Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2017 г. N 13АП-14107/17

г. Санкт-Петербург

18 июля 2017 г.

Дело N А21-2042/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 12 июля 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 июля 2017 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Будылевой М.В., Дмитриевой И.А.

при ведении протокола судебного заседания: Верещагиным С.О.,

при участии:

от истца (заявителя): не явился, извещен;

от ответчика (должника): не явился, извещен;

от 3-го лица: не явились, извещены;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-14107/2017) конкурсного управляющего ООО "Балтлитстрой" Гасанова Г.Г. на решение Арбитражного суда Калининградской области от 21.11.2017 по делу N А21-2042/2016 (судья Пахомова Т.В.), принятое

по иску ООО "САТ К"

к ООО "Балтлитстрой"

3-е лицо: 1) ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства", 2) АО "Паневежио статибос трестас", 3) ООО "САТ ПЛЮС"

о взыскании

и по встречному иску о взыскании

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "САТ К" (далее - истец, ООО "САТ К") обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "Балтлитстрой" (далее - ответчик, ООО "Балтлитстрой") 7 002 123,07 руб. задолженности по договору подряда от 21.11.2014 N 21/11.

ООО "Балтлитстрой" направило в суд встречное исковое заявление, уточненное в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о взыскании с ООО "САТ К" 1 837 500 руб. пеней за просрочку исполнения обязательств по договору за период с 16.05.2015 по 15.01.2016.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства", Акционерное общество "Паневежио статибос трестас" и Общество с ограниченной ответственностью "САТ ПЛЮС".

Решением суда от 21.11.2016 с ответчика в пользу истца взыскано 7 002 123,07 руб. задолженности и 58 011 руб. расходов по уплате государственной пошлины, по встречному иску с истца в пользу ответчика взыскано 1 470 000 руб. пеней, в удовлетворении остальной части требований отказано, по результатам зачета встречных требований сторон с ООО "Балтлитстрой" в пользу ООО "САТ К" взыскано 5 590 134,07 руб.

Не согласившись с принятым решением в части произведенного судом зачета встречных требований сторон, ответчик направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права, просит решение от 21.11.2016 в указанной части отменить. По мнению подателя жалобы, у суда первой инстанции не имелось оснований для зачета удовлетворенных требований сторон в порядке части 5 статьи 170 АПК РФ, поскольку определением Арбитражного суда Калининградской области от 11.11.2016 по делу N А21-7471/2016 в отношении ООО "Балтлитстрой" была введена процедура банкротства наблюдение.

Стороны, третьи лица, уведомленные о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы по существу.

В отсутствие возражений сторон законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке только в обжалуемой части (часть 5 статьи 268 АПК РФ).

Как следует из материалов дела, по результатам рассмотрения дела суд первой инстанции с учетом представленных в материалы дела доказательств пришел к выводу об удовлетворении требований ООО "САТ К" в размере 7 002 123,07 руб. задолженности по договору подряда от 21.11.2014 N 21/11 и 58 011 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Встречные исковые требования ответчика признаны судом первой инстанции правомерными в части взыскания 1 470 000 руб. пеней.

Удовлетворив первоначальный и встречный иски в соответствующей части, суд первой инстанции в порядке абзаца второго части 5 статьи 170 АПК РФ произвел зачет первоначальных и встречных исковых требований, указал в резолютивной части решения денежную сумму, подлежащую взысканию в результате зачета.

Между тем, как верно указано ответчиком в апелляционной жалобе, зачет встречных требований совершен судом первой инстанции по настоящему делу после введения Арбитражным судом Калининградской области в отношении ООО "Балтлитстрой" процедуры банкротства - наблюдения, в связи с чем основания для проведения зачета у суда первой инстанции отсутствовали.

Суд в данном случае не учел, что в отношении ООО "Балтлитстрой" 13.10.2016 возбуждено производство по делу о банкротстве, определением Арбитражного суда Калининградской области от 11.11.2016 по делу N А21-7471/2016 в отношении ООО "Балтлитстрой" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Саркисян Иван Владимирович.

Согласно статье 63 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения наступают следующие последствия: требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного названным Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику; не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается установленная пунктом 4 статьи 134 Закона о банкротстве очередность удовлетворения требований кредиторов.

Названный запрет обеспечивает защиту интересов кредиторов должника в целях недопущения оказания предпочтения одному из кредиторов перед другими.

При этом уже определением Арбитражного суда Калининградской области от 11.11.2016 по делу N А21-7471/2016 в реестр требований кредиторов ответчика во вторую очередь было включено требование Буйокене Зиты в сумме 354 960 руб.

Таким образом, поскольку после вынесения судом определения о введении наблюдения погашение задолженности ООО "САТ К" путем проведения зачета удовлетворяет его интересы преимущественно перед иными кредиторами ООО "Балтлитстрой", то проведение судом первой инстанции зачета по его иску в рамках настоящего дела является неправомерным.

На основании изложенного, учитывая, что нарушений или неправильного применения норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием к отмене обжалуемого судебного акта, при вынесении решения от 21.11.2016 судом первой инстанции не допущено, последнее подлежит отмене на основании пункта 4 части 1 статьи 270 АПК РФ в части проведения зачета и взыскания с ООО "Балтлитстрой" в пользу ООО "САТ К" задолженности в сумме 5 590 134,07 руб.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 21.11.2017 по делу N А21-2042/2016 отменить в части проведения зачета и взыскания с ООО "БАЛТЛИТСТРОЙ" (ОГРН:1023900585940) в пользу ООО "САТ К" (ОГРН:1143926037265) задолженности в сумме 5 590 134,07 руб.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

М.В. Будылева И.А. Дмитриева