 19 февраля 2013 года.

Четвёртый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Стрелкова А.В.

судей Клепиковой М.А., Даровских К.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Козыревым А.В.

рассмотрев в открытом заседании апелляционную жалобу Федеральной налоговой службы России на определение Арбитражного суда Иркутской области от 19 декабря 2012 года по делу N А19-8809/2010 по заявлению должника открытого акционерного общества "Жилстройкорпорация" (664011, город Иркутск, ул. С. Разина, 6, ИНН3808105257 ОГРН1043801015158) о несостоятельности (банкротстве) (суд первой инстанции: председательствующий судья Ларионова Н.Н., судьи: Чигринская М.Н., Рупакова Е.В.)

В судебном заседании приняли участие представители:

от ОАО "Жилстройкорпорация" - Стецюк Е. В., представитель по доверенности от 15.03.2012,

УСТАНОВИЛ:

22.04.2010 открытое акционерное общество "Жилстройкорпорация" (далее - ОАО "ЖСК") обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом) в порядке статей 3-9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 22.04.2010 заявление ОАО "ЖСК" принято к производству.

Определением арбитражного суда Иркутской области от 31.05.2010 заявление ОАО "ЖСК" о несостоятельности (банкротстве) признано обоснованным, в отношении него введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён Бирюков А.И.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 23.12.2010 в отношении ОАО "ЖСК" введена процедура финансового оздоровления сроком до 20.06.2012, административным управляющим утверждён арбитражный управляющий Бирюков А.И., утверждён график погашения задолженности.

Определением арбитражного суда Иркутской области от 16.11.2011 удовлетворено ходатайство административного управляющего ОАО "ЖСК" Бирюкова А.И. о применении в отношении ОАО "ЖСК" правил параграфа 7 "Банкротство застройщиков" Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции Федерального закона N 210-ФЗ).

Определением суда от 20.06.2012 срок процедуры финансового оздоровления в отношении ОАО "ЖСК" продлён до 19.12.2012.

Определением суда от 10.10.2012 внесены изменения в график погашения задолженности перед кредиторами ОАО "ЖСК", в соответствии с которым погашение задолженности перед кредиторами третьей очереди ОАО "ЖСК" должно было быть осуществлено в следующие сроки: в срок до 30.10.2012 - 126 281 337,07 руб., в срок до 20.11.2012 - 126 281 337,07 руб.

В судебном заседании 19.12.2012 рассматривался отчёт административного управляющего Бирюкова А.И. о результатах процедуры финансового оздоровления в отношении ОАО "ЖСК".

Административным управляющим ОАО "ЖСК" Бирюков А.И. представлено заключение о выполнении графика погашения задолженности, указано, что план финансового оздоровления выполняется должником не в полном объёме. При введении в отношении ОАО "ЖСК" процедуры финансового оздоровления общая сумма планируемых поступлений денежных средств с учётом задолженности участников долевого строительства и вступивших в силу судебных актов составляла - 646 763 320 руб., предполагалось восстановление платёжеспособности ОАО "ЖСК" за счёт осуществления ряда мероприятий, в том числе: завершения строительства жилого комплекса "Иннокентьевская слобода", состоящего из 20 девятиэтажных блок-секций с офисными помещениями на первых этажах и автостоянками в подвальных помещениях с последующей продажей квартир, офисов, стоянок. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 13 блок-секций. Участниками долевого строительства получено 449 квартир, однако строительство жилого комплекса не завершено. Поступления от продажи квартир, офисов, стоянок не осуществлялись, инвесторами нарушены графики внесения платежей, денежные средства поступили не в полном объёме (ОАО "Иркутское ипотечное агентство" внесло 282 784 842 руб., ООО "Щит" - 27 880 000 руб., ОАО "Иркутский Промстройпроект" - 13 258 750 руб., от дебитора ООО "Компания "Строй-Гарант". денежные средства во исполнение решения суда не поступили).

14.11.2012 ОАО "ЖСК" обратился к административному управляющему с ходатайством о проведении внеочередного собрания кредиторов для утверждения внесения изменений графика погашения кредиторской задолженности, предложив внести следующие изменения: в срок до 30.04. 2013 - 126 281 337,07 руб. в срок до 20.05. 2013 - 126 281 337,07 руб.

Административным управляющим ОАО "ЖСК" собрание кредиторов проведено 07.12.2012, на котором принято решение о внесении изменений в график погашения задолженности, об обращении в арбитражный суд Иркутской области с ходатайством о продлении срока финансового оздоровления в отношении ОАО "ЖСК".

Административный управляющий ОАО "ЖСК" Бирюков А.И. поддержал ходатайство собрания кредиторов о продлении срока финансового оздоровления в отношении ОАО "ЖСК".

ОАО "ЖСК" представило суду документы, подтверждающие факт выполнения ОАО "ЖСК" работ по строительству Жилого комплекса "Иннокентьевская слобода", поддержало ходатайство собрания кредиторов ОАО "ЖСК" о продлении срока финансового оздоровления сроком на 6 месяцев, утверждении графика погашения задолженности ОАО "ЖСК" в новой редакции.

Служба государственного жилищного строительного надзора Иркутской области также не возражала относительно удовлетворения ходатайства административного управляющего ОАО "ЖСК" Бирюкова А.И. о продлении срока финансового оздоровления в отношении ОАО "ЖСК" сроком на 6 месяцев и утверждении графика погашения задолженности ОАО "ЖСК" в новой редакции.

Кредитор Фадеева Е.П. разрешение вопроса о продлении процедуры финансового оздоровления в отношении ОАО "ЖСК" оставила на усмотрение суда.

ФНС России в судебном заседании возражала относительно продления процедуры финансового оздоровления в отношении ОАО "ЖСК".

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 19.12.2012 удовлетворено ходатайство собрания кредиторов ОАО "Жилстройкорпорация" от 07.12.2012 об утверждении изменений, внесённых в график погашения задолженности.

Утверждены изменения в график погашения задолженности перед кредиторами третьей очереди ОАО "Жилстройкорпорация": в срок до 30.04. 2013 - 126 281 337,07 руб., в срок до 20.05.2013 - 126 281 337,07 руб.

Продлён срок процедуры финансового оздоровления в отношении ОАО "Жилстройкорпорация" до 22.05.2013, продлены полномочия административного управляющего ОАО "Жилстройкорпорация" Бирюкова Андрея Ивановича до 22.05.2013.

Назначено рассмотрение отчёта административного управляющего о проведении процедуры финансового оздоровления на 22.05.2013 года на 10 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Иркутской области.

Административному управляющему предписано в срок до 20.05.2013 представить: заключение о выполнении графика погашения задолженности, об удовлетворении требований кредиторов и о выполнении плана финансового оздоровления с приложением документов о ходе процедуры финансового оздоровления.

Не согласившись с определением арбитражного суда от 19.12.2012 в части продления срока внешнего управления и полномочий внешнего управляющего ОАО "Жилстройкорпорация" до 22.05.2013, налоговый орган обжаловал его в суд апелляционной инстанции, полагая, что исполнение графика погашения задолженности должника ничем не обеспечено, отсутствие гарантий у кредиторов обеспечения погашения кредиторской задолженности.

В возражениях на апелляционную жалобу ОАО "Жилстройкорпорация" обжалуемый судебный акт находит законным и обоснованным.

В отзыве на апелляционную жалобу административный управляющий ОАО Жилстройкорпорация" Бирюков А.И. просит оставить определение Арбитражного суда Иркутской области от 19.12.2012 без изменения.

Остальные стороны о месте и времени заседания арбитражного апелляционного суда извещены надлежащим образом, своих представителей в суд не направили. При таком положении, в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц не препятствовала рассмотрению дела.

Законность и обоснованность обжалованного судебного акта проверены в апелляционном порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела доказательства, оценив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя уполномоченного органа, арбитражный суд апелляционной инстанции не находит правовых оснований для отмены определения арбитражного суда первой инстанции.

Внешнее управление имуществом должника представляет собой осуществляемые в целях восстановления платёжеспособности должника меры по его финансовому оздоровлению за счёт выявления и использования внутренних ресурсов должника, а также привлечения внешних финансовых источников.

На основании статьи 84 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) продление процедуры внешнего управления может иметь место при наличии достаточных оснований полагать, что такое продление приведёт к восстановлению платёжеспособности должника.

Как следует из материалов дела, в связи с наличием реальной возможности восстановления платёжеспособности должника произвести расчёт с кредиторами определением арбитражного суда Иркутской области от 23.12.2010 финансовое оздоровление вводилось в отношении ОАО "Жилстройкорпорация" на срок 18 месяцев - до 20.06.2012, срок финансового оздоровления продлевался судом до 19.12.2012, был утверждён предложенный должником график погашения задолженности, последний платёж в счёт погашения задолженности должен был быть осуществлён в срок до 20.11.2012.

Согласно представленному отчёту должника о ходе выполнения плана финансового оздоровления ОАО "Жилстройкорпорация" на день принятия обжалуемого судебного акта ОАО "Жилстройкорпорация" осуществляло строительство инвестиционного объекта Жилой комплекс "Иннокентьевская слобода", данный проект реализуется в рамках государственной программы "Доступное и комфортное жилье гражданам России", при строительстве указанного объекта возводится 20 девятиэтажных блок-секций с офисными помещениями на первых этажах и автостоянками в подвальных помещениях, должником получено разрешение на ввод в эксплуатацию блок-секций 8 - 20, разрешение на ввод в эксплуатацию блок-секции N 8 было получено 31.05.2012, ведутся работы по строительству оставшихся семи блок-секций, в период с 02.07.2012 по 31.08.2012 на блок-секциях с 1 по 7 выполнены общеплощадочные работы, разборка и складирование, окончание строительства всего объекта согласно графикам производства работ - 31.12.2013, остаток свободных площадей объектов долевого строительства, в отношении которых не заключены договоры долевого участия составил всего - 158,5 кв.м.

По состоянию на 14.11. 2012 ОАО "Жилстройкорпорация" заключено 634 договора участия в долевом строительстве, выполнены обязательства по 449 договорам, для завершения строительства согласно расчёту, составленному генеральным подрядчиком ООО "РЕСУРС-Б", необходимо затратить 302 301 226 руб.

Из содержания отчёта должника о выполнении плана финансового оздоровления после завершения строительства жилого комплекса "Иннокентьевская слобода" ОАО "Жилстройкорпорация" будет располагать денежными средствами в размере 334 184 463,90 руб., которые будут направлены на погашение требований кредиторов.

В связи с тем, что к окончанию срока финансового оздоровления в отношении ОАО "Жилстройкорпорация" последним план финансового оздоровления не исполнен, должник обратился к собранию кредиторов с предложением о внесении изменений в график погашения задолженности перед кредиторами ОАО "Жилстройкорпорация", а также с вопросом об обращении в арбитражный суд с ходатайством о продлении срока финансового оздоровления в отношении ОАО "Жилстройкорпорация".

Представленное административным управляющим ОАО "ЖСК" Бирюковым А.И. заключения о ходе (результатах) выполнения плана финансового оздоровления, о соблюдении графика погашения задолженности и об удовлетворении требований кредиторов также содержит вывод о невозможности выполнении должником плана финансового оздоровления до окончания строительства Жилого комплекса "Иннокентьевская слобода", то есть восстановление платёжеспособности должника возможно только после окончания строительства Жилого комплекса "Иннокентьевская слобода".

В указанной связи 07.12.2012 собранием кредиторов ОАО "ЖСК" принято решение о внесении изменений в график погашения задолженности и об обращении в арбитражный суд с ходатайством о продлении срока процедуры финансового оздоровления в отношении ОАО "Жилстройкорпорация" для завершения строительства инвестиционного объекта Жилой комплекс "Иннокентьевская слобода".

При указанных обстоятельствах, руководствуясь статьёй 85 Закона о банкротстве, суд первой инстанции правомерно внёс изменения в график погашения задолженности, принятые собранием кредиторов от 07.12.2012, с учётом вышеуказанных обстоятельств, с учётом мнения и в интересах кредиторов пришёл к выводу о необходимости продления внешнего управления.

Оснований для отмены определения суда, вынесенного в соответствии с подлежащими применению нормами материального права и при соблюдении норм арбитражного процессуального права не имеется.

Руководствуясь, статьей 268, пунктом 1 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Иркутской области от 19 декабря 2012 года по делу N А19-8809/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение месяца с даты принятия.

Председательствующий

А.В. Стрелков

Судьи

К.Н. Даровских М.А. Клепикова