Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2011 г. N 530 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

21 февраля, 17 апреля 2014 г.

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы (далее - Государственная программа).

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2014 г. N 117 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Утвердить ответственным исполнителем Государственной программы Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

3. Министерству финансов Чувашской Республики при формировании проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 апреля 2014 г. N 117 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики

О. Макаров

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 в Государственную программу внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст Программы в предыдущей редакции

Утверждена

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 30 ноября 2011 г. N 530

Государственная программа
Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 февраля 2014 г.

Ответственный исполнитель:	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Дата составления проекта Государственной программы:	29 июля 2011 года
Непосредственные исполнители:	заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Грунин А.В. тел. 64-22-23 (1202), e-mail: construc80@cap.ru
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики	О.И. Марков

Государственная программа
Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Паспорт программы

Ответственный исполнитель Государственной программы	-	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Соисполнители Государственной программы	-	Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики; Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики; Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам; Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики; подведомственные Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики организации
Участники Государственной программы	-	Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики; Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики; Министерство юстиции Чувашской Республики; Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Государственная служба занятости населения Чувашской Республики; Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики; органы местного самоуправления в Чувашской Республике (по согласованию); организации промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию); сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию)
Подпрограмма Государственной программы	-	"Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике"; "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы"; "Энергосбережение в Чувашской Республике"; "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике"; "Снятие административных барьеров в строительстве"; "Кадровое обеспечение задач строительства"; "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой"; "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике"; республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики"; "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы"
Цели Государственной программы	-	создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения Чувашской Республики жильем; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда
Задачи Государственной программы	-	увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения Чувашской Республики, обеспечение безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для граждан путем строительства жилья экономического класса, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья; увеличение платежеспособного спроса населения на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования и поддержки спроса отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей и семей с детьми; предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан; содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов; внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве; переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы	-	к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентного пункта; увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 9,26 тыс. кредитов в год; снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса; предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов; уменьшение совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней; увеличение годового объема ввода жилья до 1016 кв. метров жилья в расчете на 1 тыс. человек населения Чувашской Республики
Срок и этапы реализации Государственной программы	-	2012-2020 годы I этап: 2012-2015 годы; II этап: 2016-2020 годы
Объемы финансирования Государственной программы с разбивкой по годам реализации	-	прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Государственной программы в 2012-2020 годах составляют 174824958,5 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 20462833,1 тыс. рублей; в 2013 году - 21314817,5 тыс. рублей; в 2014 году - 19059736,0 тыс. рублей; в 2015 году - 19203389,4 тыс. рублей; в 2016 году - 20214368,5 тыс. рублей; в 2017 году - 20455173,0 тыс. рублей; в 2018 году - 19044747,8 тыс. рублей; в 2019 году - 17757082,4 тыс. рублей; в 2020 году - 17312810,8 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 7124189,6 тыс. рублей (4,1 процента), в том числе: в 2012 году - 576082,9 тыс. рублей; в 2013 году - 1285236,2 тыс. рублей; в 2014 году - 1281918,1 тыс. рублей; в 2015 году - 1174058,9 тыс. рублей; в 2016 году - 951115,9 тыс. рублей; в 2017 году - 835134,2 тыс. рублей; в 2018 году - 607547,8 тыс. рублей; в 2019 году - 206547,8 тыс. рублей; в 2020 году - 206547,8 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 28175443,4 тыс. рублей (16,1 процента), в том числе: в 2012 году - 2599129,5 тыс. рублей; в 2013 году - 2846191,7 тыс. рублей; в 2014 году - 2148607,9 тыс. рублей; в 2015 году - 2763624,9 тыс. рублей; в 2016 году - 3680009,5 тыс. рублей; в 2017 году - 4283384,1 тыс. рублей; в 2018 году - 3762253,6 тыс. рублей; в 2019 году - 3246076,6 тыс. рублей; в 2020 году - 2846165,6 тыс. рублей; местных бюджетов - 3092459,4 тыс. рублей (1,8 процента), в том числе: в 2012 году - 198652,7 тыс. рублей; в 2013 году - 281680,1 тыс. рублей; в 2014 году - 287808,0 тыс. рублей; в 2015 году - 494473,1 тыс. рублей; в 2016 году - 495317,6 тыс. рублей; в 2017 году - 609260,8 тыс. рублей; в 2018 году - 327402,0 тыс. рублей; в 2019 году - 198737,0 тыс. рублей; в 2020 году - 199128,1 тыс. рублей; внебюджетных источников - 136432866,1 тыс. рублей (78,0 процента), в том числе: в 2012 году - 17088968,0 тыс. рублей; в 2013 году - 16901709,5 тыс. рублей; в 2014 году - 15341402,0 тыс. рублей; в 2015 году - 14771232,5 тыс. рублей; в 2016 году - 15087925,5 тыс. рублей; в 2017 году - 14727393,9 тыс. рублей; в 2018 году - 14347544,4 тыс. рублей; в 2019 году - 14105721,0 тыс. рублей; в 2020 году - 14060969,3 тыс. рублей. Объемы финансирования Государственной программы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы	-	создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения Чувашской Республики; сформированный рынок доступного арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов; снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентного пункта; увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 9,26 тыс. кредитов в год; предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов; уменьшение совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней.

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение доступности жилья для населения. Был принят ряд федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые сформировали законодательную базу для проведения изменений в жилищной сфере.

Данные направления государственной жилищной политики нашли отражение в приоритетном национальном проекте "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (далее также - приоритетный национальный проект).

Основным инструментом указанного приоритетного национального проекта стали федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее также - федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы), и Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 февраля 2011 г. N 28.

Были определены приоритетные направления реализации приоритетного национального проекта: повышение доступности жилья; увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования; увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации.

Строительство жилья в Чувашской Республике является одним из главных приоритетов государственной политики. В Чувашии за счет всех источников финансирования с 1994 по 2013 год введено в эксплуатацию более 13,4 млн. кв. метров жилья, в 2013 году - 831,1 тыс. кв. метров жилья, в том числе 470,1 тыс. кв. метров жилья построено индивидуальными застройщиками. По стандартам экономического класса введено в эксплуатацию 362,8 тыс. кв. метров жилья.

Чувашская Республика с 2000 года имеет лучший по Приволжскому федеральному округу показатель ввода жилья на 1 человека, который по итогам 2013 года составил 0,67 кв. метра на человека. В трех муниципальных образованиях республики (Канашском, Шемуршинском и Яльчикском районах) данный показатель составил более 1,0 кв. метра (от 1,0 до 1,15 кв. метра). В 19 муниципальных образованиях данный показатель выше среднего показателя по Приволжскому федеральному округу (0,51 кв. метра).

Жилье должно быть доступным, что возможно путем увеличения темпов и объемов строительства жилья и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья, позволяющих гражданам с различным уровнем доходов приобретать именно то жилье, которое отвечает их платежеспособности.

В целях повышения доступности приобретения жилья гражданами с различным уровнем доходов в республике с 2002 года реализовывалась Программа ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике на 2002-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 ноября 2001 г. N 250.

Данное направление развивается ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее также - АИЖК) и ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики". Были созданы необходимые экономические и социальные условия для решения жилищной проблемы в Чувашской Республике, развития доступных для населения методов и форм приобретения жилья, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

За восемь лет реализации вышеназванной программы 4,3 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия.

В 2012 году объем выдачи ипотечных жилищных кредитов и займов банками и ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" гражданам на строительство и приобретение жилья составил 7,5 млрд. рублей, или 155,6 процента к уровню 2011 года. Кредиты и займы получили 7584 гражданина. Объем собственных средств, вложенных гражданами в строительство или приобретение жилья, составил 6,56 млрд. рублей. Общая площадь построенного или приобретенного с использованием кредитов и займов жилья составила 323,65 тыс. кв. метров.

В 2013 году банками и ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" выдано ипотечных жилищных кредитов и займов для приобретения жилья на сумму 10353,3 млн. рублей. Кредиты и займы получили 9113 граждан. Объем средств, вложенных гражданами, составил 6052,1 млн. рублей. Общая площадь построенного или приобретенного с использованием кредитов и займов жилья составила 481,399 тыс. кв. метров.

В соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Сберегательным банком Российской Федерации о сотрудничестве по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", заключенным в 2010 году, для граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, устанавливается специальная процентная ставка при ипотечном кредитовании (примерно на 1 процент ниже базовой).

В рамках Соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) и Банком ВТБ-24 молодым семьям предусмотрена также процентная ставка на 1 процент ниже базовой.

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в 2013 году составила 12,7 процента.

Для повышения доступности жилья необходимо обеспечить условия для дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, рынка ипотечных ценных бумаг.

В целях оказания адресной помощи гражданам, состоящим в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, Указом Президента Чувашской Республики от 29 февраля 2008 г. N 17 "Об улучшении жилищных условий граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" поставлена задача формирования государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования (далее - госжилфонд) для предоставления гражданам на условиях возмездного пользования в объеме не менее 200 тыс. кв. метров жилья.

С декабря 2008 года по декабрь 2013 года в республике в эксплуатацию введено 16 объектов госжилфонда на 1857 квартир общей площадью 86,6 тыс. кв. метров.

Данное направление пользуется большим спросом среди населения. На сегодня изъявили желание получить квартиры по коммерческому найму 14,5 тыс. граждан.

В 2012 году в г. Чебоксары построено два объекта госжилфонда на 456 квартир общей площадью 19,6 тыс. кв. метров, что составило 6,7 процента от общего ввода многоквартирных домов в республике.

В 2013 году расширена география строительства госжилфонда. Дома строятся не только в г. Чебоксары, но и в других городах и районах республики: в Цивильском районе было приобретено 11 квартир (311,7 кв. метра), в г. Шумерле - 16 квартир (742,9 кв. метра).

Ведется строительство 9-этажного жилого дома с пристроенной котельной поз. 6 и жилого дома поз. 7.2 общей площадью 13,04 тыс. кв. метров в г. Чебоксары в микрорайоне 3А по ул. Б. Хмельницкого.

Финансирование строительства объектов госжилфонда производится за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и привлекаемых средств кредитных организаций Российской Федерации. При этом из республиканского бюджета Чувашской Республики возмещаются сумма основного долга и затраты на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на указанные цели. На строительство объектов госжилфонда всего направлено 2562,5 млн. рублей, из них 400 млн. рублей - бюджетные средства, 1936,5 млн. рублей - кредитные средства. На возврат кредитов и возмещение процентных ставок по кредитам в 2013 году из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 225,1 млн. рублей.

Для дальнейшего развития указанного направления в настоящее время разрабатывается новый ипотечный продукт "Арендное жилье". Органами местного самоуправления в Чувашской Республике определена потребность в арендном жилье, которая составила 179,3 тыс. кв. метров жилья. Количество нуждающихся в арендном жилье с учетом субсидирования составило 5,5 тыс. граждан.

В целях внедрения данного ипотечного продукта определена площадка для реализации проекта (по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары на 80 квартир площадью 3 тыс. кв. метров), произведены расчеты арендной платы за жилые помещения.

В настоящее время разрабатывается проект соглашения о намерениях сотрудничества в сфере развития жилищного фонда, предназначенного для передачи внаем (в аренду) между Кабинетом Министров Чувашской Республики, ОАО "Агентство финансирования жилищного строительства" и ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики".

Реализуются социальные программы, дающие возможность улучшить жилищные условия молодым семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны.

В рамках социальных программ, действующих на территории республики, за 2008-2013 годы улучшили жилищные условия 17403 семьи, за 2011-2013 годы - 9447 семей (табл. 1).

Таблица 1

	Всего 2008-2013 гг.	В том числе по годам						Всего 2011-2013 гг.
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Число семей	17403	2438	1723	3795	2956	2944	3547	9447

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики.

В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы средний размер социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на семью из трех человек составляет 540,0 тыс. рублей.

Молодым семьям за 2008-2013 годы предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на сумму 1616,9 млн. рублей, 3237 молодых семей получили государственную поддержку, за 2011-2013 годы - соответственно 1100,5 млн. рублей и 2126 молодых семей (табл. 2).

Таблица 2

	Всего 2008-2013 гг.	В том числе по годам						Всего 2011-2013 гг.
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Предоставление социальных выплат, млн. рублей	1616,9	376,3	118,3	21,8	371,7	342,3	386,5	1100,5
Число молодых семей	3237	835	237	39	797	627	702	2126

В рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике" и республиканской программы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2002 г. N 274, молодым семьям оказывается поддержка из республиканского бюджета Чувашской Республики в виде возмещения части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами, привлекаемыми молодыми семьями на приобретение или строительство жилья.

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. N 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий", указами Главы Чувашской Республики от 13 февраля 2012 г. N 24 "О мерах по обеспечению медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Чувашской Республики на селе", от 21 июня 2012 г. N 69 "О мерах государственной поддержки молодых учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных условий" осуществляется возмещение за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями для приобретения или строительства жилья, в течение до 10 лет с даты заключения кредитного договора (договора займа) в размере 4 процентов годовых.

Так, начиная с 2011 года изъявили желание получить вышеуказанную поддержку более 2,8 тыс. молодых семей, из них в 2012 году 907 семей и 34 молодых учителя получили ипотечные кредиты, по которым возмещаются процентные ставки. На эти цели в 2012 году из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 14,3 млн. рублей.

В 2013 году 948 молодых семей и 34 молодых учителя получили ипотечные жилищные кредиты, на эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 58,7 млн. рублей (табл. 3).

Таблица 3

	Всего 2008-2013 гг.	В том числе по годам						Всего 2011-2013 гг.
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Субсидирование процентных ставок, млн. рублей	73,0	0	0	0	0	14,3	60,0	73,0
Число молодых семей, молодых учителей	1923	0	0	0	0	941	982	1923

Поддержка молодых семей (семей, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) будет продолжена путем софинансирования из федерального бюджета республиканских и муниципальных программ по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального взноса, части основной суммы долга и процентных выплат по ипотечным кредитам, полученным до 1 января 2011 г., за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам

По состоянию на 1 сентября 2013 г. на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях приняты после 1 марта 2005 г. всего 5678 ветеранов Великой Отечественной войны, улучшили жилищные условия 5446 человек (95,9 процента от общего количества ветеранов, принятых на учет) (табл. 4).

Таблица 4

	Всего 2008-2013 гг.	В том числе по годам						Всего 2011-2013 гг.
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Предоставление единовременных денежных выплат, млн. рублей	5174,5	0	0	2493,2	1165,5	707,9	766,5	2681,3
Число ветеранов, чел.	5446	0	0	2444	1360	859	783	3002

Ветераны улучшают жилищные условия путем участия в долевом строительстве жилья (824 человека - 15,1 процента), заключения договора подряда на строительство индивидуального жилого дома (136 человек - 2,5 процента), самостоятельного приобретения жилья (4486 человек - 82,4 процента) на первичном (269 человек) и вторичном (4214 человек) рынках.

Численность инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на учет на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 г., составляет 2542 человека. За 2011-2013 годы улучшили жилищные условия 169 человек, на указанные цели использованы средства федерального бюджета в сумме 158,4 млн. рублей (табл. 5).

Таблица 5

	Всего 2008-2013 гг.	В том числе по годам						Всего 2011-2013 гг.
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Предоставление единовременных денежных выплат, млн. рублей	158,4	0	0	0	52,8	53,3	52,3	158,4
Число инвалидов и ветеранов боевых действий, чел.	169	0	0	0	61	57	51	169

По состоянию на 1 января 2013 г. в Чувашской Республике 1300 детей-сирот состояли в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них право на обеспечение жильем в 2013 году имеют 424 человека.

С 2008 по 2013 год обеспечены жильем 1069 детей-сирот, на эти цели было использовано 859,5 млн. рублей, за 2011-2013 годы - соответственно 799 детей-сирот и 691,4 млн. рублей (табл. 6).

Таблица 6

	Всего 2008-2013 гг.	В том числе по годам						Всего 2011-2013 гг.
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Выделение средств на обеспечение жильем, млн. рублей	859,5	24,4	93,4	50,3	259,8	201,7	229,9	691,4
Число детей-сирот, чел.	1069	66	134	70	337	242	220	799

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" обеспечиваются жильем по договорам социального найма жилых помещений муниципальных жилищных фондов многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей.

С 2008 по 2013 год из республиканского бюджета Чувашской Республики было выделено 406,0 млн. рублей на обеспечение жильем 186 многодетных семей, за 2011-2013 годы - соответственно 220,6 млн. рублей и 104 многодетные семьи (табл. 7).

Таблица 7

	Всего 2008-2013 гг.	В том числе по годам						Всего 2011-2013 гг.
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Выделение средств на обеспечение жильем, млн. рублей	406,0	0,9	119,4	65,1	72,0	73,4	75,2	220,6
Число многодетных семей	186	1	49	32	31	36	32	104

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами.

На рынке жилья по-прежнему отмечается как общий, так и структурный дисбаланс спроса и предложения. Прослеживается несоответствие структуры спроса на жилье семей со средними и умеренными доходами (то есть с доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) и предложения жилья в среднем и нижнем ценовых сегментах, что не дает возможности обеспечить доступность приобретения жилья для основной части граждан.

На начало 2013 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях стояли 77,78 тыс. семей, или 16,5 процента от общего числа семей в республике. В течение 2012 года для получения жилья на учет принято 7,4 тыс. семей.

В 2012 году импульсом для развития жилищного строительства и реформы жилищно-коммунального хозяйства стал Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", определивший четкие задачи и конкретный алгоритм действий для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно Указу Главы Чувашской Республики от 15 октября 2012 г. N 114 "О дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в Чувашской Республике" обеспечение доступным и комфортным жильем является одной из основных задач, стоящих перед органами исполнительной власти Чувашской Республики.

В рамках реализации Государственной программы планируется и осуществляется комплексный подход к строительству жилья, в том числе экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

Улучшению жилищных условий граждан будут способствовать предоставление в установленном порядке органами исполнительной власти Чувашской Республики или органами местного самоуправления по желанию граждан земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, а также развитие новых форм жилищно-строительной кооперации и иных жилищных некоммерческих объединений граждан с обеспечением мер дополнительной поддержки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и других льготных категорий граждан.

В республике реализуется комплекс мероприятий по заблаговременному формированию новых площадок под комплексное освоение в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса.

Ведется работа по либерализации рынка земли для комплексного освоения.

В целях наращивания объемов жилищного строительства в республике формируется единый информационный ресурс о свободных земельных участках для последующего предоставления под строительство жилья, в том числе экономического класса. На сегодня в данном ресурсе содержится информация о сформированных 98 земельных участках общей площадью 308,8 га, из них для строительства жилья - 52 участка общей площадью 152,7 га.

В настоящее время на территории республики реализуется 54 проекта комплексной застройки территорий в целях жилищного строительства на площади 1973,21 га с планируемым жилищным фондом 6530 тыс. кв. метров на период до 2025 года. Наибольшие объемы строительства жилья и других инвестиционных объектов сосредоточены в г. Чебоксары ("Новый город", ул. Б. Хмельницкого, микрорайоны центральной части и северо-западного жилого района г. Чебоксары). Малоэтажная застройка осуществляется преимущественно на территориях, прилегающих к городским округам.

В рамках реализации Федерального закона от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд РЖС) в 2009 году подписано Соглашение о взаимодействии (сотрудничестве). Создание Фонда РЖС значительно расширило возможности вовлечения в оборот земель, находящихся в федеральной собственности, и использования их в целях жилищного строительства. Чувашская Республика вошла в группу регионов России, приступивших в 2009 году совместно с Фондом РЖС к реализации первых проектов строительства жилья экономического класса на земельных участках, находящихся в федеральной собственности.

Так, с 2010 года ЗАО "ТУС" осуществляется застройка микрорайона "Университетский-2" на земельном участке площадью 6,317 га, где запланировано строительство свыше 100,0 тыс. кв. метров жилья - это четыре 9-10-этажных жилых дома со встроенно-пристроенными объектами социальной инфраструктуры и предприятиями торговли и сферы обслуживания.

За 2010-2013 годы сданы в эксплуатацию 3 жилых дома с общей площадью введенного жилья 78,434 тыс. кв. метров. Завершено строительство жилого дома со встроенным детским садом на 80 мест.

В 2009 году Чувашской Республике также переданы 2 находящихся в федеральной собственности земельных участка площадью 5,2 и 20 га, расположенных в г. Цивильске. На участке площадью 5,2 га построен физкультурно-оздоровительный комплекс, а также в 2011 году построено и введено в эксплуатацию 11 индивидуальных жилых домов площадью 1226,7 кв. метра. На участке площадью 20 га (микрорайон "Южный-2") ОАО "ПМК-8" начато комплексное жилищное строительство. На данной территории до 2018 года планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома (10 многоэтажных и 16 индивидуальных) общей площадью 20,0 тыс. кв. метров, в том числе жилья экономического класса не менее 50 процентов от общей площади строящегося жилья.

В настоящее время на данной территории ОАО "ПМК-8" осуществляется строительство 16 индивидуальных жилых домов и 30-квартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В результате дополнительного отбора земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в Фонд РЖС направлено ходатайство о передаче республике полномочий по распоряжению земельным участком в Цивильском районе площадью около 45 га, который в случае принятия Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, положительного решения планируется предоставить семьям, имеющим трех и более детей.

Главным сдерживающим фактором является то, что пока строительство жилья экономического класса осуществляется исключительно на земельных участках, находящихся в федеральной собственности.

Для развития жилищно-строительных кооперативов в республике разрабатывается ряд нормативных актов, регулирующих вопросы предоставления земельных участков жилищно-строительным кооперативам, в том числе определяющих перечень категорий граждан, принимаемых в члены жилищно-строительных кооперативов, порядок формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов.

Как было отмечено, одним из основных факторов развития жилищного строительства является наличие свободных земельных участков. При этом 80 процентов вновь сформированных под комплексное освоение земельных участков в настоящее время не обеспечены необходимой транспортной, коммунальной и социальной инфраструктурой, что приводит к замедлению темпов строительства жилья на указанных участках до 50 процентов от ранее запланированного объема строительства. Инженерное и социальное обустройство указанных территорий требует значительных финансовых затрат.

Кабинетом Министров Чувашской Республики принимаются меры по развитию инженерной инфраструктуры на земельных участках, в частности, в 2013 году из консолидированного бюджета Чувашской Республики выделено около 12 млн. рублей на создание необходимой инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей, в инвестиционные программы энергоснабжающих организаций включены мероприятия по развитию инфраструктуры на общую сумму 308,86 млн. рублей, из них на обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, - 53 млн. рублей, в том числе на газоснабжение - 15 млн. рублей, электроснабжение - 38,0 млн. рублей.

Прослеживаются изменения в структуре жилищного строительства. В предыдущие годы основной прирост ввода жилья происходил за счет индивидуального жилищного строительства на селе. С 2008 по 2013 год доля объема ввода индивидуального жилья составляла до 69,7 процента в общем объеме ввода жилья. Основным импульсом для развития индивидуального жилищного строительства на селе с 2000-х годов явилась реализация программы газификации сельских населенных пунктов республики, в ходе реализации которой населением осуществлялось массовое строительство пристроек к жилым домам для размещения газовых плит и котлов либо строительство новых домов.

Согласно демографическому прогнозу с 2013 по 2020 год ожидается снижение численности сельского населения республики на 12,7 процента к показателю 2013 года, что также негативно повлияет на темпы индивидуального жилищного строительства на селе.

По итогам 2013 года наблюдаются снижение объемов строительства индивидуального жилья на 9,2 процента к уровню 2012 года (470,1 тыс. кв. метров вместо 517,6 тыс. кв. метров) и рост объемов строительства многоквартирных жилых домов на 19,9 процента к аналогичному периоду прошлого года (360,9 тыс. кв. метров вместо 300,9 тыс. кв. метров).

Основным направлением дальнейшего развития жилищного строительства в республике является строительство многоквартирных жилых домов, в том числе экономического класса.

В целях повышения доступности жилья для экономически активного населения Чувашской Республикой в Министерство регионального развития Российской Федерации на участие в конкурсном отборе представлены три проекта жилищного строительства, которыми предусматривается строительство более 388 тыс. кв. метров жилья, в том числе 197,2 тыс. кв. метров жилья экономического класса.

Реализация социально значимых проектов осуществляется путем объединения усилий государства и строительного бизнеса, то есть в рамках государственно-частного партнерства. В настоящее время заключены соглашения со строительными организациями республики о совместной деятельности по обеспечению различных категорий граждан более чем 350 квартирами общей площадью около 16,0 тыс. кв. метров.

Подписано соглашение по реализации инвестиционного проекта "Комплексная застройка микрорайона на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Ю. Фучика города Чебоксары", в соответствии с которым ООО "СУОР" планирует вводить в строй ежегодно по 5,0 тыс. кв. метров жилых помещений начиная с 2014 года по 2018 год включительно.

Особое внимание уделяется среде обитания, комплексному освоению территории застройки. Одновременно со строительством жилья формируется социальная жилая среда с современными спортивными комплексами, детскими садами, общеобразовательными и медицинскими организациями, парками и другими объектами социальной инфраструктуры.

В целях стимулирования жилищного строительства в 2012 году республика являлась участником подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы. Участие республики в подпрограмме позволило ввести в эксплуатацию детский сад на 240 мест в III-А микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарска и автомобильную дорогу, обеспечивающую сообщение нового жилого района "Новый город" г. Чебоксары с существующей автодорогой, а также возмещать часть затрат ОАО "Чебоксарский завод строительных материалов" на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия. На указанные цели из федерального бюджета было выделено более 69 млн. рублей.

Ведется работа по развитию промышленности строительных материалов. Строительный комплекс Чувашии - один из важнейших в структуре экономики республики. Им создается около 10 процентов валового регионального продукта.

Сегодня в республике в строительной сфере зарегистрировано более 2,5 тыс. организаций, где занято более 28,0 тыс. человек, из них более 22,0 тыс. человек - в строительных организациях и более 6,0 тыс. человек - в организациях по производству строительных материалов.

Чувашия располагает хорошими мощностями индустриального домостроения: крупнопанельного - около 400 тыс. кв. метров жилья в год, каркасного сборно-монолитного - около 280, малоэтажного деревянного - более 230 тыс. кв. метров в год.

В 2013 году выполнено работ по виду деятельности "Строительство" на сумму 32,03 млрд. рублей, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями по производству строительных материалов составил 7,63 млрд. рублей.

В 2013 году увеличилось производство кирпича керамического на 12,9 процента, конструкций и деталей сборных железобетонных - на 23,5, блоков стеновых крупных из бетона - на 1,9, товарного бетона - на 22,9 процента, раствора строительного - на 20,1 процента.

Конкуренция в строительном комплексе между строительными организациями, а также организациями по производству строительных материалов достаточно развита.

В республике действуют девять круглогодичных и семь сезонных кирпичных заводов общей мощностью 310 млн. шт. усл. кирпича в год, семь заводов и производств по выпуску сборного железобетона общей проектной мощностью более 500 тыс. куб. метров в год. Три предприятия выпускают вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный (шлаковая пемза) и аналогичные минеральные вспученные материалы. Производством строительных нерудных материалов занимаются десять организаций, их мощность составляет 2804,0 тыс. куб. метров в год. В республике также имеются производство современных изделий санитарно-технических из керамики и производство изделий облицовочных из природного камня.

Существенные изменения в жилищной сфере предъявляют новые требования к архитектурно-техническим и строительным характеристикам возводимых объектов. На первый план вышли их потребительские качества, удобство и комфортность. В связи с этим в современных условиях многие предприятия перешли на прогрессивные методы строительства, внедрение новых конструктивных решений, технологий, материалов, оборудования.

В июне 2013 года на территории Красноармейского района ЗАО "ТУС" введен в эксплуатацию завод по производству облицовочного керамического кирпича и "теплой керамики" мощностью 60 млн. шт. усл. кирпича в год с дополнительной возможностью выпуска клинкерной брусчатки, черепицы, поризованной ("теплой") и другой высокотехнологичной керамики. Ведется реконструкция технологической линии по выпуску поризованного кирпича мощностью 10,0 млн. шт. в год ОАО "Чебоксарский завод строительных материалов".

ООО "Фирма "Старко" осуществлено техническое перевооружение производства по выпуску железобетонных конструкций; ЗАО "Чебоксарский завод СТэП" внедрена технологическая линия по производству металлических кровельных материалов (металлочерепицы); произведено обновление собственной производственной базы ООО "Строитель" и ОАО "Трест 5". Большая работа ведется по модернизации и техническому перевооружению в ООО "СУОР", ООО "Отделфинстрой", ООО "Монолитное строительство", ООО "Оптима", ЗАО "РЕКОН" и других организациях.

Развитие и загрузка промышленности строительных материалов на полную мощность помогает развивать строительную отрасль республики.

Использование новых материалов и технологий позволило воплотить в жизнь смелые архитектурные проекты, соответствующие высоким требованиям энергоэффективности и экологических стандартов.

В июне 2013 года в коттеджном поселке "Тихая слобода" (г. Чебоксары) был представлен опытный проект "Энергоэффективный жилой дом" (или "Умный дом").

Последовательно проводится политика по снижению административных барьеров в жилищном строительстве. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 1336-р утвержден план мероприятий ("дорожная карта") "Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства". Аналогичные мероприятия предусмотрены в Государственной программе.

Упростились процедуры подготовки проектов планировки территорий, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

Предусмотренные Государственной программой сбалансированный подход и взаимоувязанный комплекс мероприятий будут способствовать повышению доступности жилья для населения, снижению его стоимости и увеличению количества граждан, способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Проведена значительная работа по развитию, реформированию жилищно-коммунального хозяйства и совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере.

Жилищный фонд Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2013 г. включает в себя 30160,4 тыс. кв. метров общей площади, из которых 27491,9 тыс. кв. метров - частный жилищный фонд, 2314,9 - муниципальный, 318,4 - государственный, 35,2 тыс. кв. метров - иной. Количество жилых объектов (квартир и индивидуальных жилых домов) составляет 563,998 тыс., при этом средняя общая площадь жилого объекта - 53,48 кв. метра.

Обеспеченность жильем на 1 тыс. человек составляет 452 жилые единицы, что близко к среднеевропейскому уровню. В то же время средняя обеспеченность населения площадью жилья пока составляет 24,3 кв. метра на человека, что приблизительно в 1,8 раза меньше, чем в среднем в странах Европейского Союза.

Уровень благоустроенности жилищного фонда инженерной инфраструктурой по Чувашской Республике составляет: водопроводом - 62,7 процента, водоотведением - 59,1, отоплением - 93,6, горячим водоснабжением - 50,6, газом - 92,5 процента.

Жилищно-коммунальное хозяйство Чувашской Республики характеризуется высокой степенью износа как жилищного фонда (по состоянию на 1 января 2011 г. износ составляет 40,4 процента), так и коммунальных объектов и инженерных коммуникаций (по состоянию на 1 января 2013 г. износ составляет 63,0 процента). Недостаточные объемы финансирования строительства, реконструкции и модернизации оборудования котельных, тепловых сетей привели к резкому увеличению их износа, а также росту затрат на выработку тепловой энергии.

В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Чувашской Республике был установлен лимит предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) в 2008-2012 годах в сумме 4637,7 млн. рублей, в том числе на капитальный ремонт многоквартирных домов - 2716,0 млн. рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 1921,7 млн. рублей.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос аварийного жилищного фонда в Чувашской Республике осуществлялись в рамках республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и сноса аварийного жилищного фонда Чувашской Республики. Общий объем их финансирования с 2008 года составил 1921,7 млн. рублей, из них средства Фонда - 1417,8 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 449,9 млн. рублей, местных бюджетов - 54,0 млн. рублей. Переселены 5,2 тыс. человек (1926 семей), проживавших в 460 многоквартирных домах. При переселении гражданам предоставлены благоустроенные жилые помещения общей площадью более 88 тыс. кв. метров.

Следует отметить, что в 2013 году переселено 554 человека из 67 аварийных домов, освоено 238,2 млн. рублей, из них средства Фонда - 136,2 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 74,6 млн. рублей, местных бюджетов - 24,1 млн. рублей.

К 2017 году планируется переселить около 13,3 тыс. жителей из 859 аварийных домов общей площадью 174,3 тыс. кв. метров. Общий объем финансирования за счет всех источников составит 4979,6 млн. рублей.

С 2008 года в республике ежегодно разрабатываются республиканские адресные программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики. В 2008-2012 годах на капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено 2750,6 млн. рублей, из них средства Фонда - 1785,7 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 346,7 млн. рублей, местных бюджетов - 466,2 млн. рублей, собственников помещений в многоквартирном доме - 152,0 млн. рублей. За 2008-2012 годы капитально отремонтировано 1290 многоквартирных домов общей площадью 3,3 млн. кв. метров, в которых проживает 170,6 тыс. человек.

В 2013 году при поддержке Фонда в республике проведен капитальный ремонт 126 многоквартирных домов общей площадью 433,08 тыс. кв. метров, в которых проживает 19,2 тыс. человек. Общий объем средств на эти цели составляет 266,6 млн. рублей.

С 2013 года ведется работа по созданию системы капитального ремонта многоквартирных домов, направленной на обеспечение прав граждан на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Большая часть котельных в сельской местности морально устарела, находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии (износ более 65 процентов), требует срочной модернизации. Износ коммунальных объектов составляет в среднем 63 процента, в том числе износ оборудования котельных и тепловых сетей - 65 процентов. Следствием износа и технологической отсталости явилось низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не отвечающих запросам потребителей. Повсеместно отмечается несоответствие объемов фактических инвестиций в модернизацию коммунальных котельных минимальным потребностям в них. Планово-предупредительный ремонт оборудования котельных и тепловых сетей практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что привело к снижению надежности работы объектов.

Неэффективное использование энергетических ресурсов выражается в высоких потерях тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится частой причиной отключения теплоснабжения жилых домов в зимний период.

Техническое состояние и мощности существующих котельных и тепловых сетей являются факторами, сдерживающими строительство нового жилья и объектов социальной сферы в существующих зонах застройки.

В отрасли необходимо создание и развитие организаций, которые внедряют современные энергосберегающие технологии и материалы, позволяющие значительно улучшить качество предоставляемых услуг.

Планируются дальнейшее привлечение к оказанию услуг частных операторов и вовлечение в процесс управления многоквартирными домами собственников помещений, проведение работы по приватизации муниципальных и государственных унитарных предприятий, применение концессионных соглашений, договоров аренды и других механизмов государственно-частного партнерства.

Однако принимаемые меры не позволяют комплексно решать проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием материально-технической базы и обеспеченностью населения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Для снижения эксплуатационных расходов на выработку тепловой энергии, повышения надежности работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов, улучшения качества предоставляемых услуг необходимо привлечение финансовых средств в коммунальную сферу из всех источников финансирования. Практически везде требуется замена тепловых сетей, изношенность их по отдельным объектам составляет более 70 процентов. На таких сетях происходят колоссальные потери тепловой энергии, что приводит к недопоставке тепловой энергии потребителям. Замена теплотрасс с применением современных материалов позволит выполнить одну из задач ресурсоэнергосбережения, что в конечном счете приведет к экономии топлива и электрической энергии.

Отказ определенных организаций от поставки тепловой энергии в многоквартирные дома ставит перед органами местного самоуправления сложную задачу по переходу к блочно-модульным котельным и переводу многоквартирных домов на индивидуальное отопление. С 2010 года введено в эксплуатацию 33 котельных и топочных, модернизировано 15 котельных различной мощности от 0,17 до 8,8 МВт. В 2013 году введены в эксплуатацию 12 котельных и топочных в Батыревском, Комсомольском, Красноармейском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском, Ядринском районах, суммарная мощность которых порядка 3,2 МВт, осуществлена замена более 14 км теплотрасс с применением современных трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией.

Одной из причин неудовлетворительных темпов обновления коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения является недостаточность средств бюджетов муниципальных образований, в собственности которых находятся инфраструктурные объекты, подлежащие реконструкции. При этом приток частных инвестиций в сферу теплоснабжения ограничен в связи с особенностями отрасли, немаловажными из которых являются высокая потребность в капитальных вложениях и длительные сроки окупаемости и, соответственно, возврата инвестиций.

В настоящее время в некоторых муниципальных районах Чувашской Республики существует проблема с обеспечением населения качественной питьевой водой - необходимым элементом жизнедеятельности человека. От качества питьевой воды зависят состояние здоровья людей, уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, степень комфортности и, следовательно, социальная стабильность, поэтому обеспечение населения безопасной для здоровья питьевой водой является приоритетной задачей социально-экономического развития республики.

Качество воды в большинстве природных водоисточников, из которых осуществляется подача воды населению, не удовлетворяет нормативным требованиям, что обусловлено присутствием в воде загрязняющих веществ природного и антропогенного происхождения. Это наряду с введением новых нормативных требований к качеству питьевой воды, значительным износом сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения определяет актуальность проблемы обеспечения населения республики качественной питьевой водой.

Серьезные трудности в обеспечении качественной питьевой водой испытывают центральные и южные районы Чувашской Республики - Вурнарский, Батыревский, Шемуршинский, Комсомольский, Ибресинский. В данных районах республики недостаточно ресурсов подземных и поверхностных вод питьевого качества. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в указанных районах возможно только за счет строительства водохранилищ поверхностных вод.

В 2013 году удельный вес проб воды (из водопроводной сети, по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающей:

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 18,5 процента;

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 1,36 процента.

В результате нарушений правил санитарной охраны водоисточников, частично из-за отсутствия водоочистных сооружений, качество питьевой воды во многих населенных пунктах не удовлетворяет гигиеническим нормативам.

Действующие подземные источники водоснабжения в северных, центральных и южных районах Чувашской Республики характеризуются повышенной минерализацией, повышенным содержанием сульфатов, бора, железа, бария, лития и требуют специальных современных методов очистки.

С введением нормативных требований (СанПиН 2.1.4.1074-01) к качеству подземных вод на многих действующих водозаборах выявлено превышение предельно допустимых концентраций природного бора в 3-5 раз и более. Повышенное содержание бора в воде наблюдается почти на 40 процентах территории Чувашии, в основном в северной, западной и центральной частях.

Централизованными системами водоснабжения в Чувашской Республике пользуются 972,6 тыс. человек, или 76 процентов населения, в сельской местности - 256,5 тыс. человек, или 45 процентов населения.

По данным ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии", высокий удельный вес проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, отмечается в Батыревском (68,4 процента), Ибресинском (67,7 процента), Аликовском (50 процентов), Вурнарском (43,3 процента) районах и г. Чебоксары (52,5 процента).

По микробиологическим показателям 3,7 процента исследованных проб воды, взятых из источников централизованного водоснабжения, не соответствовало гигиеническим нормативам, в том числе из поверхностных источников - 10,9 процента, из подземных - 3,3 процента.

Доля нестандартных проб воды выше среднереспубликанского показателя отмечается в Ибресинском (31,5 процента), Алатырском (13,3 процента), Шумерлинском (10,5 процента), Яльчикском (8,3 процента) и Вурнарском (6,3 процента) районах.

Из-за несвоевременного проведения аварийно-восстановительных работ, ежегодных профилактических промывок, дезинфекции водопроводных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, происходит вторичное микробное загрязнение питьевой воды. Об этом свидетельствует несоответствие гигиеническим нормативам качества воды в коммунальных водопроводах 18 процентов проб воды.

В сельской местности 42,6 процента населения пользуются питьевой водой из общественных децентрализованных водоисточников, 90 процентов из которых колодцы. Вода из общественных колодцев, родников не защищена от загрязнения, неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние создает угрозу возникновения и распространения заболевания людей кишечными инфекциями.

Удельный вес проб воды из источников децентрализованного водоснабжения, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 34,7 процента. Превышение среднереспубликанского показателя доли нестандартных проб воды по санитарно-химическим показателям установлено в Порецком (58,5 процента), Батыревском (54,1 процента), Канашском (49,3 процента), Цивильском (44,1 процента), Вурнарском (40 процентов), Моргаушском (38,4 процента), Ядринском (35,5 процента) районах и в г. Чебоксары (42,2 процента).

По микробиологическим показателям не соответствовало гигиеническим нормативам 16,8 процента проб воды, в том числе в Янтиковском (100 процентов), Порецком (35,8 процента), Красночетайском (33,3 процента), Вурнарском (29,4 процента), Моргаушском (27,1 процента), Козловском (25 процентов), Канашском (23,3 процента) районах и г. Новочебоксарске (20,8 процента).

Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений республики составляет 384,3 тыс. куб. м/сут. Требуют срочной модернизации 30 процентов мощностей.

Протяженность водоводов организаций жилищно-коммунального хозяйства составляет 355,6 км, из них 129,4 км нуждаются в замене. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 992,1 км, из них 643,2 км имеют физический износ до 80 процентов и требуют срочной замены. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по качеству и количеству воды. Около 45 процентов городской уличной водопроводной сети нуждается в замене.

Большая часть очистных сооружений морально устарела, находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии (60 процентов), требуют срочной модернизации 47 процентов мощностей. Кроме того, многие из них перегружены, что приводит к несоблюдению технологического режима очистки стоков. Эффективность очистки подавляющего большинства канализационных сооружений не удовлетворяет нормативным требованиям, что связано с устаревшей технологией и низким уровнем их эксплуатации.

Загрязнение водных объектов при недостаточной барьерной роли действующих водоочистных сооружений негативно влияет на экологическую обстановку в республике, сохранение животного и растительного мира.

Наиболее остро стоит вопрос реконструкции биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска. Этот приоритетный инвестиционный проект предусмотрен Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8.

Высокий износ канализационных очистных сооружений является одной из причин загрязнения окружающей среды. В большинстве населенных пунктов локальные канализационные очистные сооружения нуждаются в реконструкции, средний износ составляет 64 процента.

Для обеспечения населения Чувашской Республики качественной питьевой водой в достаточном количестве, защиты водных объектов как источников питьевого водоснабжения, решения проблем водоотведения требуются значительные вложения финансовых средств.

Таким образом, анализ современного состояния в жилищной и жилищно-коммунальной сферах показывает, что:

преимуществами рынка жилья для улучшения жилищных условий пока может реально воспользоваться лишь незначительная часть семей с наиболее высокими доходами;

практически вне рамок государственной жилищной политики остались группы населения, доходы которых не позволяют им улучшить жилищные условия на рынке, особенно те из них, которые нуждаются в предоставлении жилья по договору социального найма;

система градорегулирования и землепользования, которая является основой для развития жилищного строительства, остается источником "административной ренты" и не обеспечивает формирования ни комфортной среды для проживания и жизнедеятельности, ни прозрачной правовой системы для инвесторов;

коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока так и не стал инвестиционно привлекательным сектором экономики для частного бизнеса;

жилищный фонд, переданный в собственность граждан в результате приватизации, так и не стал предметом ответственности собственников жилых помещений.

Достигнутые результаты государственной жилищной политики и сложившаяся ситуация обусловливают необходимость определения новых стратегических целей и направлений государственной жилищной политики, направленных на преодоление диспропорций на рынке жилья и жилищного строительства, а также в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для удовлетворения жилищных потребностей и спроса на жилье различных категорий граждан, в том числе нуждающихся в государственной поддержке.

В рамках Государственной программы необходимо мобилизовать все ресурсы (финансовые, земельные, организационные и др.), имеющиеся в распоряжении органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, а также АИЖК, Фонда, Фонда РЖС, и обеспечить координацию использования этих ресурсов. Такой подход позволит повысить результативность и эффективность государственной жилищной политики.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Государственной программы, срок и этапы реализации Государственной программы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года", Указом Главы Чувашской Республики от 15 октября 2012 г. N 114 "О дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в Чувашской Республике" приоритетом государственной жилищной политики Чувашской Республики являются обеспечение жителей Чувашской Республики доступным и качественным жильем, создание эффективного жилищно-коммунального хозяйства и комфортной среды проживания для человека.

Государственная программа подготовлена в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р, и базируется на основных положениях федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы.

Обозначенные до 2020 года приоритеты направлены на достижение стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая не только позволяет удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение этой стратегической цели жилищной политики позволит решить следующие стратегические задачи.

Первая стратегическая задача - создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан в Чувашской Республике, в том числе:

повышение доступности ипотечных кредитов для граждан;

развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для приобретения жилья и индивидуального жилищного строительства;

содействие развитию института долгосрочного найма жилья в частном, а также государственном и муниципальном жилищных фондах;

содействие развитию жилищного строительства жилищными некоммерческими объединениями граждан;

формирование муниципального жилищного фонда социального использования для предоставления жилых помещений по договорам социального найма;

развитие специализированного государственного и муниципального жилищного фонда.

Вторая стратегическая задача - создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения, в том числе:

разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, градостроительной документации, которые, с одной стороны, отражают и защищают общественные интересы развития землепользования и застройки, а с другой - обеспечивают прозрачные правила для застройщиков и инвесторов;

формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

обеспечение земельных участков для жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых неэффективно государственных и муниципальных земельных участков;

разработка новых архитектурно-проектных решений для жилищного строительства и внедрение современных методов индустриального домостроения для формирования разнообразной и привлекательной городской среды;

содействие внедрению инновационных технологий, в том числе энергосберегающих, в сфере жилищного строительства и коммунального хозяйства, развитию отечественного производства современных строительных материалов, изделий и конструкций;

развитие конкуренции между частными коммерческими застройщиками и подрядчиками, в том числе путем снижения необоснованных административных барьеров и применения антимонопольных мер;

содействие в реализации проектов жилищного строительства в рамках комплексного освоения новых территорий, комплексного развития застроенных территорий;

стимулирование малоэтажной застройки в соответствии с генеральными планами и правилами землепользования и застройки городских округов и поселений Чувашской Республики.

Третья стратегическая задача - повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда, в том числе:

ликвидация в среднесрочной перспективе аварийного жилья;

совершенствование налогового законодательства для эффективного управления многоквартирными домами;

модернизация жилищно-коммунальной сферы и обеспечение доступности расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение субъектов частного предпринимательства к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной политики и развитие механизмов государственно-частного партнерства в коммунальном секторе;

обеспечение условий проживания и возможности полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, семей с детьми;

повышение эффективности работы инженерной инфраструктуры, снижение потерь при транспортировке энергоресурсов.

Для достижения стратегической цели и решения стратегических задач государственная жилищная политика будет направлена на сбалансированное строительство жилищного фонда различного вида использования для всех категорий граждан.

Государственная жилищная политика по отношению к различным группам населения состоит в следующем:

для малоимущих и отдельных категорий граждан (молодые семьи, молодые специалисты, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, дети-сироты) - создание эффективной системы обеспечения жильем как на основе социального использования муниципального жилищного фонда, так и с использованием других инструментов, включая социальные выплаты;

для граждан со средними и умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) - создание системы мер государственной поддержки развития жилищной кооперации;

для граждан со средними доходами и доходами выше средних - развитие стабильно функционирующего рынка жилья (купли-продажи жилья, коммерческого найма жилья), позволяющего удовлетворять их платежеспособный спрос на жилье.

Наряду с созданием условий для развития коммерческого жилищного строительства (для продажи жилья в собственность гражданам со средними доходами и доходами выше средних, для предоставления им жилья внаем на коммерческой основе) будут развиваться некоммерческие формы жилищного строительства (индивидуальными застройщиками, товариществами индивидуальных застройщиков, потребительскими кооперативами в жилищной сфере и др.) с целью обеспечения доступности жилья для граждан с доходами ниже средних. Кроме того, органами местного самоуправления будет строиться или приобретаться жилье социального использования для предоставления по договору социального найма малоимущим гражданам и другим лицам, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Основной формой поддержки отдельных категорий граждан, которые нуждаются в жилых помещениях, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях, за счет бюджетных средств будут предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья, строительство индивидуального жилья.

Будет продолжена поддержка молодых семей (семей, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) путем софинансирования из федерального бюджета республиканской и муниципальных программ, предусматривающих предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального взноса, а также иных форм поддержки молодых семей с учетом опыта реализации республиканской программы по обеспечению жильем указанной категории граждан, а также путем совершенствования механизмов использования гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий.

Целями Государственной программы являются:

создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения Чувашской Республики жильем;

создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;

обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг;

повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.

Для достижения целей Государственной программы необходимо решение следующих задач:

увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения Чувашской Республики, обеспечение безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для граждан путем строительства жилья экономического класса, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;

комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья;

увеличение платежеспособного спроса населения на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования и поддержки спроса отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей и семей с детьми;

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан;

содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов;

внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;

переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Реализация Государственной программы должна привести к созданию безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.

В ходе реализации Государственной программы к 2021 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими результатами:

создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения Чувашской Республики;

сформированный рынок доступного арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов;

снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентного пункта;

увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 9,26 тыс. кредитов в год;

предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов;

уменьшение совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней.

Таким образом, в результате реализации мероприятий Государственной программы к 2021 году будет сформирован эффективный рынок жилья, который в сочетании с эффективными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всего населения Чувашской Республики.

Реализация мероприятий Государственной программы обеспечит достижение ряда положительных внешних эффектов, в числе которых улучшение демографической ситуации, повышение производительности труда, снижение социальной напряженности в обществе.

В связи с тем что значительная часть мероприятий Государственной программы реализуется в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, предусматриваются два этапа реализации:

I этап - 2012-2015 годы;

II этап - 2016-2020 годы.

Основные результаты I этапа:

снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 4,3 процентного пункта;

увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 7,75 тыс. кредитов в год;

снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 9,4 процента путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;

предоставление доступного и комфортного жилья 23 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 23,0 процента;

уменьшение совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 100 дней;

увеличение годового объема ввода жилья до 726,5 кв. метра жилья в расчете на 1 тыс. человек населения Чувашской Республики.

По итогам реализации I этапа Государственной программы основные направления государственной жилищной политики будут уточнены с учетом результатов мониторинга их эффективности, роста доходов населения, достигнутых темпов увеличения доступности жилья для различных категорий граждан, объемов жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования.

Основные результаты II этапа:

снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентного пункта;

увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 9,26 тыс. кредитов в год;

снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;

предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30,0 процента;

уменьшение совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней;

увеличение годового объема ввода жилья до 1016,0 кв. метра жилья в расчете на 1 тыс. человек населения Чувашской Республики.

Состав показателей (индикаторов) Государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Государственной программы (табл. 8).

Таблица 8

Цели Государственной программы	Задачи Государственной программы	Показатели (индикаторы) Государственной программы
1	2	3
Создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения Чувашской Республики жильем	увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья для населения Чувашской Республики, обеспечение безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности для граждан путем строительства жилья экономического класса, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве; переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов	увеличение к 2021 году годового объема ввода жилья до 1016,0 кв. метра жилья в расчете на 1 тыс. человек населения Чувашской Республики; уменьшение к 2021 году совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней
Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой	комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья	снижение к 2021 году стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса
Обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг	увеличение платежеспособного спроса населения на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования и поддержки спроса отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей и семей с детьми; предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан	увеличение к 2021 году количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 9,26 тыс. кредитов в год; снижение к 2021 году показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентного пункта; предоставление к 2021 году доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия
Повышение качества энергоэффективности жилищного фонда	формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства	увеличение к 2021 году доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30,0 процента

Перечень целевых индикаторов и показателей Государственной программы, подпрограмм (программы), включенных в состав Государственной программы, с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлен в приложении N 1 к настоящей Государственной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм (программы) Государственной программы

Задачи Государственной программы будут решаться в рамках подпрограмм (программы), включенных в состав Государственной программы.

В составе Государственной программы планируется реализовывать 10 подпрограмм:

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике.

Основное мероприятие 3. Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике.

Основное мероприятие 4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике.

Основное мероприятие 5. Организационные мероприятия.

Мероприятия направлены на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

В целях формирования органами местного самоуправления активной позиции граждан и мотивации их к участию в общественных акциях по благоустройству и озеленению населенных пунктов планируется проведение республиканских смотров-конкурсов на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики и на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии".

Предусматриваются мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области: модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары и реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной р. Волги в г. Чебоксары.

Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями.

Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия.

Мероприятия направлены на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья, а также на разработку необходимой нормативно-правовой базы и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, включая совершенствование правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий, сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Чувашской Республике, заключение с органами местного самоуправления муниципальных образований и распределение между ними субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление молодым семьям социальных выплат. Проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов, проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.

Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия.

Основное мероприятие 2. Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики.

Основное мероприятие 3. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде.

Основное мероприятие 4. Энергоэффективность в бюджетном секторе.

Мероприятия направлены на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в промышленности, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом и транспортном комплексах, жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде, бюджетной сфере, а также улучшение качества жизни населения.

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья.

Основное мероприятие 2. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса.

Основное мероприятие 3. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья.

Основное мероприятие 4. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

Основное мероприятие 5. Развитие ипотечного жилищного кредитования.

Основное мероприятие 6. Обеспечение жилищного строительства земельными участками.

Основное мероприятие 7. Актуализация документов территориального планирования.

Мероприятия направлены на формирование жилищного фонда коммерческого использования для предоставления внаем гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, обеспечение жильем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики, увеличение объемов строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного жилищного строительства, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, и повышение доступности жилья для многодетных семей, развитие механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности ипотечных кредитов для граждан, обеспечение доступа к информации о земельных участках, предназначенных для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья.

Развитие сегмента рынка жилья экономического класса, прежде всего малоэтажного, будет осуществляться путем предоставления под жилищное строительство земельных участков, обеспеченных комплексом инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки.

Основное мероприятие 2. Внесение изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики".

Основное мероприятие 3. Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрациями муниципальных районов и городских округов (обеспечение программными и техническими средствами).

Основное мероприятие 4. Заблаговременная подготовка и утверждение проектов планировки территорий (микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.).

Основное мероприятие 5. Снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения и оптимизация стоимости подключения.

Основное мероприятие 6. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков, состава подлежащей представлению документации и перечня органов и организаций, участвующих в согласовании при отводе земельных участков, проведении согласований и экспертизы проектной документации, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию.

Основное мероприятие 7. Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства, сокращение сроков выдачи решений о предоставлении земельных участков под строительство, схем расположения земельных участков, подготовки проектов планировки и межевания земельных участков, градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Основное мероприятие 8. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

Основное мероприятие 9. Прием проектной документации на проведение государственной экспертизы в электронном виде.

Основное мероприятие 10. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия.

Основное мероприятие 11. Предоставление государственной и муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Мероприятия направлены на приведение схемы территориального планирования Чувашской Республики в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, республиканских нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики", утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 февраля 2008 г. N 21, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики.

Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Изучение и оценка рынков труда и образовательных услуг.

Основное мероприятие 2. Оптимизация системы профессионального образования, способной концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения и развития кадрового потенциала.

Основное мероприятие 3. Организация информационного сопровождения реализации мероприятий подпрограммы.

Мероприятия направлены на анализ рынков труда и системы профессионального образования, обеспечение прозрачности, массовости и доступности системы профессионального образования.

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.

Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия.

Мероприятия направлены на формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований.

Основное мероприятие 2. Охрана и восстановление водных объектов.

Основное мероприятие 3. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод.

Мероприятия направлены на обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, санитарно-эпидемиологических правил, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, проведение восстановления и охраны источников питьевого водоснабжения, поддержание их в состоянии, соответствующем требованиям, установленным к источникам питьевого водоснабжения, предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по модернизации и строительству производственной базы строительной индустрии Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Научно-техническое обеспечение инновационного развития базы строительной индустрии Чувашской Республики.

Основное мероприятие 3. Государственное регулирование развития промышленности строительных материалов Чувашской Республики.

Мероприятия направлены на создание ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций в Чувашской Республике, создание благоприятной среды для инновационного, инвестиционного и кадрового развития организаций строительного комплекса.

Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2013 г. N 168, предусматривает обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы" предполагает обеспечение деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) и Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики.

Перечень основных мероприятий Государственной программы приведен в приложении N 2 к настоящей Государственной программе.

Основные мероприятия Государственной программы реализуются на основе Плана реализации Государственной программы на 2014-2016 годы согласно приложению N 3 к настоящей Государственной программе.

Раздел IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Основой правового регулирования Государственной программы являются нормативные правовые акты Чувашской Республики, разрабатываемые во исполнение федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Главы Чувашской Республики, поручений Главы Чувашской Республики.

В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в сфере реализации мероприятий Государственной программы в течение периода ее действия Минстрой Чувашии вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Чувашской Республики в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов Чувашской Республики.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов Государственной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Чувашской Республики приведены в приложении N 4 к настоящей Государственной программе.

Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм (программы) Государственной программы

До 2014 года основным инструментом достижения целей государственной жилищной политики в сфере развития жилищного строительства являлась Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2005-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2004 г. N 250, затем Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2015 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 101. В ходе реализации Государственной программы до 1 января 2014 г. программно-целевыми инструментами являлись:

республиканская программа "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы", утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2002 г. N 274;

республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15;

республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы", утвержденная Указом Президента Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г. N 123;

республиканская целевая программа "Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей на территории Чувашской Республики на 2010-2015 годы", утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2009 г. N 238;

Республиканская целевая программа реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в Чувашской Республике на основе государственно-частного партнерства на 2010-2015 годы и на период до 2020 года, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. N 560;

Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 февраля 2011 г. N 28;

подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике".

При этом комплексный характер целей и задач Государственной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Государственной программе, так и по ее отдельным блокам.

В связи с этим в рамках Государственной программы с 1 января 2014 г. предусмотрена реализация следующих подпрограмм (программы):

"Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике";

"Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы";

"Энергосбережение в Чувашской Республике";

"Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике";

"Снятие административных барьеров в строительстве";

"Кадровое обеспечение задач строительства";

"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

"Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой";

"Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике";

республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики";

"Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы".

Подпрограммы (программа) имеют собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами Государственной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности.

Основные цели и задачи Государственной программы не могут быть достигнуты без реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках соответствующих подпрограмм (программы).

VI. Участие органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации Государственной программы

Государственная программа направлена на вовлечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в непосредственную работу по реализации мероприятий Государственной программы по следующим направлениям:

улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания;

содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики;

обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами.

Кроме того, органы местного самоуправления участвуют в реализации Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и республиканских адресных программ, включенных в состав Государственной программы.

Важное значение имеет оптимальный выбор стратегии развития жилищного строительства в муниципальных образованиях, который должен определяться с учетом потребностей и предпочтений населения, муниципальной градостроительной политики и перспектив социально-экономического и демографического развития. В депрессивных муниципальных образованиях, где спрос на новое жилье низкий или вовсе отсутствует, в зависимости от перспектив социально-экономического развития, обеспечения занятости населения необходимо сосредоточить внимание либо на комплексной модернизации и капитальном ремонте уже существующего жилищного фонда, либо на содействии в переселении граждан в другие муниципальные образования, где есть возможность трудоустройства.

Необходимо сместить акцент на применение новых эффективных решений в обеспечении жилищного строительства инженерной инфраструктурой, особенно для земельных участков под малоэтажное или индивидуальное строительство, где целесообразно развивать автономные системы коммунального обеспечения.

Работа в данном направлении должна быть направлена на снижение себестоимости создания такой инженерной инфраструктуры. При этом создание и эксплуатация инженерной инфраструктуры для многоквартирных домов должны осуществляться как отдельный бизнес, и затраты на создание централизованной коммунальной инфраструктуры не должны включаться в стоимость квадратного метра жилья. Что касается строительства малоэтажного или индивидуального жилья, базирующегося на автономных системах коммунального обеспечения, то затраты на развитие инженерной инфраструктуры должны полностью или частично включаться в стоимость строительства такого жилья.

Основные направления реализации муниципальных программ в области жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства включают следующие мероприятия:

реализация проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, а также проектов по развитию застроенных территорий;

осуществление мероприятий по стимулированию спроса на жилье экономкласса, в том числе путем реализации специальных программ и мероприятий ипотечного жилищного кредитования;

синхронизация реализации муниципальных программ в области жилищного строительства с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, планируемых к вовлечению в оборот в целях жилищного строительства;

обеспечение надлежащей реализации инвестиционных программ организациями коммунального комплекса, мониторинг выполнения инвестиционных программ организациями коммунального комплекса;

направление средств в основном на территории, земельные участки, слабо оснащенные инженерной инфраструктурой, на комплексное развитие застраиваемых территорий.

Абзац пятнадцатый утратил силу с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца пятнадцатого

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Государственной программы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2012-2020 годах составляет 174824958,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году - 20462833,1 тыс. рублей;

в 2013 году - 21314817,5 тыс. рублей;

в 2014 году - 19059736,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 19203389,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 20214368,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 20455173,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 19044747,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 17757082,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 17312810,8 тыс. рублей.

Объем финансирования Государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 7124189,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 28175443,4 тыс. рублей, местных бюджетов 3092459,4 тыс. рублей, внебюджетных источников - 136432866,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики представлено в приложении N 5 к настоящей Государственной программе.

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств внебюджетных источников на реализацию Государственной программы приведены в приложении N 6 к настоящей Государственной программе.

VIII. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками реализации Государственной программы

Для достижения целей и ожидаемых результатов реализации Государственной программы будет осуществляться координация деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Государственной программы: органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, а также Корпорации - в рамках рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", образованной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 марта 2006 г. N 46-р.

К рискам реализации Государственной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, а также рабочая группа, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовые риски, связанные с отсутствием правового регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Государственной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, жилищно-строительная кооперация и др.), что может привести к невыполнению Государственной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Государственной программы не только в большинстве случаев требует правового регулирования, но и, как показывает предыдущий опыт, может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Государственной программы, в том числе отдельных ее исполнителей (соисполнителей), неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Государственной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Государственной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации, например республиканской комплексной программы, показывает возможность успешного управления данным риском.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных:

риск исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, который связан с возникновением проблем в реализации Государственной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя Государственной программы, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Государственной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Государственной программы, в том числе органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Государственной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Государственной программы. Большое число участников реализации Государственной программы, а также высокая зависимость реализации ее мероприятий от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Государственной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных ее мероприятий.

3. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Государственной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Государственной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, а также предусмотренные ею меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Государственной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Государственной программы также угрожают непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Государственной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Государственной программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств республиканского бюджета Чувашской Республики на преодолении последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Государственной программы можно оценить как умеренный.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Государственной программы (табл. 3).

Таблица 3

Характеристика рисков, влияющих на реализацию Государственной программы

Наименование риска	Уровень влияния	Меры по снижению риска
1	2	3
Институционально-правовые риски: отсутствие правового регулирования основных мероприятий Государственной программы; недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий Государственной программы	умеренный	принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики, регулирующих сферу жилищно-коммунального хозяйства и государственной жилищной политики; разработка и реализация нормативных правовых актов Чувашской Республики, предусматривающих порядок реализации основных мероприятий
Организационные риски: ошибки управления реализацией Государственной программы; неготовность организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Государственной программой	умеренный	повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска
Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Государственной программы и республиканских целевых программ, включенных в Государственную программу; недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в республиканских целевых программах, включенных в Государственную программу	высокий	обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Государственной программы и республиканским целевым программам, включенным в Государственную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами
Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы	высокий	осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Государственной программы может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Государственной программы. Поскольку в рамках реализации Государственной программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками.

IX. Методика оценки эффективности Государственной программы

Утратил силу с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях:

См. текст раздела IX

Раздел X. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Чувашской Республики по Государственной программе

В рамках подпрограмм "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике", "Энергосбережение в Чувашской Республике", "Кадровое обеспечение задач строительства" Государственной программы планируется выполнение государственных заданий учреждениями, находящимися в ведении Минстроя Чувашии.

Автономное учреждение Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в рамках выполнения государственного задания в 2014-2016 годах планирует оказывать ряд услуг:

по разработке и выпуску сборников средних сметных цен на строительные ресурсы, информационных материалов по ценообразованию в строительстве Чувашской Республики;

по разработке и выпуску сборников индексов пересчета стоимости строительства в Чувашской Республике;

по разработке и выпуску сборников средних цен на услуги, товары, оборудование, материалы для использования при их закупке для государственных нужд;

по проведению государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ;

по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Объемы финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 2014-2016 годы составят по 3855,7 тыс. рублей ежегодно.

Автономное учреждение Чувашской Республики "Центр энергосбережения и оказания содействия программам реформирования жилищно-коммунального хозяйства" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в рамках выполнения государственного задания в 2014-2016 годах планирует оказание государственных услуг:

по организации и проведению обучающих семинаров, конкурсов, конференций по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности (количество семинаров, конкурсов, конференций);

по выполнению научно-технических и прикладных научных исследований в сфере повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов потребителями с учетом экономических, экологических и социальных последствий;

по экспертизе энергосберегающих проектов, программ, технологий для некоммерческих организаций государственного сектора, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики;

по выполнению технологических обследований в рамках осуществления экспертизы деятельности предприятий и организаций - потребителей топливно-энергетических ресурсов - для определения потенциала экономии топливно-энергетических ресурсов для некоммерческих организаций государственного сектора, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Объемы финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 2014-2016 годы составят по 4095,3 тыс. рублей ежегодно.

Автономное учреждение Чувашской Республики "Учебно-производственный комбинат" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в рамках выполнения государственного задания в 2014-2016 годах планирует оказывать услугу по подготовке специалистов по управлению имущественным комплексом жилищно-коммунальной сферы.

Объемы финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составят: в 2014 году - 185,4 тыс. рублей, в 2015 - 187,3 тыс. рублей, в 2016 году - 190,0 тыс. рублей.

Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями Чувашской Республики представлен в приложении N 6.1 к настоящей Государственной программе.

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" приведена в приложении N 13 к настоящей Государственной программе.

Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" приведена в приложении N 14 к настоящей Государственной программе.

Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике" приведена в приложении N 15 к настоящей Государственной программе.

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" приведена в приложении N 16 к настоящей Государственной программе.

Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве" приведена в приложении N 17 к настоящей Государственной программе.

Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства" приведена в приложении N 18 к настоящей Государственной программе.

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" приведена в приложении N 19 к настоящей Государственной программе.

Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" приведена в приложении N 20 к настоящей Государственной программе.

Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике" приведена в приложении N 21 к настоящей Государственной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы, подпрограмм (программ) и их значениях

С изменениями и дополнениями от:

21 февраля 2014 г.

N пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы
1.	Доля ввода жилья по стандартам экономкласса в общем объеме ввода жилья	%	33	36	х	х	х	х	х	х	х
2.	Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения	ед.	450	458	х	х	х	х	х	х	х
3.	Количество выданных ипотечных жилищных кредитов	тыс. ед.	5,1	6,1	х	х	х	х	х	х	х
4.	Количество жилых помещений (квартир), введенных в действие за год, в расчете на 1 тыс. человек населения	ед.	7,4	7,5	х	х	х	х	х	х	х
5.	Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения за год в республике	%	21,6	21,2	х	х	х	х	х	х	х
6.	Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения за год в республике	%	21,3	21,0	х	х	х	х	х	х	х
7.	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, и многодетных семей, улучшивших жилищные условия	семей за год	16	16	х	х	х	х	х	х	х
8.	Число граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям	человек	200	200	х	х	х	х	х	х	х
9.	Общая площадь ликвидируемого (сносимого) жилищного фонда, который признан до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом	кв. м	2145,00	2145,00	х	х	х	х	х	х	х
10.	Площадь находящихся в федеральной собственности земельных участков, вовлеченных в гражданский оборот для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономкласса, включая малоэтажное строительство	тыс. га	х	х	х	х	х	х	х	х	х
11.	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен	процентных пунктов	6,1	5,6	4,9	4,3	3,6	2,9	2,2	2,2	2,2
12.	Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	тыс. шт.	7,584	7,605	7,7	7,75	8,0	8,55	9,11	9,16	9,26
13.	Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса	%.	х	2,8	5,7	9,4	13,0	15,8	20,0	20,0	20,0
14.	Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия	%	5,0	11,0	17,0	23,0	30,0	37,0	44,0	51,0	60,0
15.	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	10	20	21	23	25	30	30	30	30
16.	Совокупное время прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство	дней	240	210	180	130	90	75	56	56	56
17.	Годовой объем ввода жилья в расчете на 1000 человек населения Чувашской Республики	кв. м на 1000 чел. населения	656	662	690	726	763	809	868	934	1016
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике"
1.	Количество семей работников бюджетной сферы Чувашской Республики, обеспеченных жилыми помещениями для постоянного проживания	семей	65	70	х	х	х	х	х	х	х
2.	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	12,19	12,18	х	х	х	х	х	х	х
3.	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту	%	2,67	х	х	х	х	х	х	х	х
4.	Доля ликвидируемого (сносимого) жилищного фонда, который признан до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации	%	35,3	36,4	х	х	х	х	х	х	х
5.	Доля потерь тепловой энергии в общем объеме поданной в сеть тепловой энергии	%	8,8	8,7	х	х	х	х	х	х	х
6.	Проведение капитального ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет	ед.	х	х	21	17	21	х	х	х	х
7.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, в общем количестве многоквартирных домов (за исключением домов блокированной застройки)	%	х	х	10	10	10	10	10	10	10
8.	Обеспечение возмещения населением затрат на предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
9.	Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике	км	х	х	15,5	40,4	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
10.	Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике	количество объектов	х	х	19	х	х	х	х	х	х
11.	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	количество домов	х	х	513	887	558	100	100	100	100
12.	Улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике	количество населенных пунктов	х	х	10	10	10	10	10	10	10
13.	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является орган исполнительной власти Чувашской Республики	количество экспертиз	х	х	10	10	10	10	10	10	10
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы"
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	семей	х	х	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	в том числе с использованием социальных выплат на приобретение жилья	семей	х	х	700	700	700	700	700	700	700
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике"
1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта	кг усл. топл./ тыс. рублей	х	х	17,769	15,691	15,231	14,251	14,002	13,951	13,672
2.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Чувашской Республики	%	х	х	48,5	49	49	49	49	49	49
3.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы	%	х	х	84,31	87,82	90,67	89,19	86,16	78,71	78,2
4.	Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики на территории Чувашской Республики	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
5.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики на территории Чувашской Республики	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
6.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики на территории Чувашской Республики	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
7.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями Чувашской Республики, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями Чувашской Республики на территории Чувашской Республики	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
8.	Доля расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений Чувашской Республики	%	х	х	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
9.	Доля государственных учреждений Чувашской Республики, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме государственных учреждений Чувашской Республики, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
10.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	х	х	10	15	15	65	70	75	80
11.	Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
12.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
13.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
14.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
15.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	%	х	х	8,33	11,27	14,7	18,63	23,53	27,45	31,37
16.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т усл. топл./Гкал	х	х	0,04	0,03	0,02	0,01	0	-0,01	-0,01
17.	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	х	х	83549	80079	75434	62351	60035	58457	52144
18.	Динамика изменения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	х	х	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4
19.	Количество коммунальных котельных, в отношении которых проведены работы по модернизации, реконструкции (включая новое строительство)	ед.	х	х	4	4	5	3	3	3	3
20.	Реконструкция, модернизация тепловых сетей	км	х	х	3,7	4,5	2	4,3	5,7	5	5
21.	Количество установленных энергоэффективных светильников при модернизации уличного освещения поселений	ед.	х	х	2900	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике"
1.	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м	х	х	857,0	900,0	945,0	1001,0	1072,0	1152,0	1250,0
	в том числе:	количество квартир	х	х	9315	9574	9770	10111	10313	10334	10541
	жилья экономкласса	тыс. кв. м	х	х	394	450	510	581	664	714	775
	малоэтажного жилья	тыс. кв. м	х	х	548	567	595	620	654	691	750
	многоэтажного жилья	тыс. кв. м	х	х	309	333	350	381	418	461	500
2.	Годовой объем ввода жилья для целей коммерческого найма	тыс. кв. м	х	х	14,5	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0
		количество квартир	х	х	278	278	290	300	310	320	330
3.	Обеспеченность населения жильем	кв. м на 1 чел.	х	х	25,0	25,2	25,6	25,8	26,3	26,7	27,1
		количество квартир на 1000 чел. населения	х	х	466	472	478	484	490	496	502
4.	Обеспеченность населения жильем для целей коммерческого найма	кв. м на 1 чел.	х	х	0,012	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013	0,014
		количество квартир на 1000 чел. населения	х	х	0,224	0,224	0,234	0,243	0,251	0,260	0,268
5.	Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде	% от общей площади жилищного фонда	х	х	1,31	1,16	1,11	1,02	0,94	0,47	0
6.	Доля многоквартирных домов, снесенных в рамках переселения граждан из аварийного жилья	% от числа домов в жилищном фонде	х	х	9,43	7,23	6,35	5,02	3,79	1,55	0
7.	Коэффициент доступности жилья для населения	лет	х	х	5,2	2,5	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8
8.	Коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования для населения	лет	х	х	0,013	0,012	0,012	0,011	0,011	0,01	0,01
9.	Площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в республиканские адресные перечни земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности	га	х	х	218,06	228,96	240,41	254,83	272,67	291,76	315,10
10.	Площадь жилья, находящегося на стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства	кв. м	х	х	1028,4	1080,0	1134,0	1201,2	1286,4	1382,4	1500,0
11.	Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой	%	х	х	27	30	34	38	43	47	52
12.	Доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления разработаны планы освоения	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
13.	Количество выданных ипотечных кредитов и займов	тыс. шт.	х	х	7,7	7,75	8,0	8,55	9,11	9,16	9,26
14.	Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия	%	х	х	17,0	23,0	30,0	37,0	44,0	51,0	60,0
15.	Снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса, по сравнению с ценами 2012 года	%	х	х	5,7	9,4	13,0	15,8	20,0	20,0	20,0
16.	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	%	х	х	26,0	30,0	36,0	43,0	50,0	50,0	50,0
Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве"
1.	Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования (схемами территориального планирования и генеральными планами) в общем количестве муниципальных образований	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля городских округов, городских и сельских поселений, в которых утверждены правила землепользования и застройки, в общем количестве городских округов, городских и сельских поселений	%	х	х	100	100	100	100	100	100	100
3.	Сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для жилых объектов	дней	х	х	35	35	35	35	35	35	35
4.	Сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для производственных и непроизводственных (прочих) объектов	дней	х	х	50	50	50	50	50	50	50
5.	Сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство	шт.	х	х	17	15	15	15	11	11	11
6.	Сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство	дней	х	х	130	100	100	100	56	56	56
Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства"
1.	Количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики	человек	х	х	3977	4249	4323	4412	4526	4641	4753
2.	Количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики	человек	х	х	25071	29422	30348	32119	33945	35875	37786
3.	Количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики	человек	х	х	5533	6799	7133	7500	7921	8354	8793
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
1.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями	человек	х	х	348	240	226	250	250	250	250
2.	Результативность предоставления субсидии из федерального бюджета*	человек	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года	человек	х	х	263	223	189	160	136	115	97
4.	Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года	%	х	х	15	15	15	15	15	15	15
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой"
1.	Удельный вес проб воды (из водопроводной сети, по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	х	х	10,2	10,2	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1
2.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	х	х	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
3.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети	%	х	х	24,9	24,8	24,7	24,7	23,0	23,0	23,0
4.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети	%	х	х	28,1	28,0	27,6	26,5	21,5	21,5	21,5
5.	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	количество аварий в год на 1000 км сетей	х	х	26,0	25,0	23,0	22,0	20,0	20,0	20,0
6.	Заболеваемость брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями	на 1 тыс. чел.	х	х	6,27	6,26	6,25	6,24	6,22	6,22	6,22
7.	Заболеваемость вирусными гепатитами	на 1 тыс. чел.	х	х	56,6	56,5	56,4	56,3	56,0	56,0	56,0
8.	Количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения	на 1 тыс. чел.	х	х	40,8	40,6	40,4	40,2	40,0	40,0	40,0
9.	Заболеваемость злокачественными новообразованиями	на 1 тыс. чел.	х	х	2,71	2,71	2,70	2,70	2,68	2,68	2,68
10.	Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	х	х	23,0	26,0	29,0	33,0	36,0	36,0	36,0
11.	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	х	х	20,0	23,0	27,0	31,0	33,0	33,0	33,0
12.	Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек)**	%	х	х	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
13.	Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования**	%	х	х	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
14.	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%	х	х	80,3	82,4	84,4	87,4	88,0	88,0	88,0
15.	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	%	х	х	78,9	80,9	83,0	86,0	87,1	87,1	87,1
16.	Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	х	х	85,7	86,8	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17.	Доля объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	х	х	38,2	39,0	42,0	53,0	56,0	56,0	56,0
Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике"
1.	Увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения	% к показателю 2011 г.	х	х	145	168	190	195	200	218	250
2.	Обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства	% к показателю 2011 г.	х	х	52	55	55	55	55	55	60,6
3.	Степень износа основных фондов организаций отрасли	% к показателю 2011 г.	х	х	36	34	32	30	29	27	25
4.	Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов	% к показателям 2011 г.	х	х	7,0	9,0	11,0	13,5	16,0	18,0	20,0
Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"
1.	Удельный вес проб воды (из водопроводной сети, по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	15,4	10,2	х	х	х	х	х	х	х
2.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	0,75	0,4	х	х	х	х	х	х	х
3.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети	%	30,6	25,1	х	х	х	х	х	х	х
4.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети	%	38,5	28,2	х	х	х	х	х	х	х
5.	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	количество аварий в год на 1000 км сетей	28,0	27,0	х	х	х	х	х	х	х
6.	Заболеваемость брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями	на 1 тыс. чел.	6,29	6,28	х	х	х	х	х	х	х
7.	Заболеваемость вирусными гепатитами	на 1 тыс. чел.	56,8	56,7	х	х	х	х	х	х	х
8.	Количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения	на 1 тыс. чел.	41,2	41,0	х	х	х	х	х	х	х
9.	Заболеваемость злокачественными новообразованиями	на 1 тыс. чел.	2,73	2,73	х	х	х	х	х	х	х
10.	Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	17,0	20,0	х	х	х	х	х	х	х
11.	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	%	13,0	18,0	х	х	х	х	х	х	х
12.	Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек)**	%		65,0	х	х	х	х	х	х	х
13.	Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования**	%		80,0	х	х	х	х	х	х	х
14.	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%	56,7	78,2	х	х	х	х	х	х	х
15.	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	%	57,9	76,8	х	х	х	х	х	х	х
16.	Удельный вес проб воды (из водопроводной сети, по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	15,4	10,2	х	х	х	х	х	х	х
17.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	0,75	0,4	х	х	х	х	х	х	х
Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы
1.	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м	939	996	х	х	х	х	х	х	х
2.	Обеспеченность жильем на 1 человека (на конец года)	кв. м на 1 чел.	23,8	24,4	х	х	х	х	х	х	х
3.	Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	лет	5,4	5,3	х	х	х	х	х	х	х
4.	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	%	16,0	18,5	х	х	х	х	х	х	х
5.	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда	%	1,218	1,126	х	х	х	х	х	х	х
6.	Ввод жилья (на конец года)	кв. м на тыс. человек	740	786
7.	Ввод жилья экономкласса	тыс. кв. м	310	358	х	х	х	х	х	х	х
8.	Объем выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов и займов	млн. рублей	3700	4400	х	х	х	х	х	х	х
9.	Население (на конец года)	тыс. человек	1268,6	1266,5	х	х	х	х	х	х	х
10.	Жилищный фонд на конец года	тыс. кв. м	30243	30940	х	х	х	х	х	х	х
Республиканская программа "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы"
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	семей	985	945	х	х	х	х	х	х	х
Республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы
1.	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках выполнения Программы	человек	140	х	х	х	х	х	х	х	х
2.	Количество ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов	шт.	15	х	х	х	х	х	х	х	х
3.	Площадь ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда	кв. м	1900,0	х	х	х	х	х	х	х	х
4.	Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме	рублей	23900,0	х	х	х	х	х	х	х	х
Республиканская целевая программа "Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей на территории Чувашской Республики на 2010-2015 годы"
1.	Уровень износа оборудования котельных и тепловых сетей	%	53,0	52,0	х	х	х	х	х	х	х

------------------------------

* Значение показателя ежегодно устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

** При принятии на федеральном уровне нормативных документов об установлении долгосрочных тарифов.

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Перечень
основных мероприятий государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 февраля 2014 г.

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике"
1.	Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	ухудшение качества жизни населения	количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
2.	Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике
3.	Основное мероприятие 3. Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2019	улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике
4.	Основное мероприятие 4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов в Чувашской Республике	ухудшение качества жизни населения	строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике
5.	Основное мероприятие 5. Организационные мероприятия	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	улучшение эстетического облика населенных пунктов Чувашской Республики
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы"
1.	Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение жильем молодых семей	ухудшение качества жизни молодых семей	количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
2.	Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение жильем молодых семей	ухудшение качества жизни молодых семей	количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике"
1.	Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	подготовка проектов, мониторинг и информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	увеличение потерь энергетических ресурсов	число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками; доля государственных учреждений Чувашской Республики, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме государственных учреждений Чувашской Республики, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
2.	Основное мероприятие 2. Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в промышленности, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом и транспортном комплексах	увеличение потерь энергетических ресурсов	динамика энергоемкости валового регионального продукта
3.	Основное мероприятие 3. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде, а также улучшение качества жизни населения	увеличение потерь энергетических ресурсов	доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики; доля жилых домов, в которых проведено обязательное энергетическое обследование
4.	Основное мероприятие 4. Энергоэффективность в бюджетном секторе	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере	увеличение потерь энергетических ресурсов	доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики на территории Чувашской Республики; доля расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений Чувашской Республики
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике"
1.	Основное мероприятие 1. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья	Минстрой Чувашии	01.01.2014	30.12.2020	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	снижение темпов развития рынка доступного арендного жилья для граждан, имеющих невысокий уровень доходов	годовой объем ввода жилья для целей коммерческого найма; коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования для населения; обеспеченность населения жильем для целей коммерческого найма
2.	Основное мероприятие 2. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса	снижение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения	обеспеченность населения жильем; коэффициент доступности жилья для населения; годовой объем ввода жилья
3.	Основное мероприятие 3. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	невыполнение государственных обязательств Чувашской Республики по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	обеспеченность населения жильем
4.	Основное мероприятие 4. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение комплексного освоения территорий с решением при их застройке проблем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость квадратного метра жилья	снижение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения	годовой объем ввода жилья
5.	Основное мероприятие 5. Развитие ипотечного жилищного кредитования	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	снижение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан	количество выданных ипотечных жилищных кредитов
6.	Основное мероприятие 6. Обеспечение жилищного строительства земельными участками	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	увеличение годового объема ввода жилья	снижение объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного, экономического класса и объектов инфраструктуры	обеспеченность населения жильем
7.	Основное мероприятие 7. Актуализация документов территориального планирования	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2017	увеличение годового объема ввода жилья	несоответствие документа территориального планирования требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации	годовой объем ввода жилья
Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве"
1.	Основное мероприятие 1. Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение информационной открытости документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, о земельных участках, предлагаемых к освоению, в том числе для целей жилищного строительства, решений по предоставлению земельных участков под строительство, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию для потенциальных инвесторов (застройщиков), граждан	несоответствие схемы территориального планирования республики, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений республики, правил землепользования и застройки требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации	доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования (схемами территориального планирования и генеральными планами) в общем количестве муниципальных образований
2.	Основное мероприятие 2. Внесение изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики"	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства	несоответствие республиканских нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики" требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики	сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
3.	Основное мероприятие 3. Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрациями муниципальных районов и городских округов (обеспечение программными и техническими средствами)	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	невыполнение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности	сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
4.	Основное мероприятие 4. Заблаговременная подготовка и утверждение проектов планировки территорий (микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.)	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства	невозможность обеспечения своевременного начала строительства объектов	сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
5.	Основное мероприятие 5. Снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения и оптимизация стоимости подключения	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	невозможность начала строительства объектов и обеспечения своевременного ввода их в эксплуатацию	сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
6.	Основное мероприятие 6. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков, состава подлежащей представлению документации и перечня органов и организаций, участвующих в согласовании при отводе земельных участков, проведении согласований и экспертизы проектной документации, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	невозможность начала строительства объектов и обеспечения своевременного ввода их в эксплуатацию	сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
7.	Основное мероприятие 7. Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства, сокращение сроков выдачи решений о предоставлении земельных участков под строительство, схем расположения земельных участков, подготовки проектов планировки и межевания земельных участков, градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности	невозможность начала строительства объектов и обеспечения своевременного ввода их в эксплуатацию	сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
8.	Основное мероприятие 8. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства	увеличение случаев нарушений законодательства о градостроительной деятельности со стороны органов местного самоуправления	доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования (схемами территориального планирования и генеральными планами) в общем количестве муниципальных образований
9.	Основное мероприятие 9. Прием проектной документации на проведение государственной экспертизы в электронном виде	АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии	01.01.2015	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	увеличение срока проведения государственной экспертизы проектной документации	сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для жилых объектов; сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для производственных и непроизводственных (прочих) объектов
10.	Основное мероприятие 10. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	необоснованное увеличение сроков выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
11.	Основное мероприятие 11. Предоставление государственной и муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	избыточные административные барьеры	сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства"
1.	Основное мероприятие 1. Изучение и оценка рынков труда и образовательных услуг	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие стратегии кадрового обеспечения	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.	Основное мероприятие 2. Оптимизация системы профессионального образования, способной концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения и развития кадрового потенциала	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	негативное развитие профессионального образования	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
3.	Основное мероприятие 3. Организация информационного сопровождения реализации мероприятий подпрограммы	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие достаточной информации о системе профессионального образования	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений	Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями
2.	Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия	Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой"
1.	Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований	Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	обеспечение питьевой водой в недостаточном количестве; несоответствие характеристик воды требованиям безопасности и безвредности	удельный вес проб воды (из водопроводной сети, по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети; заболеваемость брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями; заболеваемость вирусными гепатитами; количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения; заболеваемость злокачественными новообразованиями; доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек); доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования; обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
2.	Основное мероприятие 2. Охрана и восстановление водных объектов	Минприроды Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	ухудшение и загрязнение источников питьевого водоснабжения	заболеваемость брюшным тифом и паратифами А, Б, С, сальмонелллезными# инфекциями, острыми кишечными инфекциями, вирусными гепатитами, злокачественными новообразованиями; количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения
3.	Основное мероприятие 3. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам	загрязнение источников питьевого водоснабжения	доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек); доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования; обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения; доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод; доля объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике"
1.	Основное мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по модернизации и строительству производственной базы строительной индустрии Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	падение спроса на продукцию	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
2.	Основное мероприятие 2. Научно-техническое обеспечение инновационного развития базы строительной индустрии Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	значительное повышение инновационной активности предприятий по производству строительных материалов и смежных отраслей	отсутствие инновационного развития отрасли	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.	Основное мероприятие 3. Государственное регулирование развития промышленности строительных материалов Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	инвестиционная, коммерческая и кадровая непривлекательность строительной отрасли	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики"
1.	Ликвидация аварийного жилищного фонда	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2017	улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	ликвидация аварийного жилищного фонда

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

План
реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы на 2014-2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 февраля 2014 г.

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель (структурное подразделение)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Чувашской Республики)	Финансирование, тыс. рублей
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике"	х	01.01.2014	31.12.2016	х	х	2014 г. - 114980,4 2015 г. - 72318,4 2016 г. - 72761,2
Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания	отдел жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	х	2014 г. - 57590,8 2015 г. - 55400,0 2016 г. - 55840,0
1.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики	отдел жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов	8320501Ц119601630	2014 г. - 50000,0 2015 г. - 50000,0 2016 г. - 50000,0
1.2. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет	отдел жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов	8320501Ц11Б003530	2014 г. - 7590,8 2015 г. - 5400,0 2016 г. - 5840,0
1.3. Установление тарифов для населения на коммунальные услуги на уровне 100,0 процента от их экономически обоснованной стоимости	отдел жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	х	0
Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике	отдел жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества жизни населения	х	2014 г. - 26582,6 2015 г. - 11588,4 2016 г. - 11588,4
2.1. Проведение республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики	отдел жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества жизни населения	8320503Ц11Д009522	2014 г. - 582,6 2015 г. - 588,4 2016 г. - 588,4
2.2. Проведение республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии"	отдел жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества жизни населения	8320505Ц11Д010522	2014 г. - 1000,0 2015 г. - 1000,0 2016 г. - 1000,0
2.3. Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары	отдел коммунально-инженерной инфраструктуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества жизни населения	8320502Ц11И005522	2014 г. - 5000,0
2.4. Реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной р. Волги в г. Чебоксары	отдел коммунально-инженерной инфраструктуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества жизни населения	8320502Ц11И004522	2014 г. - 10000,0
2.5. Развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня республики	отдел жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества жизни населения	8321403Ц11Ц001540	2014 г. - 10000,0 2015 г. - 10000,0 2016 г. - 10000,0
Основное мероприятие 3. Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике	отдел развития инфраструктуры и строительства Минстроя Чувашии	01.01.2014	01.01.2015	улучшение качества жизни населения	8320502Ц11И001414	2014 г. - 25000,0
Основное мероприятие 4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов в Чувашской Республике	х	0
Основное мероприятие 5. Организационные мероприятия	отдел экономического анализа и финансового контроля Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества жизни населения	х	2014 г. - 5282,4 2015 г. - 5330,0 2016 г. - 5332,8
5.1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является орган исполнительной власти Чувашской Республики	отдел экономического анализа и финансового контроля Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества жизни населения	8320412Ц114045600	2014 г. - 3855,7 2015 г. - 3855,7 2016 г. - 3855,7
5.2. Организация работы и обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение о формировании фонда капитального ремонта у некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов"	отдел жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества жизни населения	8320501Ц111002600	2014 г. - 1426,7 2015 г. - 1474,3 2016 г. - 1477,1
5.3. Возмещение потерь в доходах теплоснабжающим организациям в результате пересмотра тарифов на тепловую энергию в сторону снижения	отдел экономической политики и мониторинга в сфере ЖКХ	01.01.2014	31.12.2016	улучшение качества жизни населения	8320502Ц116058800	2014 г. - 524,6
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы"	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	х	х	2014 г. - 306034,1 2015 г. - 291444,0 2016 г. - 306444,0
Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	х	х	2014 г. - 306034,1 2015 г. - 291444,0 2016 г. - 306444,0
1.1. Предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	8321003Ц12Д011500	2014 г. - 210000,0 2015 г. - 210000,0 2016 г. - 210000,0
1.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в 2002-2006, 2008-2009 годах	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	8320412Ц12Ф017300	2014 г. - 36034,1 2015 г. - 21444,0 2016 г. - 36444,0
1.3. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями граждан в Чувашской Республике на приобретение или строительство жилья	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	8320412Ц12Ф018300	2014 г. - 60000,0 2015 г. - 60000,0 2016 г. - 60000,0
Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	х	0
2.1. Разработка необходимой нормативно-правовой базы и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, включая совершенствование правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	х	0
2.2. Подготовка предложений по объемам и условиям предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период на реализацию подпрограммы	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	х	0
2.3. Подготовка документов для участия в проводимом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти конкурсном отборе с целью предоставления субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета, предусмотренных на предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	х	0
2.4. Сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы в Чувашской Республике	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	х	0
2.5. Отбор кредитных и других организаций для участия в подпрограмме и заключение с ними соглашений	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	х	0
2.6. Перечисление средств республиканского бюджета Чувашской Республики кредитным и другим организациям, с которыми заключены соглашения, на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	х	0
2.7. Выпуск бланков свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение или строительство жилья	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	х	0
2.8. Проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	х	0
2.9. Проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение жильем молодых семей	х	0
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике"	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	х	х	2014 г. - 138310,7 2015 г. - 9095,3 2016 г. - 9095,3
Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	8320502Ц131003600 8320502Ц134047600	2014 г. - 4095,3 2015 г. - 4095,3 2016 г. - 4095,3
1.1. Мониторинг нормативно-правовой базы Чувашской Республики в сфере энергосбережения	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.2. Разработка предложений и внесение изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики в сфере энергосбережения	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.3. Разработка программ обучения для специалистов организаций промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления организаций	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.4. Организация и проведение обучающих семинаров, конкурсов, конференций по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	8320502Ц131003600	2014 г. - 225,0 2015 г. - 225,0 2016 г. - 225,0
1.5. Внесение изменений и корректировка программ энергосбережения подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления организаций	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.6. Обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих функции в сфере энергетики	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	320502Ц134047600	2014 г. - 3870,3 2015 г. - 3870,3 2016 г. - 3870,3
1.7. Энергоаудит в организациях промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления организаций	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.8. Экспертиза и анализ проектов (энергетических паспортов, проектно-сметной документации на выполнение мероприятий) в области энергосбережения	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.9. Учет и анализ потребления топливно-энергетических ресурсов и автоматизирование системы сбора информации в организациях промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления организациях	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.10. Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам в соответствии с утвержденными ею требованиями	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.11. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, в том числе информационное обеспечение на территории Чувашской Республики мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.12. Анализ качества предоставляемых подведомственным органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления организациям услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.13. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях организаций коммунального комплекса, подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления организаций	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.14. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок энергоснабжения, местных условий и видов топлива органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.15. Создание при Госжилинспекции Чувашии мобильной технической лаборатории, оснащенной средствами измерений и технического контроля, предназначенной для определения соответствия энергетической эффективности многоквартирных домов требованиям Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.16. Разработка схемы и программы перспективного развития энергетики	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.17. Содействие заключению энергосервисных договоров (контрактов) государственными учреждениями Чувашской Республики (муниципальными учреждениями), органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, организациями жилищно-коммунального комплекса	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
1.18. Установление требований и рекомендаций, стимулирующих применение энергоэффективной НТ-продукции	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
Основное мероприятие 2. Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования энергетических ресурсов	х	0
2.1. Энергоэффективность в промышленности	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в промышленности	х	0
2.2. Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в топливно-энергетическом комплексе	х	0
2.3. Энергоэффективность в сельском хозяйстве	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в сельском хозяйстве	х	0
2.4. Энергоэффективность в транспортном комплексе	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в транспортном комплексе	х	0
2.5. Развитие использования возобновляемых источников энергии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в транспортном комплексе	х	0
Основное мероприятие 3. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде, а также улучшение качества жизни населения	8320502Ц13И018500 8320412Ц136039800 8320502Ц136057800 8320502Ц13Д02500	2014 г. - 113232,0 2015 г. - 5000,0 2016 г. - 5000,0
3.1. Энергоэффективность в коммунальной энергетике	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде, а также улучшение качества жизни населения	8320502Ц13И018500 8320412Ц136039800 8320502Ц136057800 8320502Ц13Д025500	2014 г. - 113232,0 2015 г. - 5000,0 2016 г. - 5000,0
3.2. Энергоэффективность в жилищном фонде	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде, а также улучшение качества жизни населения	х	0
Основное мероприятие 4. Энергоэффективность в бюджетном секторе	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	8740702Ц13И008400 8740704Ц13И009400 8550902Ц131004600 8770310Ц131005200	2014 г. - 20983,4
4.1. Строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашской Республики ДПО "СДЮСШОР N 3" Минспорта Чувашии и БОУ ДОД "СДЮСШОР N 4 по хоккею с шайбой" Минспорта Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.2. Строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашской Республики "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.3. Замена электропроводки в образовательных организациях, подведомственных Минобразования Чувашии, а также переход на освещение энергосберегающими светильниками	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.4. Замена оконных блоков в образовательных организациях, подведомственных Минобразования Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.5. Строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	8740702Ц13И008400	2014 г. - 2829,9
4.6. Строительство блочно-модульной котельной АУ Чувашской Республики СПО "ЦААТ" Минобразования Чувашии с инженерными сетями по ул. П. Иванова, д. 9 в г. Цивильске Цивильского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	8740704Ц13И009400	2014 г. - 4945,9
4.7. Реконструкция котельной в КСУВУ "Убеевская специальная общеобразовательная школа" Минобразования Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.8. Капитальный и текущий ремонт зданий, строений, сооружений в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	8550902Ц131004600	2014 г. - 12911,1
4.9. Капитальный ремонт котельной БУ Чувашской Республики "Батыревская ЦРБ" Минздравсоцразвития Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.10. Строительство котельной БУ Чувашской Республики "Чебоксарская РБ" Минздравсоцразвития Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.11. Строительство котельной БУ Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Минздравсоцразвития Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.12. Строительство котельной БУ Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минздравсоцразвития Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.13. Строительство котельной БУ Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.14. Замена оконных блоков в зданиях учреждений Госслужбы занятости Чувашии, а также переход на освещение энергосберегающими светильниками	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.15. Замена электропроводки и автоматики в зданиях учреждений ГКЧС Чувашии, а также переход на освещение энергосберегающими светильниками, в том числе уличное освещение	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.16. Проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий учреждений ГКЧС Чувашии, в том числе по утеплению зданий	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.17. Замена циркуляционных насосов в ПЧ-32 с. Красноармейское, ПЧ-26 с. Батырево, ПЧ-33 с. Красные Четаи, ПЧ-37 с. Моргауши, ПЧ-38 с. Порецкое, ПЧ-21 с. Киря	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.18. Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования, замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	8770310Ц131005200	2014 г. - 296,5
4.19. Установка автоматизированных тепловых пунктов в учреждениях ГКЧС Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.20. Проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в зданиях учреждений Мининформполитики Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.21. Реконструкция газовой котельной МБОУ "Таутовская СОШ" Аликовского района с установкой модульной котельной	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.22. Реконструкция газовой котельной МБОУ "Раскильдинская СОШ" Аликовского района с установкой модульной котельной	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.23. Замена изношенных систем водоснабжения и водоотведения в бюджетных организациях Аликовского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.24. Замена котлов с низким КПД, ненадежных в эксплуатации и морально устаревших, на более современные и экономичные с высоким КПД на объектах образовательных организаций Канашского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.25. Реконструкция котельной МБОУ "Юськасинская СОШ" Моргаушского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.26. Реконструкция котельной МБОУ "Чуманкасинская СОШ" Моргаушского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.27. Реконструкция котельной МБОУ "Юнгинская СОШ" Моргаушского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.28. Реконструкция котельной МБОУ "Калайкасинская СОШ" Моргаушского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.29. Реконструкция котельной МБОУ "Орининская СОШ" Моргаушского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.30. Реконструкция котельной МБОУ "Большекарачкинская ООШ" Моргаушского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.31. Реконструкция котельной МБДОУ "Солнышко" в с. Трехбалтаево Шемуршинского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.32. Реконструкция котельной для обеспечения горячей водой и теплом БУ Чувашской Республики "Шемуршинская ЦРБ" Минздравсоцразвития Чувашии	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.33. Реконструкция котельной МБДОУ "Чебурашка" в с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.34. Реконструкция тепловых сетей от котельной МБДОУ "Чебурашка" в с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.35. Реконструкция котельной МБОУ "Чепкас-Никольская ООШ" Шемуршинского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.36. Реконструкция тепловых сетей от котельной МБОУ "Чепкас-Никольская ООШ" Шемуршинского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.37. Реконструкция котельной МБОУ "Трехбалтаевская СОШ" Шемуршинского района	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.38. Реконструкция ТП-110 МБОУ "СОШ N 11 им.И.А. Кабалина" г. Канаша с установкой 2 силовых трансформаторов 400 кВА и модернизация силового оборудования	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.39. Реконструкция ТП-41 МБОУ "СОШ N 1" г. Канаша с установкой 2 силовых трансформаторов 630 кВА и модернизация силового оборудования	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.40. Установка пластиковых окон на объектах бюджетной сферы г. Чебоксары	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.41. Установка энергосберегающих светильников на объектах бюджетной сферы г. Чебоксары	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.42. Диспетчеризация объектов бюджетной сферы г. Чебоксары	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.43. Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы г. Чебоксары	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.44. Реализация энергосервисного контракта на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 10 образовательных учреждений г. Чебоксары	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
4.45. Организация регулирования потребления тепловой энергии в организациях бюджетной сферы г. Новочебоксарска	отдел энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе	х	0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике"	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	х	х	2014 г. - 413399,6 2015 г. - 269227,4 2016 г. - 114949,2
Основное мероприятие 1. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	х	2014 г. - 286431,9 2015 г. - 166915,5 2016 г. - 12475,4
1.1. Возмещение уполномоченным организациям по использованию государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и отдельных категорий граждан, определенных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2008 г. N 322 "Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования гражданам, состоящим в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также отдельным категориям граждан на условиях возмездного пользования и продажи указанных жилых помещений"	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	создание государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	8320412Ц146033800	2014 г. - 35420,9
1.2. Предоставление субсидии уполномоченным организациям по использованию государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования на возмещение расходов, связанных с временным использованием собственных средств, привлечением кредитных ресурсов на строительство жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и отдельных категорий граждан, определенных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2008 года N 322 "Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования гражданам, состоящим в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также отдельным категориям граждан на условиях возмездного пользования и продажи указанных жилых помещений"	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	создание государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	8320501Ц146034800	2014 г. - 230173,5 2015 г. - 150287,7 2016 г. - 287,7
1.3. Предоставление субсидии уполномоченным организациям по использованию государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования на возмещение расходов, связанных с осуществлением функций по использованию государственного жилищного фонда	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	создание государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	8320501Ц146042800	2014 г. - 20837,5 2015 г. - 16627,8 2016 г. - 12187,7
1.4. Субсидирование арендной платы за жилье для определенной категории граждан	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	создание государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	х	0
1.5. Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, на территории Чувашской Республики	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	создание государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	х	0
Основное мероприятие 2. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса		01.01.2014	31.12.2016	увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса	х	2014 г. - 12500,0 2015 г. - 13152,5 2016 г. - 13152,5
2.1. Возмещение уполномоченным организациям затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях на строительство доступного жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса	8320412Ц146035800	2014 г. - 2000,0 2015 г. - 2652,5 2016 г. - 12652,5
2.2. Возмещение уполномоченным организациям расходов, связанных с привлечением кредитных ресурсов на строительство доступного жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса	8320412Ц14603700	2014 г. - 500,0 2015 г. - 500,0 2016 г. - 500,0
2.3. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях застройщиками, либо новыми застройщиками, либо организациями, заключившими договоры подряда с застройщиками, на цели завершения строительства проблемного объекта в рамках реализации Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. N 67 "О защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики"	отдел экономического анализа и финансового контроля Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	8320412Ц146036800	2014 г. - 10000,0 2015 г. - 10000,0
2.4. Методическое и организационное содействие развитию жилищного строительства жилищными некоммерческими объединениями граждан, в том числе жилищно-строительными кооперативами	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса	х	0
2.5. Ежегодное формирование заявок на участие в подпрограммах федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса	х	0
Основное мероприятие 3. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	х	2014 г. - 105167,7 2015 г. - 89159,4 2016 г. - 89321,3
3.1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	8320501Ц14Б004500	2014 г. - 101957,9 2015 г. - 85795,3 2016 г. - 85795,3
3.2. Субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	8320505Ц14Б005500	2014 г. - 126,0 2015 г. - 126,0 2016 г. - 126,0
3.3. Предоставление социальных выплат на возмещение процентных ставок по ипотечным кредитам, привлеченным руководителями крупных и средних сельскохозяйственных организаций на строительство жилья	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	8321003Ц14Ф019300	2014 г. - 682,5 2015 г. - 716,6 2016 г. - 752,4
3.4. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья руководителям крупных и средних сельскохозяйственных организаций	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	8321003Ц14Ф020300	2014 г. - 2401,3 2015 г. - 2521,5 2016 г. - 2647,6
3.5. Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	х	0
3.6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	х	0
3.7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	х	0
3.8. Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы) и приравненными к ним лицами	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	х	0
Основное мероприятие 4. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства	отдел развития инфраструктуры и строительства Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение комплексного освоения территорий с решением при их застройке проблем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость квадратного метра жилья	х	2014 г. - 9300,0
4.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства	отдел развития инфраструктуры и строительства Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение комплексного освоения территорий с решением при их застройке проблем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость квадратного метра жилья	8320502Ц14И002500	2014 г. - 9300,0
4.2. Строительство сетей инженерной инфраструктуры жилого района "Новый город"	отдел развития инфраструктуры и строительства Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение комплексного освоения территорий с решением при их застройке проблем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость квадратного метра жилья	х	0
Основное мероприятие 5. Развитие ипотечного жилищного кредитования	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	х	0
5.1. Участие финансово-кредитных организаций в ипотечном жилищном кредитовании граждан	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение количества выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов и займов	х	0
5.2. Реализация специальных ипотечных программ ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования": "Стимул", "Новостройка", "Материнский капитал", "Военная ипотека", "Переменная ставка"	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	х	0
5.3. Выделение бюджетных ассигнований на увеличение уставного капитала регионального оператора системы жилищного кредитования для реализации программы "Стимул"	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	х	0
Основное мероприятие 6. Обеспечение жилищного строительства земельными участками	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение годового объема ввода жилья	х	0
6.1. Разработка планов освоения земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, под жилищное строительство на период 2014-2020 годов на основе документов территориального планирования	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение доли земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой	х	0
6.2. Формирование новых площадок под комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение доли земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой	х	0
6.3. Вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в том числе для строительства жилья экономического класса	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение доли земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой	х	0
6.4. Сокращение количества процедур и совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение доли земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой	х	0
6.5. Подготовка предложений о свободных от застройки земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, под размещение инвестиционных объектов жилищного строительства, в том числе экономического класса, и объектов инфраструктуры для размещения в Едином информационном ресурсе о свободных земельных участках	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение доли земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой	х	0
6.6. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с Законом Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике", Указом Президента Чувашской Республики от 4 марта 2011 г. N 23 "О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Чувашской Республике", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2011 г. N 427 "О мерах по реализации Закона Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике"	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	х	0
Основное мероприятие 7. Актуализация документов территориального планирования	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение годового объема ввода жилья	х	0
7.1. Внесение изменений в схему территориального планирования Чувашской Республики с использованием цифровой картографической основы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение годового объема ввода жилья	х	0
7.2. Предварительная подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территорий (микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.), расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение годового объема ввода жилья	х	0
Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве"	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2015	31.12.2016	х	х	2015 г. - 3400,0 2016 г. - 3000,0
Основное мероприятие 1. Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2015	31.12.2016	обеспечение информационной открытости документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, о земельных участках, предлагаемых к освоению, в том числе для целей жилищного строительства, решений по предоставлению земельных участков под строительство, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию для потенциальных инвесторов (застройщиков), граждан	х	2015 г. - 3000,0 2016 г. - 3000,0
Основное мероприятие 2. Внесение изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики"	отдел градостроительства и архитектуры Минстроя Чувашии	01.01.2015	31.12.2016	создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства	х	2015 г. - 400,0
Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства"	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	х	х	2014 г. - 185,4 2015 г. - 187,3 2016 г. - 190,0
Основное мероприятие 1. Изучение и оценка рынков труда и образовательных услуг	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
1.1. Выборочное изучение кадрового состава строительных организаций в Чувашской Республике и состояния профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в строительной отрасли Чувашской Республики	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
1.2. Анализ деятельности, расширение перечня участников и дальнейшее совершенствование модели ассоциации как объединения образовательных организаций различных уровней профессионального образования	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
Основное мероприятие 2. Оптимизация системы профессионального образования, способной концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения и развития кадрового потенциала	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	8320412Ц16 4046600	2014 г. - 185,4 2015 г. - 187,3 2016 г. - 190,0
2.1. Развитие системы предпрофильного и профильного (строительного) обучения учащихся общеобразовательных организаций	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	Х	0
2.2. Обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих функции профессиональной подготовки (переподготовки) руководителей товариществ собственников жилья, представителей общественных организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	8320412Ц16 4046600	2014 г. - 185,4 2015 г. - 187,3 2016 г. - 190,0
2.3. Составление (корректировка) и оптимизация перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется дополнительное профессиональное образование, в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами развития строительной отрасли Чувашской Республики	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	Х	0
2.4. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ для дополнительного профессионального образования кадров с учетом предложений работодателей	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
2.5. Реализация образовательных программ (материально-техническое, технологическое и кадровое обеспечение в части целевой подготовки специалистов по строительным специальностям) совместно с организациями строительной отрасли Чувашской Республики	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
2.6. Создание производственно-научного кластера по строительному профилю на базе строительного факультета ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
2.7. Проведение профессиональными образовательными организациями самомаркетинга с целью расширенного анализа своей деятельности и оценки своего положения на образовательном рынке строительных специальностей и рынке труда	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
2.8. Проведение семинаров и конференций в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по вопросу подготовки кадров для строительной отрасли	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
2.9. Создание рабочей группы при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по координации реализации подпрограммы "Кадровое обеспечение задач строительства"	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
2.10. Организация мониторинга наличия и мониторинга потребности в специалистах строительной отрасли	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
2.11. Развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
2.12. Организация стажировок и производственной практики обучающихся по строительным специальностям в организациях строительной отрасли Чувашской Республики	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
2.13. Организация деятельности студенческих строительных отрядов	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
Основное мероприятие 3. Организация информационного сопровождения реализации мероприятий подпрограммы	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
3.1. Размещение информации о рейтинге специальностей на рынке труда и профессиональных образовательных организациях, а также данных о качестве обучения, его возможностях на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
3.2. Подготовка и распространение пресс-релизов и других информационных материалов по вопросам получения профессионального образования	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
3.3. Доведение до сведения общественности достижений и успехов молодых специалистов-строителей Чувашской Республики	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	х	0
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	х	8321004Ц17Б006500	2014 г. - 300261,1 2015 г. - 210396,2 2016 г. - 210396,2
Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	х	8321004Ц17Б006500	2014 г. - 300261,1 2015 г. - 210396,2 2016 г. - 210396,2
1.1. Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	х	0
1.2. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	8321004Ц17Б006500	2014 г. - 300261,1 2015 г. - 210396,2 2016 г. - 210396,2
1.3. Создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	х	в пределах выделенных бюджетных ассигнований
1.4. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	х	в пределах выделенных бюджетных ассигнований
Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия	отдел реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	х	в пределах выделенных бюджетных ассигнований
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой"	отдел развития инфраструктуры и строительства Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	х	х	2014 г. - 503171,2 2015 г. - 1529877,0 2016 г. - 2336855,0
Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований	отдел развития инфраструктуры и строительства Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение доступа населения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	8320502Ц180000	2014 г. - 16782,5 2015 г. - 1047374,0 2016 г. - 2007955,0
Основное мероприятие 2. Охрана и восстановление водных объектов	отдел водного хозяйства Минприроды Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности	8500605Ц180000200	2015 г. - 4900,0 2016 г. - 4900,0
Основное мероприятие 3. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод	отдел развития инфраструктуры и строительства Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	увеличение доступа населения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам	8320502Ц180000	2014 г. - 486388,7 2015 г. - 477603,0 2016 г. - 324000,0
Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике"	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	х	х	0
Основное мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по модернизации и строительству производственной базы строительной индустрии Чувашской Республики	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
1.1. Реконструкция и техническое перевооружение действующих организаций по производству основных видов стройматериалов, изделий и конструкций	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
1.2. Строительство организаций по производству основных видов стройматериалов, изделий и конструкций	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
Основное мероприятие 2. Научно-техническое обеспечение инновационного развития базы строительной индустрии Чувашской Республики	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	значительное повышение инновационной активности предприятий по производству строительных материалов и смежных отраслей	х	0
2.1. Проведение мониторинга результатов исследований и разработок в строительной отрасли образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Чувашской Республики; формирование комплексного банка данных НИОКР	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	значительное повышение инновационной активности предприятий по производству строительных материалов и смежных отраслей	х	0
Основное мероприятие 3. Государственное регулирование развития промышленности строительных материалов Чувашской Республики	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.1. Обеспечение участия инвестиционных проектов в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.2. Оказание государственной поддержки инвесторам в опережающем развитии местной базы стройиндустрии путем финансирования в установленном порядке приоритетных инвестиционных проектов за счет средств закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской Республики"	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.3. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса по производству строительных материалов	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.4. Предоставление грантов молодым гражданам на поддержку проектов бизнеса по созданию производств строительных материалов в сфере малого предпринимательства	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.5. Конкурсный отбор инновационных проектов по созданию организаций промышленности строительных материалов на получение государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (специальные вознаграждения разработчикам инновационных идей и патентообладателям; субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным хозяйствующими субъектами на реализацию перспективных и приоритетных инновационных проектов; предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики при создании полезной модели и промышленного образца; предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение технологического оборудования, используемого для реализации перспективных и приоритетных инновационных проектов)	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.6. Подготовка для органов исполнительной власти Чувашской Республики заключений к бизнес-проектам, планам по развитию организаций промышленности строительных материалов	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.7. Подготовка к выдвижению молодых специалистов организаций промышленности строительных материалов на получение специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность, соискание Государственной премии Чувашской Республики в области науки и техники	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.8. Формирование единого информационного ресурса о потенциале развития и нового строительства производств строительных материалов на территории Чувашской Республики для возможности принятия инвесторами решений об участии в данных проектах	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.9. Мониторинг реализации инвестиционных проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению организаций по производству строительных материалов в Чувашской Республике	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.10. Мониторинг и оценка деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.11. Подготовка предложений по производству новых энергосберегающих строительных материалов и внедрению высокоэффективных технологий	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.12. Привлечение организаций строительного комплекса к участию в ежегодной специализированной выставке "Уютный теплый дом" и специализированной выставке "Ресурсо- и энергосберегающие технологии"	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
3.13. Методическое содействие организациям в Чувашской Республике в организации производства строительных материалов и развитии производственной базы индустриального домостроения	отдел развития строительного комплекса Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	х	0
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики"	отдел жилищно-коммунального хозяйства и реформирования Минстроя Чувашии	01.01.2014	31.12.2016	х	8320501Ц1Б9602500	2014 г. - 312323,6 2015 г. - 322335,7 2016 г. - 570963,5

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 февраля 2014 г.

N п/п	Вид правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике"
Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении плана по реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики	утверждение плана реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
2.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении порядка осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет	утверждение порядка осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о подведении итогов ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики	распределение средств между победителями смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
2.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о подведении итогов республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии"	распределение средств между победителями конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии"	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Основное мероприятие 3. Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на электрификацию новых улиц (населенных пунктов) Чувашской Республики	распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики в разрезе муниципальных образований и объектов электроснабжения	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Основное мероприятие 4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о программе развития газоснабжения и газификации в Чувашской Республике	утверждение программы развития газоснабжения и газификации в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы"
Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2006 г. N 271 "Об утверждении Порядка организации работы по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в Чувашской Республике"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации; определение порядка организации работы по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
2.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 октября 2011 г. N 446 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. N 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации; определение порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
3.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. N 448 "Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации; определение порядка предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике"
1.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	определение объема ассигнований на финансирование развития сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии	2014-2020 годы
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике"
Основное мероприятие 1. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении порядка предоставления отдельным категориям граждан субсидии на арендную плату за жилье	определение порядка предоставления отдельным категориям граждан субсидии на арендную плату за жилье	Минстрой Чувашии	IV квартал 2014 г.
Основное мероприятие 2. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса
1.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации; определение объема ассигнований на финансирование развития жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии	2014-2020 годы
2.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, и правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства"	определение перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан, правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в жилищно-строительные кооперативы, с целью реализации механизмов, направленных на приобретение жилья экономического класса гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий	Минстрой Чувашии	III квартал 2014 г.
3.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении порядка формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, переданных в аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья	определение порядка формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, переданных в аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья	Минстрой Чувашии	IV квартал 2014 г.
Основное мероприятие 4. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, на соответствующий финансовый год	распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, на соответствующий финансовый год	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве"
1.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	определение объема ассигнований на финансирование развития сферы градостроительства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии	2014-2020 годы
2.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 11 "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
3.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 февраля 2008 г. N 21 "Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства"
Основное мероприятие 2. Оптимизация системы профессионального образования, способной концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения и развития кадрового потенциала
1.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года"	внесение изменений в приоритетные направления социально-экономического развития Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
2.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	определение объема ассигнований на финансирование системы профессионального образования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений
1.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	определение объема ассигнований на финансирование предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в сфере бюджетных правоотношений
2.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
3.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. N 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
4.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 6 февраля 2009 г. N 5 "Об опеке и попечительстве"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минобразования Чувашии	2014-2020 годы
5.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. N 214 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
6.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии	2014-2020 годы
7.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2013 г. N 344 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой"
1.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года"	внесение изменений в приоритетные направления социально-экономического развития Чувашской Республики	Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии	2014-2020 годы
2.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	определение объема ассигнований на финансирование объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минфин Чувашии, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии	2014-2020 годы
Подпрограмма "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике"
Основное мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по модернизации и строительству производственной базы строительной индустрии Чувашской Республики
1.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года"	внесение изменений в приоритетные направления социально-экономического развития Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
2.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. N 39 "О Концепции инновационного развития Чувашской Республики"	определение механизмов оказания государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Основное мероприятие 2. Научно-техническое обеспечение инновационного развития базы строительной индустрии Чувашской Республики
1.	Указ Главы Чувашской Республики о внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 29 октября 2004 г. N 118 "О дополнительных мерах по инновационному развитию Чувашской Республики"	определение механизмов оказания государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики"
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2013 г. N 168 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы"	обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики; приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации	Минстрой Чувашии	внесение изменений по мере необходимости

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

С изменениями и дополнениями от:

21 февраля 2014 г.

Статус	Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам, тыс. рублей
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Государственная программа Чувашской Республики	"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы	всего	х	х	х	х	2599129,5	2846191,7	2148607,9	2763624,9	3680009,5	4283384,1	3762253,6	3246076,6	2846165,6
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	х	х	х	2585592,5	2829165,0	2108240,0	2744609,8	3660982,9	4264207,5	3743077,0	3226900,0	2826889,0
		соисполнитель - Госжилинспекция Чувашии	833	х	х	х	12857,0	15134,7	16384,5	14115,1	14126,6	14126,6	14126,6	14126,6	14126,6
		соисполнитель - Минприроды Чувашии	850	х	х	х	680,0	1892,0	3000,0	4900,0	4900,0	5050,0	5050,0	5050,0	5150,0
		соисполнитель - Минздравсоцразвития Чувашии	855	х	х	х	0,0	0,0	12911,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель - Минобразования Чувашии	874	х	х	х	0,0	0,0	7775,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель - ГКЧС Чувашии	877	х	х	х	0,0	0,0	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике"	всего	832	х	х	х	12206,5	29851,5	114980,4	72318,4	72761,2	375960,0	386200,0	61050,0	26100,0
Основное мероприятие 1	Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания	всего	832	х	х	х	10626,5	18271,5	57590,8	55400,0	55840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0501	Ц119601	600	0,0	0,0	50000,0	50000,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	0980201	251	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	5202800	251	10626,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	5203600	521	0,0	10095,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	5202900	530	0,0	8176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	Ц11Б003	500	0,0	0,0	7590,8	5400,0	5840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике	всего	832	х	х	х	1580,0	11580,0	26582,6	11588,4	11588,4	352100,0	362300,0	37100,0	2100,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0502	Ц11И004	500	0,0	0,0	10000,0	0,0	0,0	185000,0	190000,0	35000,0	0,0
			832	0502	Ц11И005	500	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	165000,0	170200,0	0,0	0,0
			832	0503	Ц11Д009	500	0,0	0,0	582,6	588,4	588,4	600,0	600,0	600,0	600,0
			832	0503	5210103	523	580,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	Ц11Д010	500	0,0	0,0	1000,0	1000,0	1000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
			832	0505	5210104	523	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	1403	Ц11Ц001	500	0,0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0403	5210306	540	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0502	Ц11И001	400	0,0	0,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0
Основное мероприятие 5	Организационные мероприятия	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	5807,0	5330,0	5332,8	3860,0	3900,0	3950,0	4000,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0412	Ц114045	600	0,0	0,0	3855,7	3855,7	3855,7	3860,0	3900,0	3950,0	4000,0
			832	0501	Ц111002	600	0,0	0,0	1426,7	1474,3	1477,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц116058	800	0,0	0,0	524,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы"	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	306034,1	291444,0	306444,0	306444,0	306444,0	306444,0	306444,0
Основное мероприятие 1	Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	306034,1	291444,0	306444,0	306444,0	306444,0	306444,0	306444,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	1003	Ц12Д011	500	0,0	0,0	210000,0	210000,0	210000,0	210000,0	210000,0	210000,0	210000,0
			832	0412	Ц12Ф017	300	0,0	0,0	36034,1	21444,0	36444,0	36444,0	36444,0	36444,0	36444,0
			832	0412	Ц12Ф018	300	0,0	0,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0
Основное мероприятие 2	Организационные мероприятия	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Энергосбережение в Чувашской Республике"	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	138310,7	9095,3	9095,3	4220,3	4120,3	4120,3	4120,3
Основное мероприятие 1	Организационные мероприятия	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	4095,3	4095,3	4095,3	4220,3	4120,3	4120,3	4120,3
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0502	Ц131003	600	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0	350,0	250,0	250,0	250,0
			832	0502	Ц134047	600	0,0	0,0	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3
Основное мероприятие 2	Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	113232,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0412	Ц136039	800	0,0	0,0	10000,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц136057	800	0,0	0,0	91860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц13Д025	500	0,0	0,0	7372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц13И018	500	0,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Энергоэффективность в бюджетном секторе	всего	х	х	х	х	0,0	0,0	20983,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель - Минздравсоцразвития Чувашии	855	0902	Ц131004	600	0,0	0,0	6456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель - Минздравсоцразвития Чувашии	855	0902	Ц131004	600	0,0	0,0	6455,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель - Минобразовани# Чувашии	874	0702	Ц13И008	400	0,0	0,0	2829,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель - Минобразования Чувашии	874	0704	Ц13И009	400	0,0	0,0	4945,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель - ГКЧС Чувашии	877	0310	Ц131005	200	0,0	0,0	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике"	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	413399,6	269227,4	114949,2	472840,0	470840,0	468840,0	466840,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии
Основное мероприятие 1	Содействие формированию рынка доступного арендного жилья	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	286431,9	166915,5	12475,4	370000,0	368000,0	366000,0	364000,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0412	Ц146033	800	0,0	0,0	35420,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	Ц146034	800	0,0	0,0	230173,5	150287,7	287,7	360000,0	360000,0	360000,0	360000,0
			832	0501	Ц146042	800	0,0	0,0	20837,5	16627,8	12187,7	10000,0	8000,0	6000,0	4000,0
Основное мероприятие 2	Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	12500,0	13152,5	13152,5	13250,0	13250,0	13250,0	13250,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0412	Ц146035	800	0,0	0,0	2000,0	2652,5	12652,5	12700,0	12700,0	12700,0	12700,0
			832	0412	Ц146037	800	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	550,0	550,0	550,0	550,0
			832	0412	Ц146036	800	0,0	0,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	105167,7	89159,4	89321,3	89590,0	89590,0	89590,0	89590,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0501	Ц14Б004	500	0,0	0,0	101957,9	85795,3	85795,3	86000,0	86000,0	86000,0	86000,0
			832	0505	Ц14Б005	500	0,0	0,0	126,0	126,0	126,0	130,0	130,0	130,0	130,0
			832	1003	Ц14Ф019	300	0,0	0,0	682,5	716,6	752,4	760,0	760,0	760,0	760,0
			832	1003	Ц14Ф020	300	0,0	0,0	2401,3	2521,5	2647,6	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0
Основное мероприятие 4	Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0502	Ц14И002	500	0,0	0,0	9300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	Развитие ипотечного жилищного кредитования		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6	Обеспечение жилищного строительства земельными участками		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7	Актуализация документов территориального планирования		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Снятие административных барьеров в строительстве"	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	0,0	3400,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	х	х	х	0,0	0,0	0,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Внесение изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики"		832	х	х	х	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрациями муниципальных районов и городских округов (обеспечение программными и техническими средствами)		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Заблаговременная подготовка и утверждение проектов планировки территорий (микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.)		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	Снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения и оптимизация стоимости подключения		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков, состава подлежащей представлению документации и перечня органов и организаций, участвующих в согласовании при отводе земельных участков, проведении согласований и экспертизы проектной документации, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7	Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства, сокращение сроков выдачи решений о предоставлении земельных участков под строительство, схем расположения земельных участков, подготовки проектов планировки и межевания земельных участков, градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8	Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 9	Прием проектной документации на проведение государственной экспертизы в электронном виде		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 10	Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное меропритие# 11	Предоставление государственной и муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг		х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Кадровое обеспечение задач строительства"	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	185,4	187,3	190,0	194,0	198,0	201,0	205,0
Основное мероприятие 2	Оптимизация системы профессионального образования, способной концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения и развития кадрового потенциала	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0412	Ц164046	600	0,0	0,0	185,4	187,3	190,0	194,0	198,0	201,0	205,0
Подпрограмма	"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	всего	832	х	х	х	0,0	0,0	300261,1	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2
Основное мероприятие 1	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	1004	Ц17Б006	500	0,0	0,0	300261,1	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2
Основное мероприятие 2	Организационные мероприятия	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой"	всего	х	х	х	х	0,0	0,0	503171,2	1529877,0	2336855,0	2439413,0	2328700,0	2139670,0	1776705,0
Основное мероприятие 1	Развитие систем водоснабжения муниципальных образований	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минприроды Чувашии	832	0502	Ц180000	х	0,0	0,0	16782,5	1047374,0	2007955,0	1917279,0	1684700,0	1461120,0	1081955,0
Основное мероприятие 2	Охрана и восстановление водных объектов	соисполнитель - Минприроды Чувашии	850	0605	Ц180000	200	0,0	0,0	0,0	4900,0	4900,0	5050,0	5050,0	5050,0	5150,0
Основное мероприятие 3	Водоотведение и очистка бытовых сточных вод	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0502	Ц180000	х	0,0	0,0	486388,7	477603,0	324000,0	517084,0	638950,0	673500,0	689600,0
Республиканская адресная программа	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики"	всего	832	х	х	х	75552,2	482249,9	312323,6	322335,7	570963,5	418561,5	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0501	Ц1Б9602	500	0,0	0,0	312323,6	322335,7	570963,5	418561,5	0,0	0,0	0,0
			832	0501	0980202	251	75552,2	482249,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы"	всего	х	х	х	х	64668,1	139431,4	59941,8	55343,6	55355,1	55355,1	55355,1	55355,1	55355,1
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	х	х	х	51811,1	124296,7	43557,3	41228,5	41228,5	41228,5	41228,5	41228,5	41228,5
			832	0505	0020400	012	43611,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	0020400		41344,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	0020400		1887,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	0020400		343,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	0020400		36,4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	0020400	х	0,0	40610,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	0020400	121	0,0	38369,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	0020400	122	0,0	742,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	0020400	242	0,0	962,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	0020400	244	0,0	528,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	0020400	851	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	Ц1Э0019	х	0,0	0,0	41220,3	41228,5	41228,5	41228,5	41228,5	41228,5	41228,5
			832	0505	Ц1Э0019	121	0,0	0,0	39613,3	39613,3	39613,3	39613,3	39613,3	39613,3	39613,3
			832	0505	Ц1Э0019	122	0,0	0,0	366,2	366,2	366,2	366,2	366,2	366,2	366,2
			832	0505	Ц1Э0019	242	0,0	0,0	812,4	812,4	812,4	812,4	812,4	812,4	812,4
			832	0505	Ц1Э0019	244	0,0	0,0	416,4	428,4	428,4	428,4	428,4	428,4	428,4
			832	0505	Ц1Э0019	321	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	Ц1Э0019	851	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
			832	0412	3380000	621	6047,3	6913,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	3380000	621	769,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	3380000	622	1382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	Ц1Э4067	х	0,0	0,0	2337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	Ц1Э4067	100	0,0	0,0	1856,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	Ц1Э4067	200	0,0	0,0	480,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	3380000	630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	3510502	810	0,0	1772,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0113	0920305	521	0,0	75000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель - Госжилинспекция Чувашии	833	х	х	х	12857,0	15134,7	16384,5	14115,1	14126,6	14126,6	14126,6	14126,6	14126,6
			833	0505	0020400	012	12857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			833	0505	0020400	х	0,0	13453,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			833	0505	0020400	121	0,0	12003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			833	0505	0020400	122	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			833	0505	0020400	242	0,0	338,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			833	.0505	.0020400	244	0,0	1081,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			833	0505	0020400	851	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			833	0505	0020400	831	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			833	0505	Ц1Э0019	х	0,0	0,0	16384,5	14115,1	14126,6	14126,6	14126,6	14126,6	14126,6
			833	0505	Ц1Э0019	121	0,0	0,0	14549,3	12737,9	12737,9	12737,9	12737,9	12737,9	12737,9
			833	0505	Ц1Э0019	122	0,0	0,0	103,2	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
			833	0505	Ц1Э0019	242	0,0	0,0	487,3	379,3	379,3	379,3	379,3	379,3	379,3
			833	0505	Ц1Э0019	244	0,0	0,0	1244,7	970,2	981,7	981,7	981,7	981,7	981,7
			833	0505	Ц1Э0019	851	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
			833	0505	5220722	244	0,0	1681,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканская адресная программа	"Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики"	всего	832	х	х	х	0,0	64898,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0501	0980201	521	0,0	64898,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканская целевая программа	"Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"	всего	х	х	х	х	536437,4	202689,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Развитие систем водоснабжения муниципальных образований	всего	х	х	х	х	118352,3	12492,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минприроды Чувашии	850	х	х	х	680,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			850	0605	5223901	244	0,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			850	0605	5223901	012	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	х	х	х	117672,3	10992,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223901	280	87550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223901	283	1211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223901	284	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223901	294	8711,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223901	323	2015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223903	020	6099,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223904	020	2085,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223904	523	0,0	4864,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223936	411	0,0	4300,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223939	411	0,0	922,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223940	411	0,0	905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Охрана и восстановление водных объектов	ответственный исполнитель - Минприроды Чувашии	850	0605	5223901	244	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Водоотведение и очистка бытовых сточных вод	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	х	х	х	418085,1	189804,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223901	225	5932,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223901	322	891,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223901	696	335680,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	5223902	006	73979,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223933	020	1600,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	5223902	810	0,0	61266,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223931	411	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223933	523	0,0	2493,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223934	411	0,0	49631,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223935	411	0,0	41357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223937	523	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223938	411	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5223941	810	0,0	10056,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканская комплексная программа	Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы	всего	832	х	х	х	1487414,2	1238442,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0412	5220702	810	42067,1	18937,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	5220705	810	442883,2	210626,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	3500301	810	26406,6	19241,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	5220712	810	0,0	9200,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	5210204	530	80629,7	85795,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	5210205	530	126,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	1003	5058601	322	267,0	247,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	1003	5220701	322	1839,5	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	1003	5053402	322	53334,0	54117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	1003	5053401	322	839861,1	831900,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	5220702	523	0,0	6250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы	"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	всего ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	1004	5052104	530	207492,1	382460,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы	"Кадровое обеспечение задач строительства на 2011-2015 годы"	всего ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	0412	4297800	621	180,0	181,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканская программа	"Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы"	всего	832	х	х	х	215179,0	305986,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	1003	5221103	521	149912,3	213355,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	5221101	322	14265,8	33955,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	5221104	322	51000,9	58675,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 6
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 февраля 2014 г.

Статус	Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, программы)	Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Чувашской Республики	"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы"	всего	20462833,1	21314817,5	19059736,0	19203389,4	20214368,5	20455173.0	19044747,8	17757082,4	17312810,8
		федеральный бюджет	576082,9	1285236,2	1281918,1	1174058,9	951115,9	835134,2	607547,8	206547,8	206547,8
		республиканский бюджет Чувашской Республики	2599129,5	2846191,7	2148607,9	2763624,9	3680009,5	4283384,1	3762253,6	3246076,6	2846165,6
		местные бюджеты	198652,7	281680,1	287808,0	494473,1	495317,6	609260,8	327402,0	198737,0	199128,1
		внебюджетные источники	17088968,0	16901709,5	15341402,0	14771232,5	15087925,5	14727393,9	14347544,4	14105721,0	14060969,3
Подпрограмма	"Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике"	всего	12206,5	116851,5	677818,3	479511,5	642401,2	870960,0	912400,0	61050,0	26100,0
		федеральный бюджет (государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	0,0	0,0	66837,9	38193,1	259640,0	370000,0	401000,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	12206,5	29851,5	114980,4	72318,4	72761,2	375960,0	386200,0	61050,0	26100,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	15000,0	25000,0	75000,0	110000,0	115200,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	87000,0	481000,0	344000,0	235000,0	15000,0	10000,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы"	всего	0,0	0,0	1432267,1	1405340,0	1420340,0	1420340,0	1420340,0	1420340,0	1420340,0
		федеральный бюджет			130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	306034,1	291444,0	306444,0	306444,0	306444,0	306444,0	306444,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	935558,0	923221,0	923221,0	923221,0	923221,0	923221,0	923221,0
Подпрограмма	"Энергосбережение в Чувашской Республике"	всего	0,0	0,0	1290131,1	1205163,3	956537,8	678232,6	390899,7	196220,3	203389,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	138310,7	9095,3	9095,3	4220,3	4120,3	4120,3	4120,3
		местные бюджеты	0,0	0,0	70662,4	134713,5	87728,0	73419,9	50050,0	37750,0	40321,1
		внебюджетные источники	0,0	0,0	1081158,0	1061354,5	859714,5	600592,4	336729,4	154350,0	158948,3
Подпрограмма	"Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике"	всего	0,0	0,0	12559264,4	12417910,0	12766635,9	13176526,7	13174526,7	13172526,7	13170526,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	150864,8	50682,6	50686,7	50686,7	50686,7	50686,7	50686,7
		республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	413399,6	269227,4	114949,2	472840,0	470840,0	468840,0	466840,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	90000,0	92000,0	94000,0	95000,0	95000,0	95000,0	95000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	11905000,0	12006000,0	12507000,0	12558000,0	12558000,0	12558000,0	12558000,0
Подпрограмма	"Снятие административных барьеров в строительстве"	всего	0,0	0,0	46980,0	173080,0	128230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	3400,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	46980,0	169680,0	125230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Кадровое обеспечение задач строительства"	всего	0,0	0,0	7787,4	7964,3	7990,0	8094,0	8198,0	8301,0	8405,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	185,4	187,3	190,0	194,0	198,0	201,0	205,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	7602,0	7777,0	7800,0	7900,0	8000,0	8100,0	8200,0
Подпрограмма	"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	всего	0,0	0,0	324910,4	235025,8	236257,3	236257,3	236257,3	236257,3	236257,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	24649,3	24629,6	25861,1	25861,1	25861,1	25861,1	25861,1
		республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	300261,1	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2
Подпрограмма	"Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой"	всего	0,0	0,0	580309,2	2236809,0	2757555,0	2612052,0	2348071,0	2153332,0	1782837,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	605987,0	318043,0	91700,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	503171,2	1529877,0	2336855,0	2439413,0	2328700,0	2139670,0	1776705,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	4453,0	10165,0	8067,0	7889,0	6477,0	5312,0	3132,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	72685,0	90780,0	94590,0	73050,0	12894,0	8350,0	3000,0
Подпрограмма	"Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике"	всего	0,0	0,0	830500,0	338100,0	460600,0	480500,0	498700,0	453700,0	409600,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	830500,0	338100,0	460600,0	480500,0	498700,0	453700,0	409600,0
Республиканская адресная программа	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики"	всего	234902,3	1381331,1	1249826,3	649141,9	782466,2	916855,3	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет (государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	136193,4	868257,3	909566,1	324566,6	166885,1	166886,4	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	75552,2	482249,9	312323,6	322335,7	570963,5	418561,5	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	23156,7	2361,4	37,6	2239,6	44617,6	262276,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	28462,5	27899,0	0,0	0,0	69130,5	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы"	всего	64668,1	139431,4	59941,8	55343,6	55355,1	55355,1	55355,1	55355,1	55355,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	64668,1	139431,4	59941,8	55343,6	55355,1	55355,1	55355,1	55355,1	55355,1
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканская адресная программа	"Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2013 год	всего	0,0	266627,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет (государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	0,0	66955,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	64898,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	0,0	94437,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	40337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканская целевая программа	"Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"	всего	2733919,2	2352911,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	270978,0	207143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	536437,2	202422,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	0,0	3846,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1926504,0	1939500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканская комплексная программа	Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы	всего	14083885,2	13849503,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	1487414,2	1238442,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	100204,0	106060,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	12496267,0	12505000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы	"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	всего	250326,7	405262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	42834,6	22801,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	207492,1	382460,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы	"Кадровое обеспечение задач строительства на 2011-2015 годы"	всего	7387,0	9391,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	180,0	181,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	7207,0	9210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы	"Снятие административных барьеров в строительстве на 2011-2015 годы"	всего	12000,0	14500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	12000,0	14500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканская программа	"Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы"	всего	1324637,9	1429840,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	126076,9	120078,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	215179,0	305986,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	63292,0	60475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	920090,0	943300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканская целевая программа	Республиканская целевая программа развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике на период до 2020 года	всего	1738900,0	1348900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1738900,0	1348900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 Государственная программа дополнена приложением N 6.1, вступающим в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Приложение N 6.1
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Чувашской Республики по государственной программе Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы	Значение показателя объема услуги				Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на оказание государственной услуги, тыс. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4		5	6	7
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике"
Основное мероприятие 5. Организационные мероприятия	х	х	х		3855,7	3855,7	3855,7
Наименование услуги: "Услуга по разработке и выпуску сборников средних сметных цен на строительные ресурсы, информационных материалов по ценообразованию в строительстве Чувашской Республики"	х	х	х		343,4	343,4	343,4
Показатель объема услуги: количество сборников (информационных материалов)	4	4	4		х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по разработке и выпуску сборников индексов пересчета стоимости строительства в Чувашской Республике"	х	х	х		343,4	343,4	343,4
Показатель объема услуги: количество сборников	4	4	4		х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по разработке и выпуску сборников средних цен на услуги, товары, оборудование, материалы для использования при их закупке для государственных нужд"	х	х	х		343,4	343,4	343,4
Показатель объема услуги: количество сборников	4	4	4		х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по проведению государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ"	х	х	х		2493,2	2493,2	2493,2
Показатель объема услуги: количество проведенных государственных экспертиз стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ					х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"	х	х	х		332,3	332,3	332,3
Показатель объема услуги: количество проведенных государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий	проверка объектов, подлежащих обязательной государственной экспертизе, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является орган исполнительной власти Чувашской Республики, в полном объеме				х	х	х
Подпрограмма "Энергосбережение в Чувашской Республике"
Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия	х	х	х	4095,3		4095,3	4095,3
Наименование услуги: "Услуга по организации и проведению обучающих семинаров, конкурсов, конференций по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	х	х	х	225		225	225
Показатель объема услуги: количество семинаров, конкурсов, конференций	2	2	2	х		х	х
Наименование услуги: "Содействие эффективному проведению мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чувашской Республики"	х	х	х	252,0		252,0	252,0
Показатель объема услуги	1	1	1	х		х	х
Наименование услуги: "Услуга по выполнению научно-технических и прикладных научных исследований в сфере повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов потребителями с учетом экономических, экологических и социальных последствий"	х	х	х	756,0		756,0	756,0
Показатель объема услуги: количество выполненных исследований	3	3	3	х		х	х
Наименование услуги: "Услуга по экспертизе энергосберегающих проектов, программ, технологий для некоммерческих организаций государственного сектора, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики"	х	х	х	1305,2		1305,2	1305,2
Показатель объема услуги: количество проведенных экспертиз	5	5	5	х		х	х
Наименование услуги: "Услуга по выполнению технологических обследований в рамках осуществления экспертизы деятельности предприятий и организаций - потребителей топливно-энергетических ресурсов - для определения потенциала экономии топливно-энергетических ресурсов для некоммерческих организаций государственного сектора, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики"	х	х	х	1305,2		1305,2	1305,2
Показатель объема услуги: количество обследований	5	5	5	х		х	х
Наименование услуги: "Услуга по расчету социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и ведению единой базы данных"	х	х	х	251,9		251,9	251,9
Показатель объема услуги: количество расчетов	1	1	1	х		х	х
Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства"
Основное мероприятие 2. Оптимизация системы профессионального образования, способной концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения и развития кадрового потенциала	х	х	х	185,4		187,3	190
Наименование услуги: "Услуга по подготовке специалистов по управлению имущественным комплексом жилищно-коммунальной сферы"	х	х	х	185,4		187,3	190
Показатель объема услуги: количество человек, прошедших обучение	60	60	60	х		х	х

Приложение N 7

к государственной программе

Чувашской Республики "Развитие

жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

на 2012-2020 годы

Республиканская комплексная программа
государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы

Утратило силу с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Приложение N 8

к государственной программе

Чувашской Республики "Развитие

жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

на 2012-2020 годы

Республиканская программа
"Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы"

Утратило силу с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Приложение N 9

к государственной программе

Чувашской Республики "Развитие

жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

на 2012-2020 годы

Республиканская целевая программа
"Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей на территории Чувашской Республики на 2010-2015 годы"

Утратило силу с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Приложение N 10

к государственной программе

Чувашской Республики "Развитие

жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

на 2012-2020 годы

Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"

Утратило силу с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Приложение N 11

к государственной программе

Чувашской Республики "Развитие

жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

на 2012-2020 годы

Республиканская целевая программа
"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы

Утратило силу с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Приложение N 12

к государственной программе

Чувашской Республики "Развитие

жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

на 2012-2020 годы

Республиканская целевая программа
реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в Чувашской Республике на основе государственно-частного партнерства на 2010-2015 годы и на период до 2020 года

Утратило силу с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 13

к государственной программе

Чувашской Республики "Развитие

жилищного строительства и сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

на 2012-2020 годы

Подпрограмма
"Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 февраля 2014 г.

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Соисполнители подпрограммы	-	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам; Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики; подведомственные Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики организации
Цель подпрограммы	-	создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг
Задачи подпрограммы	-	проведение капитального ремонта многоквартирных домов; создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов в Чувашской Республике; газификация населенных пунктов в Чувашской Республике; проведение работы по электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: проведение капитального ремонта 59 жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет; доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, не менее 10,0 процента от общего количества многоквартирных домов (за исключением домов блокированной застройки); обеспечение возмещения населением затрат за предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам на уровне 100,0 процента; строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике до 45 км ежегодно; электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике - не менее 19 объектов; количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 100 домов ежегодно; улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике - не менее 10 населенных пунктов ежегодно; проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является орган исполнительной власти Чувашской Республики, - не менее 10 экспертиз ежегодно
Срок реализации подпрограммы	-	2014-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации	-	общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 3670241,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 677818,3 тыс. рублей; в 2015 году - 479511,5 тыс. рублей; в 2016 году - 642401,2 тыс. рублей; в 2017 году - 870960,0 тыс. рублей; в 2018 году - 912400,0 тыс. рублей; в 2019 году - 61050,0 тыс. рублей; в 2020 году - 26100,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 1135671,0 тыс. рублей (30,9 процента), в том числе: в 2014 году - 66837,9 тыс. рублей; в 2015 году - 38193,1 тыс. рублей; в 2016 году - 259640,0 тыс. рублей; в 2017 году - 370000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 401000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 1109370,0 тыс. рублей (30,2 процента), в том числе: в 2014 году - 114980,4 тыс. рублей; в 2015 году - 72318,4 тыс. рублей; в 2016 году - 72761,2 тыс. рублей; в 2017 году - 375960,0 тыс. рублей; в 2018 году - 386200,0 тыс. рублей; в 2019 году - 61050,0 тыс. рублей; в 2020 году - 26100,0 тыс. рублей; местных бюджетов - 340200,0 тыс. рублей (9,3 процента) в том числе: в 2014 году - 15000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 25000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 75000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 110000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 115200,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 1085000,0 тыс. рублей (29,6 процента), в том числе: в 2014 году - 481000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 344000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 235000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 15000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 10000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов; улучшение качества жизни населения; повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов в Чувашской Республике.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Жилищно-коммунальное хозяйство Чувашии на современном этапе представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, организацию работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий. Жилищный фонд Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2013 г. включает в себя 30160,4 тыс. кв. метров общей площади жилья, из которых 27491,9 тыс. кв. метров - частный жилищный фонд, 2314,9 тыс. кв. метров - муниципальный, 318,4 тыс. кв. метров - государственный, 35,2 тыс. кв. метров - другой.

Степень износа многоквартирных домов на 1 января 2013 г. характеризовалась следующими показателями:

износ от 0 до 30 процентов имеют 39,3 процента многоквартирных домов;

износ от 31 до 65 процентов, требующий ремонта либо реконструкции, имеют 46,6 процента многоквартирных домов;

износ от 66 до 70 процентов, при котором обязательным является проведение капитального ремонта, либо реконструкции, либо сноса жилых зданий, имеют 9,4 процента многоквартирных домов;

критическую степень износа (свыше 70 процентов) имеют 4,7 процента многоквартирных домов.

Качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. Дома, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям.

В 2008-2013 годах на капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено 2982,5 млн. рублей, из них средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1862,9 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 428,9 млн. рублей, местных бюджетов - 517,4 млн. рублей, собственников помещений в многоквартирном доме - 173,3 млн. рублей.

За 2008-2013 годы капитально отремонтировано 1416 многоквартирных домов общей площадью 3,77 млн. кв. метров, в которых проживает 179,8 тыс. человек.

Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов необходимо для предупреждения прироста ветхого и аварийного жилищного фонда, а также для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.

Решение проблемы снижения износа многоквартирных домов в 2008-2013 годах осуществлялось в республике в рамках реализации Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Жилищно-коммунальные услуги оказывают 356 организаций различных форм собственности:

управление многоквартирными домами осуществляют 119 организаций, из них 118, или 99 процентов, - частной формы собственности;

услуги по содержанию и ремонту общего имущества осуществляют 6 организаций, все - частной формы собственности;

70 организаций предоставляют услуги по водоснабжению и водоотведению, из них 67, или 95,7 процента, - частной формы собственности с долей участия в уставном капитале Чувашской Республики и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов;

21 организация предоставляет услуги по электроснабжению, из них - 20, или 95,2 процента, - частной формы собственности;

56 организаций предоставляют услуги по теплоснабжению, из них 50, или 89,2 процента, - частной формы собственности;

1 организация предоставляет услуги по газоснабжению;

6 организаций предоставляют услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, все - частной формы собственности;

55 многоотраслевых организаций, из них 44, или 80 процентов, - частной формы собственности.

Для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг необходимо устанавливать тарифы для населения на уровне, обеспечивающем полное возмещение экономически обоснованных расходов по производству услуг организациям коммунального комплекса.

В республике активно развиваются альтернативные формы управления жилищным фондом: в состав 522 товариществ собственников жилья и 59 жилищно-строительных кооперативов входят 1450 многоквартирных домов общей площадью 3,2 млн. кв. метров.

Благоустройство населенных пунктов - одна из актуальных задач, последовательное решение которой позволит создать благоприятную жизненную среду и комфортные условия жизни и деятельности для населения республики. Благоустройство городов, поселков и деревень включает в себя мероприятия по улучшению санитарно-экологических условий жилой застройки, транспортного и инженерного обслуживания населения, искусственному освещению территорий и оснащению их необходимой инфраструктурой, оздоровлению окружающей среды с применением комплексного озеленения, в том числе ландшафтного дизайна.

За последние годы заметно изменился облик не только городов Чувашской Республики, но и сел и небольших деревень, в них появились пешеходные тротуары, современные малые архитектурные формы, фонтаны, вазоны, клумбы, а также другие элементы благоустройства, работают системы декоративно-художественного освещения зеленых насаждений и зданий.

Проведение республиканских конкурсов на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии" (проводится с 1995 года) и ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики (проводится с 2005 года) стимулирует активность органов местного самоуправления в организации и проведении работ по благоустройству, привлечении к общественным мероприятиям населения, что в конечном счете приводит к повышению уровня благоустроенности городов и населенных пунктов республики.

В 2013 году в ежегодном республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики приняли активное участие Алатырский, Батыревский, Ибресинский, Канашский, Мариинско-Посадский, Козловский, Ядринский районы, гг. Алатырь, Канаш и Шумерля.

В целях улучшения среды проживания сельского населения в рамках реализации Республиканской целевой программы электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике на 2010-2012 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2010 г. N 72, в 2010 году заключено 63 государственных контракта на строительство 223 объектов электроснабжения общей стоимостью 321700,0 тыс. рублей.

В настоящее время завершены строительно-монтажные работы по 144 объектам электроснабжения на сумму 248000,0 тыс. рублей, из них подключены к сетям филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" 109 объектов (1263 жилых дома, в которых проживают 1924 семьи, или 4806 человек).

В 2013 году в соответствии с Законом Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" на завершение электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике было выделено 42,1 млн. рублей. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2013 г. N 147 "О распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на электрификацию новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике в 2013 году" утверждено распределение указанных выше средств на финансирование строительства объектов электроснабжения.

В ходе принятых мер по завершению строительства объектов электроснабжения с начала 2013 года Минстроем Чувашии направлено в Арбитражный суд Чувашской Республики 23 исковых заявления к недобросовестным подрядным организациям (ООО "Степ", ООО "Стройгранд-Групп", ООО "Парнас", ООО "Сатурн-Строй") о расторжении государственный контрактов, взыскании неустойки и денежных средств за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма данных исков составила 30700 тыс. рублей. По состоянию на 1 ноября 2013 г. по всем исковым заявлениям есть положительные решения Арбитражного суда Чувашской Республики о расторжении государственных контрактов, возмещении аванса. По 11 государственным контрактам (36 объектов), расторгнутым Арбитражным судом Чувашской Республики, работы по строительству объектов не начаты. В связи с этим будут внесены изменения в Инвестиционную программу филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго".

Деятельность двух предприятий - ООО "РСП "ЭнергоСетьСтрой" и ООО "Сатурн-Строй" - направлена на завершение строительных работ по государственным контрактам. До конца 2013 года планируется завершить строительство 38 объектов электроснабжения.

Дополнительная сумма, необходимая для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов, начатых строительством в 2010 году в рамках Программы, составляет 42122,4 тыс. рублей.

Для полного исполнения заключенных государственных контрактов и завершения работ по строительству объектов на 2014 год предусмотрены мероприятия по осуществлению технического надзора за ходом выполнения строительно-монтажных работ по электрификации населенных пунктов в Чувашской Республике.

Газовое хозяйство Чувашской Республики состоит из 15 тыс. км наружных газопроводов, 1727 газораспределительных пунктов, 1840 шкафных газораспределительных пунктов. В республике газифицировано более 557 тыс. квартир и домовладений, 5176 промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятий, 409 производственных котельных.

Уровень газификации природным газом в Чувашской Республике на 1 января 2013 г. составил в среднем 84,0 процента, в том числе в городах и поселках городского типа - 98,8 процента, в сельской местности - 65,3 процента.

Председателем Правления открытого акционерного общества "Газпром" А.Б. Миллером и Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым утвержден План-график строительства объектов газификации Чувашской Республики в соответствии с Программой газификации регионов Российской Федерации на 2013-2014 годы, финансируемой за счет средств ОАО "Газпром" и предусматривающей строительство следующих объектов:

газопровод среднего давления от ТЭЦ-1 до IV микрорайона центральной части г. Чебоксары Чувашской Республики;

газопровод высокого давления для закольцовки ГРС Чебоксары ТЭЦ-2 и ГРС Новочебоксарск ТЭЦ-3 Чувашской Республики;

газопровод высокого давления от ГРС Новочебоксарск ТЭЦ-3 до промышленной зоны по ул. Промышленная;

газопровод распределительный высокого давления от ГРС Чебоксары-3 до газопровода высокого давления, проложенного на д. Хыркасы Чебоксарского района Чувашской Республики.

Кроме того, в План-график включены мероприятия по проектированию газопровода межпоселкового к Заволжской территории г. Чебоксары.

В рамках подпрограммы "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы (далее также - подпрограмма) будут реализованы основные мероприятия, которые направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы (далее - Государственная программа) в целом. Основные мероприятия подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации подпрограммы

Приоритеты подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8, в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

Цель подпрограммы соответствует стратегической цели государственной жилищной политики - созданию комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, а также целям Государственной программы.

Задачами подпрограммы являются:

проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов в Чувашской Республике;

газификация населенных пунктов в Чувашской Республике;

проведение работы по электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2014-2020 годах.

Основными показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

проведение капитального ремонта 59 жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, не менее 10,0 процента от общего количества многоквартирных домов (за исключением домов блокированной застройки);

обеспечение возмещения населением затрат за предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам на уровне 100,0 процента;

строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике до 45 км ежегодно;

электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике - не менее 19 объектов;

количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 100 домов ежегодно;

улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике - не менее 10 населенных пунктов ежегодно;

проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является орган исполнительной власти Чувашской Республики, - не менее 10 экспертиз ежегодно.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

улучшение качества жизни населения;

повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов в Чувашской Республике.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и задач подпрограммы и Государственной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания

Мероприятие 1.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики.

Мероприятие 1.2. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Мероприятие 1.3. Установление тарифов для населения на коммунальные услуги на уровне 100,0 процента от их экономически обоснованной стоимости.

Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике

Мероприятие 2.1. Проведение республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики.

Мероприятие 2.2. Проведение республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии".

Мероприятие 2.3. Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары.

Мероприятие 2.4. Реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной р. Волги в г. Чебоксары.

Мероприятие 2.5. Развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня республики.

Основное мероприятие 3. Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике

Предусмотрены мероприятия по осуществлению технического надзора за ходом выполнения строительно-монтажных работ по электрификации населенных пунктов в Чувашской Республике.

Основное мероприятие 4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике

В целях развития газораспределительной системы республики предусматривается строительство объектов газопроводов высокого и среднего давления.

Основное мероприятие 5. Организационные мероприятия

Мероприятие 5.1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является орган исполнительной власти Чувашской Республики.

Мероприятие 5.2. Организация работы и обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение о формировании фонда капитального ремонта у некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Мероприятие 5.3. Возмещение потерь в доходах теплоснабжающим организациям в результате пересмотра тарифов на тепловую энергию в сторону снижения.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования

Вопросы обеспечения комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике в рамках реализации подпрограммы регулируются законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики.

В рамках реализации подпрограммы планируется принятие постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы; об утверждении порядка осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет; о подведении итогов ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики; о подведении итогов республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии"; о распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на электрификацию новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике; о программе развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики.

Сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение цели и конечных результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов Чувашской Республики приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Мероприятия подпрограммы, направленные на решение проблемы обеспечения своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов, жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, повышение благоустроенности муниципальных образований и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, реализуются с участием органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Раздел VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Чувашской Республики по подпрограмме

В рамках подпрограммы планируется выполнение государственных заданий учреждениями, находящимися в ведении Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Автономное учреждение Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в рамках выполнения государственного задания в 2014-2016 годах планирует оказывать ряд услуг:

по разработке и выпуску сборников средних сметных цен на строительные ресурсы, информационных материалов по ценообразованию в строительстве Чувашской Республики;

по разработке и выпуску сборников индексов пересчета стоимости строительства в Чувашской Республике;

по разработке и выпуску сборников средних цен на услуги, товары, оборудование, материалы для использования при их закупке для государственных нужд;

по проведению государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ;

по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Объемы финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики за 2014-2016 годы составят по 3855,7 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Чувашской Республики представлен в приложении N 4 подпрограмме.

Раздел VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 3670241,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 1135671,0 тыс. рублей (30,9 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики - 1109370,0 тыс. рублей (30,2 процента);

местных бюджетов - 340200,0 тыс. рублей (9,3 процента);

внебюджетных источников - 1085000,0 тыс. рублей (29,6 процента).

При составлении проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 5 к настоящей подпрограмме.

Раздел VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста;

риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к повышению средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья и недостижению целей подпрограммы в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья в докризисный период. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограниченны, однако мероприятия Государственной программы, частью которой является подпрограмма, в целом направлены на снижение данного риска.

Приложение N 1

к подпрограмме "Обеспечение
комфортных условий проживания
граждан в Чувашской Республике"
государственной программы
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проведение капитального ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет	единиц	21	17	21	х	х	х	х
2.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали или реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, в общем количестве многоквартирных домов (за исключением домов блокированной застройки)	%	10	10	10	10	10	10	10
3.	Обеспечение возмещения населением затрат на предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике	км	15,5	40,4	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
5.	Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике	количество объектов	19	х	х	х	х	х	х
6.	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	количество домов	513	887	558	100	100	100	100
7.	Улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике	количество населенных пунктов	10	10	10	10	10	10	10
8.	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является орган исполнительной власти Чувашской Республики	количество экспертиз	10	10	10	10	10	10	10

Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение комфортных
условий проживания граждан в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020		улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	ухудшение качества жизни населения	количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
1.1.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020		обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов	невыполнение задач подпрограммы	количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
1.2.	Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2016		обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов	невыполнение задач подпрограммы	проведение капитального ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет
1.3.	Установление тарифов для населения на коммунальные услуги на уровне 100,0 процента от их экономически обоснованной стоимости	Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам, Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020		улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	невыполнение задач подпрограммы	обеспечение возмещения населением затрат за предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
2.	Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	01.04.2014	31.12.2020		улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике
2.1.	Проведение республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.04.2014	31.12.2020		улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике
2.2.	Проведение республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии"	Минстрой Чувашии	01.02.2014	31.12.2020		улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике
2.3.	Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2018		улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике
2.4.	Реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной р. Волги в г. Чебоксары	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020		улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике
2.5.	Развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020		улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике
3.	Основное мероприятие 3. Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020		улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике
4.	Основное мероприятие 4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020		повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов в Чувашской Республике	ухудшение качества жизни населения	строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике
5.	Основное мероприятие 5. Организационные мероприятия	Минстрой Чувашии	01.04.2014	31.12.2020		улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	улучшение эстетического облика населенных пунктов в Чувашской Республике
5.1.	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является орган исполнительной власти Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.04.2014	31.12.2020		улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является орган исполнительной власти Чувашской Республики
5.2.	Организация работы и обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение о формировании фонда капитального ремонта у некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов"	Минстрой Чувашии	01.04.2014	31.12.2020		улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
5.3.	Возмещение потерь в доходах теплоснабжающим организациям в результате пересмотра тарифов на тепловую энергию в сторону снижения	Минстрой Чувашии	01.04.2014	31.12.2020		улучшение качества жизни населения	ухудшение качества жизни населения	обеспечение возмещения населением затрат за предоставление коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

Приложение N 3
к подпрограмме "Обеспечение
комфортных условий проживания граждан
в Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики	утверждение плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
2.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении порядка осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет	утверждение порядка осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о подведении итогов ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики	распределение средств между победителями смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
2.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о подведении итогов республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии"	распределение средств между победителями конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии"	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Основное мероприятие 3. Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на электрификацию новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике	распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики в разрезе муниципальных образований и объектов электроснабжения	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Основное мероприятие 4. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о программе развития газоснабжения и газификации в Чувашской Республике	утверждение программы развития газоснабжения и газификации в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы

Приложение N 4
к подпрограмме "Обеспечение комфортных
условий проживания граждан в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Чувашской Республики по подпрограмме "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Наименование услуги, показателя объема услуги	Значение показателя объема услуги			Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на оказание государственной услуги, тыс. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие 5. Организационные мероприятия	х	х	х	3855,7	3855,7	3855,7
Наименование услуги: "Услуга по разработке и выпуску сборников средних сметных цен на строительные ресурсы, информационных материалов по ценообразованию в строительстве Чувашской Республики"	х	х	х	343,4	343,4	343,4
Показатель объема услуги: количество сборников (информационных материалов)	4	4	4	х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по разработке и выпуску сборников индексов пересчета стоимости строительства в Чувашской Республике"	х	х	х	343,4	343,4	343,4
Показатель объема услуги: количество сборников	4	4	4	х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по разработке и выпуску сборников средних цен на услуги, товары, оборудование, материалы для использования при их закупке для государственных нужд"	х	х	х	343,4	343,4	343,4
Показатель объема услуги: количество сборников	4	4	4	х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по проведению государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ"	х	х	х	2493,2	2493,2	2493,2
Показатель объема услуги: количество проведенных государственных экспертиз стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ				х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"	х	х	х	332,3	332,3	332,3
Показатель объема услуги: количество проведенных государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий	проверка объектов, подлежащих обязательной государственной экспертизе, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является орган исполнительной власти Чувашской Республики, в полном объеме			х	х	х

Приложение N 5
к подпрограмме "Обеспечение комфортных
условий проживания граждан в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тыс.рублей
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма	"Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике"	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	677818,3	479511,5	642401,2	870960,0	912400,0	61050,0	26100,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	66837,9	38193,1	259640,0	370000,0	401000,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	114980,4	72318,4	72761,2	375960,0	386200,0	61050,0	26100,0
			х	х	х	х	местный бюджет	15000,0	25000,0	75000,0	110000,0	115200,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	481000,0	344000,0	235000,0	15000,0	10000,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	124428,7	93593,1	55840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	66837,9	38193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	57590,8	55400,0	55840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	116837,9	88193,1	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	66837,9	38193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	Ц119601	600	республиканский бюджет Чувашской Республики	50000,0	50000,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2	Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	7590,8	5400,0	5840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	Ц11Б003	500	республиканский бюджет Чувашской Республики	7590,8	5400,0	5840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3	Установление тарифов для населения на коммунальные услуги на уровне 100,0 процента от их экономически обоснованной стоимости	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	61582,6	66588,4	381228,4	847100,0	888500,0	37100,0	2100,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	259640,0	370000,0	401000,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	26582,6	11588,4	11588,4	352100,0	362300,0	37100,0	2100,0
			х	х	х	х	местный бюджет	15000,0	25000,0	75000,0	110000,0	115200,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	20000,0	30000,0	35000,0	15000,0	10000,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1	Проведение республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	582,6	588,4	588,4	600,0	600,0	600,0	600,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0503	Ц11Д009	500	республиканский бюджет Чувашской Республики	582,6	588,4	588,4	600,0	600,0	600,0	600,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2	Проведение республиканского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Чувашии"	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0505	Ц11Д010	500	республиканский бюджет Чувашской Республики	1000,0	1000,0	1000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3	Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	40000,0	55000,0	239640,0	520000,0	546400,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	129640,0	230000,0	251000,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц11И005	500	республиканский бюджет Чувашской Республики	5000,0	0,0	0,0	165000,0	170200,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местный бюджет	15000,0	25000,0	75000,0	110000,0	115200,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	20000,0	30000,0	35000,0	15000,0	10000,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4	Реконструкция берегоукрепительных сооружений и набережной р. Волги в г. Чебоксары	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	10000,0	0,0	130000,0	325000,0	340000,0	35000,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	130000,0	140000,0	150000,0	0	0,0
			832	0502	Ц11И004	500	республиканский бюджет Чувашской Республики	10000,0	0,0	0,0	185000,0	190000,0	35000,0	0,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.5	Развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня республики	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	10000,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	1403	Ц11Ц001	500	республиканский бюджет Чувашской Республики	10000,0	10000,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Электрификация новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц11И001	400	республиканский бюджет Чувашской Республики	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	461000,0	314000,0	200000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	461000,0	314000,0	200000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	Организационные мероприятия	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	5807,0	5330,0	5332,8	3860,0	3900,0	3950,0	4000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	5807,0	5330,0	5332,8	3860,0	3900,0	3950,0	4000,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ по объектам, заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств по которым является орган исполнительной власти Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	3855,7	3855,7	3855,7	3860,0	3900,0	3950,0	4000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	Ц114045	600	республиканский бюджет Чувашской Республики	3855,7	3855,7	3855,7	3860,0	3900,0	3950,0	4000,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.2	Организация работы и обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение о формировании фонда капитального ремонта у некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов"	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	1426,7	1474,3	1477,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0501	Ц111002	600	республиканский бюджет Чувашской Республики	1426,7	1474,3	1477,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.3	Возмещение потерь в доходах теплоснабжающим организациям в результате пересмотра тарифов на тепловую энергию в сторону снижения	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	524,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц116058	800	республиканский бюджет Чувашской Республики	524,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 Государственная программа дополнена приложением N 14, вступающим в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Приложение N 14
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Подпрограмма
"Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Цель подпрограммы	-	государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях
Задачи подпрограммы	-	предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения или строительства жилья
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов, в 2014-2020 годах - 11200 семей
Срок реализации подпрограммы	-	2014-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации	-	общий объем финансирования подпрограммы составит 9939307,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 1432267,1 тыс. рублей; в 2015 году - 1405340,0 тыс. рублей; в 2016 году - 1420340,0 тыс. рублей; в 2017 году - 1420340,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1420340,0 тыс. рублей; в 2019 году - 1420340,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1420340,0 тыс. рублей; из них за счет средств: федерального бюджета - 910000,0 тыс. рублей (9,1 процента), в том числе: в 2014 году - 130000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 130000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 130000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 130000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 130000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 130000,0 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 2129698,1 тыс. рублей (21,6 процента), в том числе: в 2014 году - 306034,1 тыс. рублей; в 2015 году - 291444,0 тыс. рублей; в 2016 году - 306444,0 тыс. рублей; в 2017 году - 306444,0 тыс. рублей; в 2018 году - 306444,0 тыс. рублей; в 2019 году - 306444,0 тыс. рублей; в 2020 году - 306444,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 424725,0 тыс. рублей (4,3 процента), в том числе: в 2014 году - 60675,0 тыс. рублей; в 2015 году - 60675,0 тыс. рублей; в 2016 году - 60675,0 тыс. рублей; в 2017 году - 60675,0 тыс. рублей; в 2018 году - 60675,0 тыс. рублей; в 2019 году - 60675,0 тыс. рублей; в 2020 году - 60675,0 тыс. рублей; за счет собственных и заемных средств молодых семей - 6474884,0 тыс. рублей (65,0 процента), в том числе: в 2014 году - 935558,0 тыс. рублей; в 2015 году - 923221,0 тыс. рублей; в 2016 году - 923221,0 тыс. рублей; в 2017 году - 923221,0 тыс. рублей; в 2018 году - 923221,0 тыс. рублей; в 2019 году - 923221,0 тыс. рублей; в 2020 году - 923221,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит: обеспечить жильем 11200 молодых семей; создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; развивать и закреплять положительные демографические тенденции в обществе; развивать систему ипотечного жилищного кредитования.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы (далее - подпрограмма) разработана в соответствии подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее также - федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы), указами Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике", от 3 октября 2011 г. N 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий", а также на основе изучения жилищной проблемы молодых семей и предлагает создание механизма решения жилищной проблемы молодых семей.

В 2002-2013 годах получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, более 10 тыс. молодых семей.

Согласно данным органов местного самоуправления на 1 января 2013 г. в Чувашской Республике состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях более 18 тыс. молодых семей, и большинству из них решить жилищные проблемы самостоятельно без бюджетной поддержки не под силу. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Основным фактором, сдерживающим использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, является также высокая процентная ставка за пользование кредитными средствами. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов, а также предоставление ипотечных жилищных кредитов или займов по сниженной процентной ставке будут являться для них хорошим жизненным стимулом.

Нерешенность проблемы обеспечения молодых семей жильем приводит к негативным явлениям в социальной сфере:

у молодежи формируется чувство социальной незащищенности, возникает отрицание молодежью их причастности к государственным делам;

угасает интерес к трудовой деятельности из-за отсутствия перспективы создания нормальных условий жизни;

снижается потребность в создании семьи из-за трудностей, связанных с обеспечением жильем;

усиливается миграция молодежи, многие стремятся выехать за пределы Чувашской Республики и за рубеж на постоянное место жительства.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Чувашской Республике. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей обеспечит формирование экономически активного слоя населения. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 11200 молодых семей.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации подпрограммы

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья, что в свою очередь позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

является одной из приоритетных при формировании государственных программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена без участия и взаимодействия органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления и других организаций;

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных направлений приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Основной целью подпрограммы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья (далее - социальные выплаты);

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения или строительства жилья.

Достижение цели подпрограммы по государственной поддержке в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, будет осуществляться путем решения задач подпрограммы и достижением целевого значения показателя (индикатора) подпрограммы, который устанавливается на каждый год. Сведения о показателе (индикаторе) подпрограммы и его значениях приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 11200 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также позволит обеспечить:

создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан;

укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Государственной программы в целом. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы по следующим направлениям: финансовое обеспечение, организационные мероприятия, мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы.

Мероприятие 1.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в 2002-2006, 2008-2009 годах.

Мероприятие 1.3. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями граждан на приобретение или строительство жилья.

Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия

Мероприятие 2.1. Разработка необходимой нормативно-правовой базы и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, включая совершенствование правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий.

Мероприятие 2.2. Подготовка предложений по объемам и условиям предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период на реализацию подпрограммы.

Мероприятие 2.3. Подготовка документов для участия в проводимом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти конкурсном отборе с целью предоставления субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета, предусмотренных на предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы.

Мероприятие 2.4. Сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы в Чувашской Республике.

Мероприятие 2.5. Отбор кредитных и других организаций для участия в подпрограмме и заключение с ними соглашений.

Мероприятие 2.6. Перечисление средств республиканского бюджета Чувашской Республики кредитным и другим организациям, с которыми заключены соглашения, на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья.

Мероприятие 2.7. Выпуск бланков свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Мероприятие 2.8. Проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов.

Мероприятие 2.9. Проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат или возмещения части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами (займами).

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жиья# и их использования, приведенными в приложении N 3 к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Условием предоставления социальной выплаты является также согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Чувашской Республики, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных".

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (далее - свидетельство), которое выдается органом местного самоуправления, отобранным для участия в реализации подпрограммы. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

Социальная выплата предоставляется органом местного самоуправления за счет средств местного бюджета и за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответствии с Правилами предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. N 448.

Подпрограммой также предусматривается возможность предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики социальных выплат на строительство или приобретение жилья в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике", утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2008 г. N 304.

Кроме предоставления социальных выплат, механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий в виде возмещения части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами (займами), которое осуществляется в соответствии с Порядком возмещения части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлекаемым молодыми семьями на приобретение или строительство жилья, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2002 г. N 202, и в соответствии с Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. N 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий", утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 октября 2011 г. N 446.

Форму государственной поддержки (социальная выплата или возмещение части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами (займами) молодая семья выбирает самостоятельно.

Молодые семьи могут реализовать свое право на получение государственной поддержки за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов на улучшение жилищных условий, только один раз.

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования

Для достижения основной цели и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых актов Чувашской Республики.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Чувашской Республики в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов Чувашской Республики.

Сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение целей и конечных результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов Чувашской Республики приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

разработку и утверждение муниципальных программ поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме и представление этих списков ответственному исполнителю подпрограммы;

определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

подготовку ежегодно соответствующих документов для участия в подпрограмме и представление этих документов в установленные сроки ответственному исполнителю подпрограммы в целях получения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям;

выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение или строительство жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики;

организацию среди населения информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач подпрограммы;

составление отчетов о расходовании бюджетных и внебюджетных инвестиций, направляемых на реализацию подпрограммы, и представление этих отчетов в установленные сроки ответственному исполнителю подпрограммы;

контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики;

средства местных бюджетов;

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение или строительство жилого помещения, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого или строящегося жилого помещения.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 9939307,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 910000,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 2129698,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 306034,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 291444,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 306444,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 306444,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 306444,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 306444,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 306444,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 424725,0 тыс. рублей;

за счет собственных и заемных средств молодых семей - 6474884,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 4 к настоящей подпрограмме.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению с учетом реальных возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста;

риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к повышению средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья и недостижению целей подпрограммы в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья в докризисный период. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограниченны, однако мероприятия Государственной программы, частью которой является подпрограмма, в целом направлены на снижение данного риска.

Приложение N 1
к подпрограмме "Государственная поддержка
молодых семей в решении жилищной
проблемы" государственной программы
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	семей	985	945	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	в том числе с использованием социальных выплат на приобретение жилья	семей	263	506	700	700	700	700	700	700	700

Приложение N 2
к подпрограмме "Государственная поддержка
молодых семей в решении жилищной
проблемы" государственной программы
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N пп	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1.	Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение жильем молодых семей	ухудшение качества жизни молодых семей	количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
2.	Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение жильем молодых семей	ухудшение качества жизни молодых семей	количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

Приложение N 3
к подпрограмме "Государственная поддержка
молодых семей в решении жилищной
проблемы" государственной программы
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1. Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2006 г. N 271 "Об утверждении Порядка организации работы по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в Чувашской Республике"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации; определение порядка организации работы по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
2.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 октября 2011 г. N 446 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. N 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации; определение порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
3.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. N 448 "Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации; определение порядка предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы

Приложение N 4
к подпрограмме "Государственная поддержка
молодых семей в решении жилищной
проблемы" государственной программы
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья	группа (подгруппа) вида расходов		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма	Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	1432267,1	1405340,0	1420340,0	1420340,0	1420340,0	1420340,0	1420340,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0
			832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	306034,1	291444,0	306444,0	306444,0	306444,0	306444,0	306444,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	935558,0	923221,0	923221,0	923221,0	923221,0	923221,0	923221,0
Основное мероприятие 1	Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	1432267,1	1405340,0	1420340,0	1420340,0	1420340,0	1420340,0	1420340,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0
			832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	306034,1	291444,0	306444,0	306444,0	306444,0	306444,0	306444,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	935558,0	923221,0	923221,0	923221,0	923221,0	923221,0	923221,0
1.1.	Предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы	Минстрой Чувашии	832	х	х	х	всего	1144785,0	1144785,0	1144785,0	1144785,0	1144785,0	1144785,0	1144785,0
							федеральный бюджет	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0	130000,0
			832 832	1003 1003	Ц12Д011 Ц12Д023	500 500	республиканский бюджет Чувашской Республики	210000,0	210000,0	210000,0	210000,0	210000,0	210000,0	210000,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0	60675,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	744110,0	744110,0	744110,0	744110,0	744110,0	744110,0	744110,0
1.2.	Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в 2002-2006, 2008-2009 годах	Минстрой Чувашии	832	0412	Ц12Ф017	300	всего	36034,1	21444,0	36444,0	36444,0	36444,0	36444,0	36444,0
			832	0412	Ц12Ф017	300	республиканский бюджет Чувашской Республики	36034,1	21444,0	36444,0	36444,0	36444,0	36444,0	36444,0
1.3.	Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями граждан на приобретение или строительство жилья	Минстрой Чувашии	832	х	х	х	всего	251448,0	239111,0	239111,0	239111,0	239111,0	239111,0	239111,0
			832	0412	Ц12Ф018	300	республиканский бюджет Чувашской Республики	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	191448,0	179111,0	179111,0	179111,0	179111,0	179111,0	179111,0
Основное мероприятие 2	Организационные мероприятия	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Разработка необходимой нормативно-правовой базы и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, включая совершенствование правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Подготовка предложений по объемам и условиям предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период на реализацию подпрограммы	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Подготовка документов для участия в проводимом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти конкурсном отборе с целью предоставления субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета, предусмотренных на предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Отбор кредитных и других организаций для участия в подпрограмме и заключение с ними соглашений	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Перечисление средств республиканского бюджета Чувашской Республики кредитным и другим организациям, с которыми заключены соглашения, на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Выпуск бланков свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение или строительство жилья	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	Проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 Государственная программа дополнена приложением N 15, вступающим в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Приложение N 15
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Подпрограмма
"Энергосбережение в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Соисполнители подпрограммы	-	Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, автономное учреждение Чувашской Республики "Центр энергосбережения и оказания содействия программам реформирования жилищно-коммунального хозяйства" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Чувашгаз" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Цель подпрограммы	-	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости валового регионального продукта
Задачи подпрограммы	-	обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики Чувашской Республики, в том числе за счет внедрения механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения; повышение эффективности энергетического комплекса Чувашской Республики; развитие перспективных направлений энергетики, разработка и реализация системных проектов повышения энергетической эффективности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	реализация подпрограммы обеспечит к 2021 году достижение следующих показателей: энергоемкость валового регионального продукта - 13,672 кг усл. топл./тыс. рублей; число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками, - 80 шт.; доля государственных учреждений Чувашской Республики, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме государственных учреждений Чувашской Республики, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, - 100 процентов; доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики, - 100 процентов. Полный перечень целевых показателей (индикаторов) приведен в приложении N 1 к подпрограмме
Срок реализации подпрограммы	-	2014-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы	-	общий объем финансирования подпрограммы в 2012-2020 годах составляет 4920574,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 1290131,1 тыс. рублей; в 2015 году - 1205163,3 тыс. рублей; в 2016 году - 956537,8 тыс. рублей; в 2017 году - 678232,6 тыс. рублей; в 2018 году - 390899,7 тыс. рублей; в 2019 году - 196220,3 тыс. рублей; в 2020 году - 203389,7 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики - 173082,5 тыс. рублей (3,5 процента), в том числе: в 2014 году - 138310,7 тыс. рублей; в 2015 году - 9095,3 тыс. рублей; в 2016 году - 9095,3 тыс. рублей; в 2017 году - 4220,3 тыс. рублей; в 2018 году - 4120,3 тыс. рублей; в 2019 году - 4120,3 тыс. рублей; в 2020 году - 4120,3 тыс. рублей; местных бюджетов - 494644,9 тыс. рублей (10,1 процента), в том числе: в 2014 году - 70662,4 тыс. рублей; в 2015 году - 134713,5 тыс. рублей; в 2016 году - 87728,0 тыс. рублей; в 2017 году - 73419,9 тыс. рублей; в 2018 году - 50050,0 тыс. рублей; в 2019 году - 37750,0 тыс. рублей; в 2020 году - 40321,1 тыс. рублей; внебюджетных источников - 4252847,1 тыс. рублей (86,4 процента), в том числе: в 2014 году - 1081158,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1061354,5 тыс. рублей; в 2016 году - 859714,5 тыс. рублей; в 2017 году - 600592,4 тыс. рублей; в 2018 году - 336729,4 тыс. рублей; в 2019 году - 154350,0 тыс. рублей; в 2020 году - 158948,3 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	экономия на приобретении энергетических ресурсов всеми потребителями энергоресурсов; экономия природных ресурсов и снижение уровня загрязнения окружающей среды в результате уменьшения объемов переработки первичных энергетических ресурсов; повышение качества жизни и улучшение здоровья населения.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для ресурсозависимого региона - Чувашской Республики - снижение энергоемкости производства, топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов является важнейшей стратегической задачей, без решения которой не может быть обеспечен прогнозируемый рост экономики страны и ее регионов.

В условиях реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, нарастающего дефицита и повышения стоимости энергоносителей и энергетических мощностей подпрограмма должна заложить основу системы территориального энергетического менеджмента, обеспечивающего конкурентные ценовые преимущества и надежность энергоснабжения Чувашской Республики.

Главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.

В рамках законодательства Российской Федерации определены стратегические направления деятельности Правительства Российской Федерации в сфере энергоснабжения и энергопотребления на период до 2020 года, в том числе:

реализация государственной программы энергосбережения, предусматривающей внедрение энергосберегающих технологий и реализацию энергоэффективных инновационных проектов, в том числе в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также механизмов стимулирования энергосбережения в российской экономике;

обеспечение ускоренного развития электро- и теплоэнергетики на основе экологически чистых технологий, использования твердого топлива и возобновляемых источников энергии;

принятие мер по техническому регулированию, направленных на повышение энергетической эффективности таких отраслей экономики, как электроэнергетика, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт.

В области обеспечения структурной диверсификации и инновационного развития предполагается обеспечение интенсивного технологического обновления массовых производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий.

В области расширения глобальных конкурентных преимуществ в традиционных отраслях электроэнергетики планируются масштабное внедрение новых ресурсосберегающих технологий, расширение производства электроэнергии.

Одним из основных топливно-энергетических ресурсов, потребляемых на территории Чувашской Республики, является природный газ. Структура потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов приведена в табл. 1.

Таблица 1

Структура потребления по видам энергоресурсов

Показатель	2008 год		2009 год		2010 год		2011 год		2012 год
	%	тыс. тонн усл. топл.	%	тыс. тонн усл. топл.	%	тыс. тонн усл. топл.	%	тыс. тонн усл. топл.	%	тыс. тонн усл. топл.
Электроэнергия	14,6	613,6	13,5	604,8	14	609	15,3	633,6	16,1	674,1
Тепло	28,2	1190	29,7	1325	30,5	1322,3	31,8	1321,9	29,2	1218,5
Уголь	0,4	16,6	0,2	9,8	0,1	3,8	0,3	13,3	0,3	13,9
Нефть	2,3	97	1,2	55,2	0,9	37,7	0,9	38,4	1	43,5
Природный газ	54,5	2296,9	55,4	2469,8	54,5	2368,1	51,7	2144,3	53,3	2229,9

В Чувашской Республике основными потребителями электрической энергии являются промышленные предприятия (более 40 процентов), что определяет отрасль промышленности как одну из самых энергоемких (табл. 2, рис. 1). Снижение энергоемкости промышленности является одним из главных направлений энергосбережения.

Таблица 2

Динамика потребления электроэнергии за 2008-2012 годы в разрезе основных потребителей

Наименование потребителя	2008 год		2009 год		2010 год		2011 год		2012 год
	млн. кВт ч	%	млн. кВт ч	%	млн. кВт ч	%	млн. кВт ч	%	млн. кВт ч	%
Промышленность	2242,8	45,3	2187,9	46	2285,5	45,8	2420,9	47	2537,5	46,3
Сельское хозяйство	130	2,6	143	3	143	2,9	139,1	2,7	142,5	2,6
Транспорт	1195	24,1	895	18,8	929	18,6	880,8	17,1	1161,9	21,2
Строительство	95	1,9	91	1,9	92	1,8	103	2	104,1	1,9
Бюджетная сфера	212	4,3	205	4,4	212	4,2	216,3	4,2	235,7	4,3
Население	784,6	15,8	628,9	13,2	666,8	13,5	736,6	14,3	854,9	15,6
Прочие виды деятельности	292,3	5,9	602,6	12,7	660,4	13,2	654,2	12,7	443,9	8,1
Всего	4951,7	100	4753,4	100	4988,7	100	5150,9	100	5480,5	100

Рис. 1. Доля потребления электроэнергии в разрезе основных потребителей

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение подпрограмм энергосбережения как на республиканском уровне, так и на уровне муниципальных образований.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере, разработку системы мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации проектов в области энергосбережения.

Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса организационных мер по пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, проведению конкурсов на лучшую постановку работы по энергосбережению среди промышленных предприятий, муниципальных образований, на освещение этой темы в средствах массовой информации, по повышению культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в Чувашской Республике, участию в республиканских, межрегиональных и международных проектах.

Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов приводят к неизбежному переходу к нетрадиционным, альтернативным источникам энергии. Решение вопроса неуклонного роста цен на энергоносители, а также экологической проблемы (растущие выбросы углекислого газа, окислов азота и серы) для Чувашской Республики возможно только путем инновационного развития, внедрения новых экономичных технологий и повышения эффективности уже имеющихся технологий.

На протяжении более 30 последних лет государственная энергетическая стратегия всех промышленно развитых стран была направлена на энергосбережение и переход от ископаемого топлива к поиску альтернативных источников энергии, основанных на использовании возобновляемых экологически чистых источников энергии.

Рациональное использование и экономное расходование органического топлива (угля, нефти, природного газа), повышение эффективности конечного потребления энергии во всех секторах экономики, развитие возобновляемых источников энергии (биомассы, гидроэнергии, солнечной энергии, энергии ветра и др.) могут обеспечить потребность в энергии и являются действенным способом повышения устойчивости развития экономики и сохранения окружающей среды.

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р, обозначена необходимость расширения использования возобновляемых источников энергии, в том числе в целях:

обеспечения устойчивого тепло- и электроснабжения населения и производства в зонах децентрализованного энергоснабжения;

обеспечения гарантированного минимума энергоснабжения населения и производства в зонах централизованного энергоснабжения, испытывающих дефицит энергии, предотвращения ущерба от аварийных и ограничительных отключений;

снижения вредных выбросов от энергетических установок в городах и населенных пунктах со сложной экологической обстановкой, а также в местах массового отдыха населения.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будут обеспечены рост эффективности использования потенциала энергетического сектора, стабильное и эффективное удовлетворение потребности развивающейся экономики и населения Чувашской Республики в топливно-энергетических ресурсах.

Предполагаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой, соответствуют основным направлениям социально-экономического развития Чувашской Республики.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на формирование механизмов региональной политики в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов, реализацию управленческих и технических проектов, внедрение инновационных технологий, достижение целевых ориентиров государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 512-р, Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2005 г. N 349. Вклад подпрограммы в экономическое развитие Чувашской Республики заключается в обеспечении решения задачи по снижению энергоемкости валового регионального продукта к 2021 году на 40 процентов от уровня 2007 года (рис. 2).

Рис. 2. Снижение энергоемкости ВРП (от уровня 2007 года) за счет реализации мероприятий подпрограммы

Подпрограмма планируется к реализации с 2014 по 2020 год в один этап.

Цель подпрограммы - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости валового регионального продукта.

Для достижения цели подпрограммы предполагается решение ряда задач:

обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики Чувашской Республики, в том числе за счет внедрения механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения;

повышение эффективности энергетического комплекса Чувашской Республики;

развитие перспективных направлений энергетики, разработка и реализация системных проектов повышения энергетической эффективности.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников подпрограммы с целью достижения намеченных результатов.

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения энергоэффективности предусматривает действия по следующим направлениям:

1. Организационные мероприятия.

2. Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики.

2.1. Энергоэффективность в промышленности.

2.2. Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе.

2.3. Энергоэффективность в сельском хозяйстве.

2.4. Энергоэффективность в транспортном комплексе.

2.5. Развитие использования возобновляемых источников энергии.

3. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде.

3.1. Энергоэффективность в коммунальной энергетике.

3.1.1. Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей.

3.1.2. Водоснабжение и водоотведение.

3.1.3. Электроснабжение.

3.2. Энергоэффективность в жилищном фонде.

4. Энергоэффективность в бюджетном секторе.

Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия

Кадровое сопровождение реализации организационных мероприятий

Для выполнения задач, поставленных в Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года, необходимо обеспечить ее кадровое сопровождение, включающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в области энергоэффективности и энергосбережения, информационное обеспечение.

Программы курсов дополнительного профессионального образования рассчитаны на специалистов, имеющих базовое техническое высшее образование или профессионально занимающихся вопросами энергоснабжения и энергопотребления. Это руководители энергетических служб организаций, инженеры электро- и теплотехники, проектировщики строительных и других организаций, научные работники, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных учреждений.

При определении структуры курсов дополнительного профессионального образования решающим фактором являются цели и задачи, которые ставятся перед слушателями в рамках их проведения. Программы курсов дополнительного профессионального образования могут содержать несколько блоков: правовой, методический, специальный и информационный. Содержание блоков определяется сферой деятельности слушателей: производственной и непроизводственной.

Цель правового блока - изучение существующей нормативно-правовой базы в области энерго- и ресурсосбережения. Методический блок предполагает изучение современных методик энергомониторинга, энергообследования, технико-экономического обоснования мероприятий по энерго- и ресурсосбережению и т.п. Тематика занятий специального блока направлена на освоение слушателями технологий повышения энергоэффективности с учетом специфики деятельности предприятий и организаций. Изучение современных информационно-аналитических систем поддержки мероприятий по энерго- и ресурсосбережению является целью информационного блока.

Разработка и внесение корректировки в существующие муниципальные программы энергосбережения, подготовка и переподготовка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации энергетических паспортов и организация энергоаудита на промышленных предприятиях, в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере Чувашской Республики

Организационные мероприятия направлены на:

разработку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящей подпрограммы муниципальных программ в области энергосбережения;

проведение энергетических обследований;

разработку и ведение энергетических паспортов;

организацию энергоаудита и разработку программ энергосбережения организаций промышленного, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы Чувашской Республики;

разработку схем перспективного развития энергетики Чувашской Республики.

Тарифное стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории Чувашской Республики

Методика установления тарифов на электрическую, тепловую энергию и природный газ, стоимости услуг по их транспортировке определяется Правительством Российской Федерации и Федеральной службой по тарифам. При этом Федеральной службой по тарифам устанавливаются тарифы на электрическую энергию и мощность, отпускаемую с оптового рынка энергии и мощности, оптовые цены на природный газ для промышленных потребителей и населения, стоимость услуг по транспортировке природного газа и нефтепродуктов.

В настоящее время тарифы на электрическую и тепловую энергию устанавливаются методом экономически обоснованных расходов (затрат).

Расходы на инвестиции при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии определяются на основе согласованных в установленном порядке инвестиционных программ (проектов) развития организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. Средства на финансирование капитальных вложений, направляемых на развитие производства, определяются с учетом амортизационных отчислений и сумм долгосрочных заемных средств, а также условий их возврата.

Указанные средства являются источниками финансирования строительства и реконструкции линий электропередачи, подстанций, увеличения сечения проводов и кабелей, увеличения мощности трансформаторов, расширения распределительных устройств и установки компенсирующих устройств для обеспечения качества электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства) в целях обеспечения надежности работы электрических станций, присоединяемых энергопринимающих устройств и ранее присоединенных потребителей, а также строительства новых улиц в сельских населенных пунктах.

С учетом того, что нынешнее состояние объектов теплоснабжения требует модернизации, в республике проводится работа по увеличению числа организаций, которые осуществляют разработку проектов инвестиционных программ и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данных программ.

Субъектам теплоэнергетики выделяются средства из бюджетов всех уровней. Капитальные вложения в теплоэнергетику позволят снизить потери тепловой энергии, сократить расход условного топлива, что в конечном счете приведет к уменьшению энергоемкости производства тепловой энергии. Данные показатели необходимо учитывать органам регулирования при формировании тарифов на очередной период регулирования. В то же время следует отметить, что направление инвестиций в малых объемах в производство тепловой энергии не приведет к значительным изменениям в тарифном регулировании. Существующая степень износа объектов теплоснабжения в ряде случаев требует коренной модернизации для преодоления технической и технологической отсталости и производства энергоэффективной продукции в теплоэнергетике.

Для дальнейшего тарифного стимулирования мероприятий по энергосбережению необходимо:

1) внедрить в практику тарифного регулирования метод экономически обоснованной доходности инвестиционного капитала.

Ключевым принципом этого метода является долгосрочность государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, которая основана на долгосрочной инвестиционной программе (проектах);

2) установить тарифы с учетом следующих нормативов, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации:

на услуги по передаче электрической энергии - объема технологического расхода электрической энергии (потерь);

на тепловую энергию - технологических потерь при передаче тепловой энергии и удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных;

3) установить двухставочные тарифы на тепловую энергию, включающие в себя ставку платы за потребленную тепловую энергию из расчета платы за 1 Гкал тепловой энергии, ставку платы за тепловую мощность из расчета платы за 1 Гкал/ч тепловой нагрузки (устанавливается в договоре энергоснабжения) и предусматривающие оплату использования тепловой мощности объектов систем теплоснабжения с учетом их развития и оптимизации.

Введение двухставочных тарифов позволит решить многие актуальные для систем теплоснабжения задачи, наиболее значимыми из которых являются:

выравнивание финансовых потоков энергоснабжающих организаций за счет "мощностной" ставки, равномерно распределенной в течение года, что позволяет гораздо точнее осуществлять финансовое планирование деятельности организации, снижает потребность в привлекаемых средствах (снижение этой составляющей в тарифах);

стимулирование к проведению энергосберегающих мероприятий, так как снижение выручки за проданное количество тепловой энергии в результате энергосбережения компенсируется снижением издержек на "топливную" составляющую, что не ведет к снижению рентабельности или прибыли;

стимулирование к выравниванию договорной и фактической присоединенной мощности, что в свою очередь позволит оптимизировать энергетические балансы и высвободить дополнительные резервы мощностей, а впоследствии оптимизировать/снизить инвестиции в развитие мощностей;

устранение экономических препятствий технологической оптимизации загрузки источников, работающих на единую сеть, что сделает возможным перевод котельных в пиковый режим работы без убытков при сохранении оплаты мощности. Это позволит не только оптимизировать загрузку источников, но и снизить стоимость вырабатываемой энергии за счет загрузки более эффективных источников и объемы неэффективно сжигаемого газа.

Основное мероприятие 2. Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики

2.1. Энергоэффективность в промышленности.

Для повышения энергоэффективности в промышленности предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

внедрение энергоэффективного оборудования и энергосберегающих технологий;

проведение мероприятий по дополнительной выработке электроэнергии, оптимизации схем использования энергоносителей;

проведение базовых энергоэффективных мероприятий (модернизация, техническое перевооружение);

внедрение технологий вторичного использования пара, конденсата, сбросных вод, охлаждающих потоков воды и воздуха, сжатого воздуха;

совершенствование систем водоподготовки, водозабора, подачи воды;

использование вторичных энергоресурсов и альтернативных видов топлива, в том числе горючих отходов производств;

замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности;

оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов (далее также - ТЭР);

внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

2.2. Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе.

Топливно-энергетический комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность всех отраслей и во многом определяющий формирование основных финансово-экономических показателей развития Чувашской Республики, представлен генерирующими, энергосетевыми и энергосбытовыми организациями, а также системным оператором. Сегодня суммарная установленная электрическая мощность всех электростанций на территории республики составляет 2210,0 тыс. кВт.

Крупным источником электроэнергии федерального значения является Чебоксарская ГЭС, установленная мощность которой 1370 МВт (18 гидроагрегатов), выработка электроэнергии за 2012 год составила 2235,0 млн. кВтхч, или 104,8 процента к соответствующему уровню прошлого года. Увеличение выработки электроэнергии связано с благоприятными гидрологическими условиями в осенний период 2012 года.

Энергоисточниками также являются Чебоксарская ТЭЦ-2 (460 МВт и 1329 Гкал/ч) и Новочебоксарская ТЭЦ-3 (380 МВт и 1057 Гкал/ч). Основное топливо тепловых станций - природный газ, резервное - мазут. За 2012 год теплоэлектростанции выработали 2825,64 млн. кВтхч электроэнергии и отпустили 3896,480 тыс. Гкал тепловой энергии. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года выработка электроэнергии увеличилась на 1,04 процента, отпуск тепла снизился на 1,02 процента. Снижение отпуска тепла связано с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период 2011/12 года.

На территории республики сформирована непрерывно развивающаяся эффективная система энергоснабжения городских и сельских поселений. Протяженность воздушных линий по цепям составляет 21002,6 км; протяженность воздушных линий по трассе 20521,7 км и протяженность кабельных линий по трассе 50,6 км. Количество понизительных подстанций ПС 35-110 кВ - 101 ед. с установленной мощностью 2034,1 МВА, количество подстанций ТП 6-10/0,4 кВ - 4697 ед. с установленной мощностью 841,2 МВА.

Развивается автоматизированная система диспетчерского управления энергопотоками, включающая системы измерения, отображения и обработки информации по каналам связи на базе микроэлектронной и микропроцессорной техники.

Поставки природного газа в Чувашской Республике осуществляет ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" по газораспределительным сетям ОАО
"Газпром газораспределение Чебоксары". В 2012 году объем потребления природного газа в республике составил 2356,9 млн. куб. метров.

Приоритетными мероприятиями на предприятиях энергетического комплекса являются:

развитие когенерационной выработки электрической энергии на основе круглогодичной тепловой нагрузки существующих и создаваемых систем теплоснабжения;

расширение возможностей теплоэлектроцентралей (далее - ТЭЦ) по теплофикационной выработке электрической энергии с последующим подключением потребителей тепла к коллекторам станций;

внедрение высокоэффективных парогазовых и газопоршневых технологий, имеющих электрический коэффициент полезного действия (далее - КПД) и полный КПД на 10-25 процентов выше КПД уже существующих на станциях технологий;

разработка и создание многофункциональных энерготехнологических комплексов в коммунальном хозяйстве, промышленности, сельском хозяйстве и т.д., ориентированных на комплексное использование топливно-энергетических, а также возобновляемых ресурсов;

проведение комплекса работ по техническому перевооружению предприятий, модернизации и оптимизации режимов работы существующего оборудования, а также перераспределению электрических и тепловых нагрузок;

оснащение современными приборами учета и устройствами регулирования потребления энергоресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности;

оснащение современными техническими средствами учета и контроля ТЭР на всех этапах выработки, передачи и потребления.

2.3. Энергоэффективность в сельском хозяйстве.

Для повышения энергоэффективности в сельском хозяйстве предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

внедрение технологий и оборудования для переработки навоза (помета) в удобрение и биогаз;

реконструкция котельных и освоение производства блочно-модульных малых ТЭЦ для обеспечения сельскохозяйственных объектов теплом и электроэнергией;

внедрение технологий и оборудования для процессов охлаждения молока и хранения овощной продукции с использованием естественного холода и вакуума.

2.4. Энергоэффективность в транспортном комплексе.

Основной целью реализации мероприятий энергосбережения в области транспортного комплекса являются:

снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов;

снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу произведенной транспортным средством работы;

улучшение контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом топливно-энергетических ресурсов;

расширение применения технических средств измерения и учета потребления энергоресурсов.

2.5. Развитие использования возобновляемых источников энергии.

Выработка электрической энергии по принципу возобновляемых источников энергии осуществляется на Чебоксарской ГЭС, на долю которой приходится половина всей выработки электрической энергии на территории Чувашской Республики.

Залогом стабильного развития экономики является надежность, безопасность и доступность энергоснабжения. Обеспечение энергетической безопасности экономики возможно путем повышения эффективности использования энергии. Это самый дешевый, быстрый и экологичный способ решения проблем, связанных с нехваткой энергии.

Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий показывает, что рациональное использование и экономное расходование ресурсов органического топлива (уголь, нефть, природный газ), повышение эффективности конечного потребления энергии во всех секторах экономики, развитие возобновляемых источников энергии (биомасса, гидроэнергия, солнечная энергия, энергия ветра и др.) - все это может обеспечить потребности человечества в энергии и является залогом устойчивого развития мировой экономики и сохранения окружающей среды.

В ближайшем будущем важное место будет принадлежать так называемой биоэнергетике.

Одним из направлений использования биомассы является газификация древесной массы. До недавнего времени использование древесины сдерживалось низкой эффективностью традиционных энергопреобразователей - топок и печей. Вместе с тем высокая рентабельность может быть достигнута благодаря:

применению современных технологий подготовки, брикетирования, транспортировки и сжигания древесного топлива в современных установках;

использованию в качестве топлива малоценных пород древесины.

С учетом роста стоимости природного газа экономически оправданным является вариант перевода котлов, сжигающих природный газ, на газогенераторный газ.

Кроме того, использование газогенераторных установок позволяет решить проблему утилизации низкосортной, нетоварной древесины в лесном хозяйстве Чувашской Республики, где на долю дровяной древесины приходится около 40 процентов лесных ресурсов.

Основное мероприятие 3. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде

3.1. Энергоэффективность в коммунальной энергетике.

Для обеспечения энергетической эффективности, повышения надежности энергообеспечения и теплоснабжения администрациям муниципальных районов и городских округов необходимо создать эффективный рынок энергетических услуг, что невозможно без разработки нормативной базы, направленной на стимулирование энергоэффективности, организацию системы муниципального управления энергосбережением, повышающей ответственность в этой области по всей цепи "производитель - сеть - потребитель", где должны оптимально сочетаться постоянные и переменные расходы с учетом сезонного и временного фактора. Необходимо развитие централизованных автоматизированных систем учета энергоресурсов от границы инженерных сетей до конечного потребителя, которые позволят определить расхождения между показаниями приборов учета отпуска и потребления ресурсов: горячей воды, тепловой энергии и электроэнергии, что в свою очередь позволит разработать мероприятия по сбережению энергоресурсов.

Создание механизмов государственного регулирования в сфере энергосбережения предполагает:

рациональное регулирование рыночной среды (включая согласованное тарифное, налоговое, антимонопольное регулирование);

введение системы перспективных технических регламентов и норм, повышающих управляемость процесса развития энергетики и стимулирующих энергосбережение;

стимулирование и поддержку стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной и энергосберегающей сферах.

Программные мероприятия предусматривают:

создание системы государственного управления эффективностью использования энергетических ресурсов на территории Чувашской Республики;

разработку нормативной базы, направленной на стимулирование энергоэффективности, организацию системы муниципального управления энергосбережением;

реализацию проектов энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

3.1.1. Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей.

Предстоит создание информационной базы данных обо всех коммунальных котельных, основой которой являются энергетический паспорт котельной, а также сведения о проведении режимной наладки котлов и энергетических обследований для:

оценки состояния технического учета и отчетности, нормирования и анализа показателей использования топлива;

определения расхода электрической энергии, активной и реактивной мощности;

анализа состояния оборудования, эффективности работы элементов технологической схемы;

определения энергосберегающего потенциала;

определения соответствия эксплуатации оборудования правилам технической эксплуатации;

установления параметров систем химводоподготовки и качества воды;

составления топливно-энергетического баланса котельной и баланса тепловой мощности в системе "источник (котельная) - тепловая сеть - потребители".

Для повышения энергетической эффективности тепловой генерации предусматривается:

увеличение количества котельных, в которых установлены системы автоматического управления технологическими процессами, что позволяет корректно и своевременно регулировать технологические параметры котловых агрегатов и значительно снизить возможность возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации теплосилового оборудования котельных, уменьшить удельный расход энергоресурсов котельных;

замена устаревшего газоиспользующего оборудования (нагревательные печи без регулирования и утилизации тепла, котлы типа "Универсал", "Энергия") на современное энергоэффективное с высоким КПД (не менее 90 процентов) и полностью автоматизированное;

внедрение физико-химических методов водоподготовки для предотвращения накипеобразования в оборудовании;

внедрение комплексных автоматизированных систем коммерческого и технологического учета энергоносителей (газа, электроэнергии, воды);

замена трубчатых теплообменников на пластинчатые;

внедрение частотно-регулируемых приводов на насосном и вентиляторном оборудовании.

Обязательной является замена устаревших узлов учета расхода газа на современные приборы с применением электронных корректоров и вычислителей, а также систем учета электрической и тепловой энергии.

Энергетический паспорт тепловой сети разрабатывается на основе проведения энергетического обследования. Обновление паспортов требуется проводить при модернизации тепловой сети и изменении материальной характеристики более чем на 5 процентов или один раз в 5 лет.

Нормирование потерь тепловой энергии и потерь с теплоносителем, а также расхода электрической энергии при транспортировке теплоносителя требуется проводить в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2009 г., регистрационный N 13513).

Основными мероприятиями, позволяющими обеспечить фактические потери на уровне норматива, являются:

гидравлическая наладка системы с использованием достоверной информации о потребителях;

поддержание расчетных (проектных) режимов работы теплового оборудования;

поддержание в нормативном состоянии тепловой изоляции трубопроводов;

установка дополнительно к запорной арматуре регулирующей арматуры на ответвлениях и отводах к зданиям;

внедрение автоматизированных систем диспетчеризации;

внедрение современных теплообменных аппаратов и частотно-регулируемых приводов на центральных и индивидуальных тепловых пунктах.

3.1.2. Водоснабжение и водоотведение.

Требуется проведение энергоаудита объектов водоснабжения и водоотведения с составлением энергетических паспортов и определением:

состояния водопроводных сетей, очистных сооружений;

нормативных и фактических потерь;

расхода электроэнергии на всей цепочке от водозабора до потребителя;

баланса выработки - потребления воды;

состояния канализационных систем, канализационных насосных станций, очистных сооружений;

расхода электроэнергии на всей цепочке транспортировки канализационных стоков.

Необходимы создание базы данных о коммунальных водопроводных сетях, внедрение частотно-регулируемых электроприводов на насосном оборудовании, замена изношенных водопроводных сетей, внедрение энергоэффективных методов очистки воды и сточных вод.

Мероприятиями предусматриваются:

модернизация насосных агрегатов водозаборных сооружений, насосных станций;

внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления технологическими процессами, в том числе с установкой устройств частотного регулирования электроприводов;

внедрение установок плавного пуска погружных насосов;

внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на биологических очистных сооружениях канализации;

внедрение установок частотного регулирования электроприводов на очистных сооружениях канализации.

3.1.3. Электроснабжение.

Проведение энергоаудита должно завершаться составлением энергетических паспортов и определением:

состояния распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи;

коэффициента загрузки трансформаторов подстанций и трансформаторных подстанций;

нормативных и фактических потерь электрической энергии в электрических сетях при ее транспортировке потребителю;

состояния изоляции;

соответствия сечения проводов и кабелей токовым нагрузкам;

оптимальных режимов работы электрической сети (определение точек размыкания сети 6-10 кВ, отключение малонагруженных трансформаторов и т.п.);

баланса активной и реактивной энергии и мощности в системе "источник - потребитель";

соответствия качества электрической энергии по параметру "отклонение напряжения".

На основе материалов энергетического аудита разрабатываются инженерные мероприятия энергосбережения с определением технических и экономических показателей эффективности их внедрения.

Основными мероприятиями, рекомендованными для снижения потерь в электрических сетях, являются:

переход на передачу электрической энергии более высокого напряжения (10, 20, 35 кВ);

внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии на вводных распределительных устройствах;

внедрение статических компенсаторов реактивной мощности;

замена выбывающих силовых трансформаторов на современные с низкими технологическими потерями;

замена кабельных и воздушных линий электропередачи, не соответствующих по нагрузкам правилам устройства электроустановок;

замена неизолированных проводов линий электропередачи на самонесущие изолированные сшитым полиэтиленом провода.

3.2. Энергоэффективность в жилищном фонде.

Для дальнейшего повышения энергоэффективности в жилищном фонде по результатам энергетического обследования предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов;

реконструкция многоквартирных домов с переводом на поквартирную систему учета отопления;

монтаж автоматизированных систем учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных домах;

создание автоматизированных систем учета энергоресурсов;

монтаж установок автоматического включения освещения мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов.

Основное мероприятие 4. Энергоэффективность в бюджетном секторе

Утверждение нормативов энергопотребления, доведение лимитов ТЭР до организаций бюджетной сферы и ежегодное составление энергофинансовых балансов позволили добиться в организациях бюджетной сферы в 2006-2008 годах снижения объемов потребления ТЭР. Общие затраты ТЭР за три года снижены на 16,6 тыс. тонн условного топлива, или на 9,8 процента, при росте потребления электроэнергии на 4,6 процента (6,9 млн. кВтхч) и газопотребления на 3,6 процента (1,6 млн. куб. метров). Теплопотребление уменьшилось на 14,6 процента (86,6 тыс. Гкал). В связи с газификацией объектов теплоснабжения на 48,1 процента уменьшилось потребление каменного угля.

Снижение затрат ТЭР достигнуто за счет выполнения организационных мероприятий, без включения затратных механизмов, только за счет упорядочения энергопотребления, рачительного отношения персонала к энергоресурсам.

Однако резервы энергосбережения в бюджетной сфере далеко не исчерпаны, и для дальнейшего повышения энергоэффективности предусмотрены следующие мероприятия:

повышение теплозащиты действующих общественных зданий и тепловых сетей и строительство новых в соответствии со СНиП;

дальнейшее внедрение приборов учета, контроля и регулирования расхода энергоресурсов;

внедрение экономичных источников электрического освещения;

организация контроля за использованием энергетических и водных ресурсов в бюджетной сфере;

нормирование потерь при производстве и транспортировке тепловой, электрической энергии, а также реализация мероприятий по обеспечению фактических потерь на уровне установленных норм;

реализация проектов повышенной энергетической эффективности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых актов Чувашской Республики.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Чувашской Республики в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов Чувашской Республики.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Чувашской Республики по реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется оказание услуг в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики государственными учреждениями Чувашской Республики в качестве основных видов деятельности.

Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг государственным учреждением Чувашской Республики по подпрограмме представлен в приложении N 4 к настоящей подпрограмме.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При финансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 4920574,4 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 173082,5 тыс. рублей (3,5 процента);

местных бюджетов - 494644,9 тыс. рублей (10,1 процента);

внебюджетных источников - 4252847,1 тыс. рублей (86,4 процента).

При составлении проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 5 к настоящей подпрограмме.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков;

риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Приложение N 1

к подпрограмме "Энергосбережение
в Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы "Энергосбережение в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта	кг усл.топл./тыс. рублей	17,769	15,691	15,231	14,251	14,002	13,951	13,672
2.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Чувашской Республики	%	48,5	49	49	49	49	49	49
3.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы	%	84,31	87,82	90,67	89,19	86,16	78,71	78,2
4.	Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики на территории Чувашской Республики	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики на территории Чувашской Республики	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики на территории Чувашской Республики	%	100	100	100	100	100	100	100
7.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями Чувашской Республики, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями Чувашской Республики на территории Чувашской Республики	%	100	100	100	100	100	100	100
8.	Доля расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений Чувашской Республики	%	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
9.	Доля государственных учреждений Чувашской Республики, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме государственных учреждений Чувашской Республики, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	100	100	100	100	100	100	100
10.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	10	15	15	65	70	75	80
11.	Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики	%	100	100	100	100	100	100	100
12.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики	%	100	100	100	100	100	100	100
13.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики	%	100	100	100	100	100	100	100
14.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики	%	100	100	100	100	100	100	100
15.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	%	8,33	11,27	14,7	18,63	23,53	27,45	31,37
16.	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т усл. топл./Гкал	0,04	0,03	0,02	0,01	0	-0,01	-0,01
17.	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	83549	80079	75434	62351	60035	58457	52144
18.	Динамика изменения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4
19.	Количество коммунальных котельных, в отношении которых проведены работы по модернизации, реконструкции (включая новое строительство)	ед.	4	4	5	3	3	3	3
20.	Реконструкция, модернизация тепловых сетей	км	3,7	4,5	2	4,3	5,7	5	5
21.	Количество установленных энергоэффективных светильников при модернизации уличного освещения поселений	ед.	2900	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Приложение N 2
к подпрограмме "Энергосбережение
в Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Энергосбережение в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	подготовка проектов, мониторинг и информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	увеличение потерь энергетических ресурсов	число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками; доля государственных учреждений Чувашской Республики, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме государственных учреждений Чувашской Республики, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
2.	Основное мероприятие 2. Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в промышленности, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом и транспортном комплексах	увеличение потерь энергетических ресурсов	динамика энергоемкости валового регионального продукта
3.	Основное мероприятие 3. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде, а также улучшение качества жизни населения	увеличение потерь энергетических ресурсов	доля объемов потребления электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории Чувашской Республики; доля жилых домов, в которых проведено обязательное энергетическое обследование
4.	Основное мероприятие 4. Энергоэффективность в бюджетном секторе	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере	увеличение потерь энергетических ресурсов	доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) государственными учреждениями Чувашской Республики на территории Чувашской Республики; доля расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений Чувашской Республики

Примечание. Мероприятия осуществляются по согласованию с органами местного самоуправления, организациями промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального комплекса - участниками Государственной программы.

Приложение N 3
к подпрограмме "Энергосбережение
в Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы "Энергосбережение в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N пп	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	определение объема ассигнований на финансирование развития сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии	2014-2020 годы

Приложение N 4
к подпрограмме "Энергосбережение
в Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг государственным учреждением Чувашской Республики по подпрограмме "Энергосбережение в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Наименование основного мероприятия, услуги, показателя объема услуги	Значения показателя объема услуги			Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на оказание государственной услуги, тыс. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия	х	х	х	4095,3	4095,3	4095,3
Наименование услуги: "Услуга по организации и проведению обучающих семинаров, конкурсов, конференций по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	х	х	х	225	225	225
Показатель объема услуги: Количество семинаров, конкурсов, конференций	2	2	2	х	х	х
Наименование услуги: "Содействие эффективному проведению мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чувашской Республики"	х	х	х	252,0	252,0	252,0
Показатель объема услуги	1	1	1	х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по выполнению научно-технических и прикладных научных исследований в сфере повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов потребителями с учетом экономических, экологических и социальных последствий"	х	х	х	756,0	756,0	756,0
Показатель объема услуги: Количество выполненных исследований	3	3	3	х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по экспертизе энергосберегающих проектов, программ, технологий для некоммерческих организаций государственного сектора, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики"	х	х	х	1305,2	1305,2	1305,2
Показатель объема услуги: Количество проведенных экспертиз	5	5	5	х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по выполнению технологических обследований в рамках осуществления экспертизы деятельности предприятий и организаций - потребителей топливно-энергетических ресурсов - для определения потенциала экономии топливно-энергетических ресурсов для некоммерческих организаций государственного сектора, финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики"	х	х	х	1305,2	1305,2	1305,2
Показатель объема услуги: Количество обследований	5	5	5	х	х	х
Наименование услуги: "Услуга по расчету социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и ведению единой базы данных"	х	х	х	251,9	251,9	251,9
Показатель объема услуги: Количество расчетов	1	1	1	Х	х	х

Приложение N 5
к подпрограмме "Энергосбережение
в Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Энергосбережение в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма	Энергосбережение в Чувашской Республике		х	х	х	х	всего	1290131,1	1205163,3	956537,8	678232,6	390899,7	196220,3	203389,7
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	138310,7	9095,3	9095,3	4220,3	4120,3	4120,3	4120,3
			х	х	х	х	местные бюджеты	70662,4	134713,5	87728,0	73419,9	50050,0	37750,0	40321,1
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1081158,0	1061354,5	859714,5	600592,4	336729,4	154350,0	158948,3
Основное мероприятие 1	Организационные мероприятия	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	6095,3	8095,3	9095,3	9220,3	11120,3	14120,3	4120,3
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц130000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	4095,3	4095,3	4095,3	4220,3	4120,3	4120,3	4120,3
			х	х	х	х	местные бюджеты	1000,0	2000,0	3000,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1000,0	2000,0	2000,0	3000,0	5000,0	10000,0	0,0
Мероприятие 1.1	Мониторинг нормативно-правовой базы Чувашской Республики в сфере энергосбережения	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2	Разработка предложений и внесение изменений в нормативные правовые акты Чувашской Республики в сфере энергосбережения	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3	Разработка программ обучения для специалистов организаций промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления организаций	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.4	Организация и проведение обучающих семинаров, конкурсов, конференций по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	225,0	225,0	225,0	350,0	250,0	250,0	250,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц131003	600	республиканский бюджет Чувашской Республики	225,0	225,0	225,0	350,0	250,0	250,0	250,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5	Внесение изменений и корректировка программ энергосбережения подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления организаций	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.6	Обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих функции в сфере энергетики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц134047	600	республиканский бюджет Чувашской Республики	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3	3870,3
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.7	Энергоаудит в организациях промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления организаций	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	2000,0	4000,0	5000,0	5000,0	7000,0	10000,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	1000,0	2000,0	3000,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1000,0	2000,0	2000,0	3000,0	5000,0	10000,0	0,0
Мероприятие 1.8	Экспертиза и анализ проектов (энергетических паспортов, проектно-сметной документации на выполнение мероприятий) в области энергосбережения	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.9	Учет и анализ потребления топливно-энергетических ресурсов и автоматизирование системы сбора информации в организациях промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления организаций	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.10	Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам в соответствии с утвержденными ею требованиями		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.11	Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, в том числе информационное обеспечение на территории Чувашской Республики мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.12	Анализ качества предоставляемых организациям, подведомственным органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления, услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.13	Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях организаций коммунального комплекса, подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.14	Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок энергоснабжения, местных условий и видов топлива органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.15	Создание при Госжилинспекции Чувашии мобильной технической лаборатории, оснащенной средствами измерений и технического контроля, предназначенной для определения соответствия энергетической эффективности многоквартирных домов требованиям Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.16	Разработка схемы и программы перспективного развития энергетики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.17	Содействие заключению энергосервисных договоров (контрактов) государственными учреждениями Чувашской Республики (муниципальными учреждениями), органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, организациями жилищно-коммунального комплекса	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.18	Установление требований и рекомендаций, стимулирующих применение энергоэффективной НТ-продукции	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ "Центр энергосбережения" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Энергоэффективность в отдельных отраслях экономики		х	х	х	х	всего	801005,0	631652,5	586476,3	440532,9	249081,4	62900,0	74927,2
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	801005,0	631652,5	586476,3	440532,9	249081,4	62900,0	74927,2
Мероприятие 2.1	Энергоэффективность в промышленности		х	х	х	х	всего	176766,5	97840,0	48954,5	37350,0	8830,0	8630,0	36151,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	176766,5	97840,0	48954,5	37350,0	8830,0	8630,0	36151,0
Мероприятие 2.1.1	Установка компенсаторов реактивной мощности на объектах ОАО "Алатырский завод низкотемпературных холодильников"		х	х	х	х	всего	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Мероприятие 2.1.2	Реконструкция систем отопления и горячего водоснабжения на объектах ОАО "ВНИИР"		х	х	х	х	всего	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.3	Установка газопоршневых агрегатов для комбинированной выработки электро- и теплоэнергии с использованием теплоты конденсации уходящих газов на объектах ОАО "ВНИИР"		х	х	х	х	всего	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.4	Переход на использование светильников со светодиодами взамен люминесцентных ламп, ламп накаливания и газоразрядных ламп на объектах ОАО "ВНИИР"		х	х	х	х	всего	0,0	300,0	300,0	400,0	400,0	500,0	500,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	300,0	300,0	400,0	400,0	500,0	500,0
Мероприятие 2.1.5	Увеличение использования естественного освещения на объектах ОАО "ВНИИР"		х	х	х	х	всего	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.6	Опытная установка нетрадиционных источников электроэнергии (ветрогенератор, солнечная батарея) на объектах ОАО "ВНИИР"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0
Мероприятие 2.1.7	Чистка теплообменников и установка дополнительных блоков теплообменников горячего водоснабжения в котельной на объектах ООО "Канашский завод технологической оснастки"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.8	Модернизация секционных выключателей на объектах ОАО "Завод "Чувашкабель"		х	х	х	х	всего	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.9	Модернизация конденсаторных установок и перевод их на эффективную работу на объектах ОАО "Завод "Чувашкабель"		х	х	х	х	всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Мероприятие 2.1.10	Организация составления проектно-сметной документации, приобретение автоматизированной блочно-модульной котельной 3,5 МВт, проведение строительно-монтажных работ на объектах ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры"		х	х	х	х	всего	8799,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	8799,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.11	Проведение пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию автоматизированной блочно-модульной котельной 3,5 МВт ООО "ИЗВА" на объектах ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры"		х	х	х	х	всего	4245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	4245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.12	Расширение центрально-диспетчерского пункта по управлению инфраструктурой предприятия в режиме online на объектах ОАО "ЭЛАРА"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.13	Создание интеллектуальных тепловых узлов на объектах ОАО "ЭЛАРА"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	3714,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	3714,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.14	Модернизация вентиляционных систем здания на объектах ОАО "ЭЛАРА"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	6270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	6270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.15	Улучшение тепловой защиты зданий на объектах ОАО "ЭЛАРА"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15521,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15521,0
Мероприятие 2.1.16	Модернизация системы внутреннего и наружного освещения на объектах ОАО "ЭЛАРА"		х	х	х	х	всего	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.17	Переход с насосной системы регулирования теплоснабжения на элеваторную на объектах ОАО "Текстильмаш"		х	х	х	х	всего	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.18	Замена ламп накаливания на энергосберегающие (люминесцентные, энергосберегающие) на объектах ОАО "Текстильмаш"		х	х	х	х	всего	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.19	Снижение тепловых потерь путем ремонта и промывки систем отопления на объектах ОАО "Текстильмаш"		х	х	х	х	всего	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.20	Ремонт ограждающих конструкций (подготовка теплого контура) на объектах ОАО "Текстильмаш"		х	х	х	х	всего	2100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	2100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.21	Внедрение газолучистого отопления на объектах ОАО "Канашский автоагрегатный завод"		х	х	х	х	всего	38900,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	38900,0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.22	Модернизация конденсаторных установок на объектах ОАО "Канашский автоагрегатный завод"		х	х	х	х	всего	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.23	Модернизация освещения на объектах ОАО "Канашский автоагрегатный завод"		х	х	х	х	всего	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.24	Замена поршневых компрессоров на винтовые на объектах ОАО "Канашский автоагрегатный завод"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	5600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	5600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.25	Замена индукционных электрических печей на газовые на объектах ОАО "Канашский автоагрегатный завод"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	2500,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	2500,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.26	Ремонт мягкой кровли с заменой теплоизоляционного слоя цеха N 2 на объектах ОАО "Шумерлинский завод специализированных автомобилей"		х	х	х	х	всего	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.27	Установка воздушного компрессора для производства собственного технического воздуха на объектах ОАО "Перкарбонат"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	3800,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	3800,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.28	Использование в сетях электрического освещения энергосберегающих ламп на объектах ОАО "Перкарбонат"		х	х	х	х	всего	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.29	Разработка проектно-сметной документации мероприятий в области энергосбережения на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	200,0	500,0	200,0	200,0	1000,0	200,0	200,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	200,0	500,0	200,0	200,0	1000,0	200,0	200,0
Мероприятие 2.1.30	Установка приборов учета тепловой энергии на вводе зданий - потребителей тепловой энергии, пара на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	560,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	560,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Мероприятие 2.1.31	Поагрегатный учет выработки тепловой энергии, пара в котельной на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.32	Поагрегатный учет потребления природного газа на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Мероприятие 2.1.33	Режимно-наладочные испытания котлов, строгое соблюдение режимных карт на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	900,0	0,0	0,0	1200,0	0,0	0,0	1500,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	900,0	0,0	0,0	1200,0	0,0	0,0	1500,0
Мероприятие 2.1.34	Режимно-наладочные работы на водоподготовительных установках на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	500,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Мероприятие 2.1.35	Комплексная гидравлическая балансировка тепловых сетей на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Мероприятие 2.1.36	Установка частотнорегулируемых# приводов на насосное оборудование для поддержания оптимального расхода теплофикационной, горячей воды в системе на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
Мероприятие 2.1.37	Теплоизоляция наружных стен корпусов и крыш зданий с завышенной теплоотдачей, замена окон, дверей на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Мероприятие 2.1.38	Замена изношенной изоляции трубопроводов тепловых сетей с применением новейших теплоизолирующих материалов на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
Мероприятие 2.1.39	Установка приборов учета электрической энергии на вводе зданий на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	900,0	0,0	0,0	1200,0	0,0	0,0	1500,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	900,0	0,0	0,0	1200,0	0,0	0,0	1500,0
Мероприятие 2.1.40	Применение частотно-регулируемых приводов на вентиляторах и насосном оборудовании на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Мероприятие 2.1.41	Модернизация систем освещения производственных корпусов и наружного освещения на базе современных энергоэффективных светильников на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Мероприятие 2.1.42	Применение аппаратуры для зонального отключения по уровням освещенности на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"						всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Мероприятие 2.1.43	Установка счетчиков воды на вводе зданий на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Мероприятие 2.1.44	Замена стальных и чугунных водопроводных труб на полиэтиленовые на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Мероприятие 2.1.45	Реконструкция системы выработки и распределения сжатого воздуха с частичной децентрализацией на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	10000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	10000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Мероприятие 2.1.46	Замена физически изношенных чугунных и керамических канализационных труб на полиэтиленовые на объектах филиала ЗАО "Фирма "Август" "ВЗСП"		х	х	х	х	всего	500,0	500,0	500,5	500,0	500,0	500,0	500,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	500,0	500,0	500,5	500,0	500,0	500,0	500,0
Мероприятие 2.1.47	Модернизация компрессорного хозяйства и установки осушки воздуха на объектах ОАО "Химпром"						всего	12700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	12700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.48	Техническое перевооружение электролизерного парка в производстве хлора и каустика на объектах ОАО "Химпром"		х	х	х	х	всего	25400,0	29700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	25400,0	29700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.49	Замена тепловых агрегатов на менее энергоемкие с большой теплоотдачей на объектах ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"		х	х	х	х	всего	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.50	Замена светильников с лампами типа ДРЛ на энергосберегающие на объектах ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"		х	х	х	х	всего	615,0	615,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	615,0	615,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.51	Капитальный ремонт узлов учета отопительной системы по корпусам завода на объектах ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"		х	х	х	х	всего	35000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	35000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.52	Замена технологического оборудования на менее энергоемкое на объектах ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод"		х	х	х	х	всего	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Мероприятие 2.1.53	Перевод освещения площадей производства с традиционного на энергосберегающее на объектах ОАО "Промтрактор"		х	х	х	х	всего	2925,0	2925,0	2925,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	2925,0	2925,0	2925,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.54	Переход на локальные источники теплоснабжения на объектах ОАО "Промтрактор"		х	х	х	х	всего	17000,0	17000,0	17000,0	17330,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	17000,0	17000,0	17000,0	17330,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.55	Замена светильников типа ДРЛ и ДНаТ на светодиодные на объектах ОАО "Тароупаковка"		х	х	х	х	всего	1370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.56	Установка преобразователя частоты "АПЧ" на электродвигатель питательного насоса на объектах ОАО "Тароупаковка"		х	х	х	х	всего	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.57	Установка преобразователя частоты "АПЧ" на сетевой насос на объектах ОАО "Тароупаковка"		х	х	х	х	всего	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.58	Замена электродвигателя постоянного тока на асинхронный с преобразователем частоты "АПЧ" на объектах ОАО "Тароупаковка"		х	х	х	х	всего	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.59	Установка датчиков движения, освещенности на объектах ОАО "Тароупаковка"		х	х	х	х	всего	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.60	Реконструкция уличного освещения промышленной площадки с заменой на энергосберегающие светильники на объектах ОАО "ЧПО им. В.И. Чапаева"		х	х	х	х	всего	800,0	800,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	800,0	800,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.61	Внедрение регулируемого привода на насосных установках на объектах ОАО "ЧПО им. В.И. Чапаева"		х	х	х	х	всего	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.62	Установка плавного пуска на электродвигателях сетевых насосов, на дымососах в котельной на объектах ОАО "ЧПО им. В.И. Чапаева"		х	х	х	х	всего	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.63	Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, воды на объектах ОАО "ЧПО им. В.И. Чапаева"		х	х	х	х	всего	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.64	Создание систем сбора, накопления и возврата конденсата на объектах ОАО "ЧПО им. В.И. Чапаева"		х	х	х	х	всего	1850,0	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1850,0	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2	Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе		х	х	х	х	всего	519438,5	430812,5	480101,8	403182,9	240251,4	54270,0	38776,2
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	519438,5	430812,5	480101,8	403182,9	240251,4	54270,0	38776,2
Мероприятие 2.2.1	Реконструкция привода питательного электронасоса ПЭ-580 ст. N 5 на Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала ОАО "ТГК-5" "Марий Эл и Чувашии"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	17481,0	17481,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	17481,0	17481,0	0,0
Мероприятие 2.2.2	Реконструкция схемы сбора омывочных вод оборудования с возвратом в технологический цикл Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала ОАО "ТГК-5" "Марий Эл и Чувашии"		х	х	х	х	всего	1749,5	1749,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1749,5	1749,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.3	Реконструкция схемы сбора условно чистых вод для подготовки обессоленной воды для технологических нужд на Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала ОАО "ТГК-5" "Марий Эл и Чувашии"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	675,0	675,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	675,0	675,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.4	Реконструкция башенной градирни БГ-320 ст. N 2 на Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала ОАО "ТГК-5" "Марий Эл и Чувашии"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	38350,0	38350,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	38350,0	38350,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.5	Замена устаревших преобразователей для катодной защиты на преобразователи нового поколения типа Тверца-900, Тверца-3000 и т.д. на объектах ОАО "Газпром газораспределение Чебоксары"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	1100,0	1500,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	1100,0	1500,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.6	Применение современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры из пористого политетрафторэтилена на объектах ОАО "Газпром газораспределение Чебоксары"		х	х	х	х	всего	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	430,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	425,0	430,0
Мероприятие 2.2.7	Использование в качестве запорной аппаратуры при строительстве и реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов вместо традиционных задвижек на объектах ОАО "Газпром газораспределение Чебоксары"		х	х	х	х	всего	450,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	450,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.8	Установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые дома, газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты и др. на объектах ОАО "Газпром газораспределение Чебоксары"		х	х	х	х	всего	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.9	Реализация Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях распределительно-сетевой компании филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"		х	х	х	х	всего	44550,2	54533,3	50500,8	48038,4	45304,1	36789,0	38776,2
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	44550,2	54533,3	50500,8	48038,4	45304,1	36789,0	38776,2
Мероприятие 2.2.10	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах ОАО "Чувашская топливная компания"		х	х	х	х	всего	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.11	Чистка плавающего мусора перед сороудерживающими решетками на объектах ОАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС"		х	х	х	х	всего	460,6	460,6	460,6	460,6	460,6	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	460,6	460,6	460,6	460,6	460,6	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.12	Установка датчиков присутствия, управляющих внутренним рабочим присутствием, на объектах ОАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС"		х	х	х	х	всего	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.13	Сезонная регулировка расхода воды на технологические нужды на объектах ОАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС"		х	х	х	х	всего	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.14	Замена системы тиристорного возбуждения на объектах ОАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС"		х	х	х	х	всего	169172,9	55461,6	73174,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	169172,9	55461,6	73174,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.15	Перевод гидротурбин из пропеллерного в поворотно-лопастный режим работы на объектах ОАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС"		х	х	х	х	всего	272802,4	293742,5	331105,6	354006,4	177003,2	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	272802,4	293742,5	331105,6	354006,4	177003,2	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.16	Модернизация систем внутреннего освещения, применение люминесцентных светильников с электронной пускорегулирующей аппаратуры на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.17	Замена ртутных ламп типа ДРЛ на энергосберегающие на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.18	Оптимизация мест размыкания сетей 6-10 кВ на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.19	Сезонное отключение трансформаторов на 2 трансформаторных подстанциях на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.20	Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.21	Поддержание оптимального уровня напряжения у потребителей путем переключения отпаек трансформаторов 10/0,4 кВ (45 шт.) на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.22	Выявление и устранение безучетного (бездоговорного) потребления электрической энергии (800 проверок) на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.23	Обучение должностных лиц, ответственных за повышение энергетической эффективности, в области энергосбережения на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.24	Замена однофазных и трехфазных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 на приборы учета с классом точности 1,0 на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.25	Автоматизация системы теплоснабжения здания с регулированием подачи теплоты на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.26	Перевод автомобильного транспорта на газовое топливо на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.27	Реализация энергосберегающих мероприятий в рамках инвестпрограммы на объектах МУП "Алатырские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	5924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	5924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.28	Строительство распределительного устройства (РУ-6 кВ) на водоочистной станции г. Шумерли МУП "Шумерлинские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	773,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	773,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.29	Реконструкция (строительство новой линии по новым технологиям) ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского в г. Шумерле МУП "Шумерлинские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	1421,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1421,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.30	Замена ламп накаливания на энергосберегающие МУП "Шумерлинские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.31	Установка комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ по ул. Колхозная г. Шумерли МУП "Шумерлинские городские электрические сети"		х	х	х	х	всего	0,0	1499,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	1499,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.2.32	Расширение применения энергоэффективной тепловой изоляции для изоляции трубопроводов и теплосилового оборудования на объектах ООО "Коммунальные технологии"		х	х	х	х	всего	21361,0	22728,0	24183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	21361,0	22728,0	24183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3	Энергоэффективность в сельском хозяйстве		х	х	х	х	всего	4800,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	4800,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3.1	Внедрение технологий и оборудования для переработки навоза (помета) в удобрения и биогаз сельхозтоваропроизводителями Чувашии		х	х	х	х	всего	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3.2	Реконструкция котельных старого образца и освоение производства блочно-модульных малых теплоэлектроцентралей для обеспечения сельскохозяйственных объектов теплом и электроэнергией сельхозтоваропроизводителями Чувашии		х	х	х	х	всего	2500,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	2500,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3.3	Освоение передвижных электрогенераторных установок с приводом от вала отбора мощности трактора для резервного, аварийного и автономного электроснабжения сельхозтоваропроизводителями Чувашии		х	х	х	х	всего	1300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3.4	Внедрение системы отопления сельскохозяйственных объектов на базе инфракрасных газовых горелок сельхозтоваропроизводителями Чувашии		х	х	х	х	всего	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4	Энергоэффективность в транспортном комплексе		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4.1	Планирование и разработка оптимальных схем транспортного обслуживания и транспортных процессов (развитие системы логистики) Минтрансом Чувашии		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4.2	Изучение возможности строительства автомобильных газонаполнительных станций Минтрансом Чувашии, Минстроем Чувашии		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4.3	Реконструкция существующих автомобильных заправочных станций с надстройкой газонаполнительной станции Чувашским филиалом ООО "Татнефть - АЗС Центр"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.4.4	Модернизация (в том числе замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом) и обновление парка наземного общественного транспорта с целью сокращения потребления энергетических ресурсов администрацией г. Чебоксары, администрацией г. Новочебоксарска, организациями транспорта		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.5	Развитие использования возобновляемых источников энергии		х	х	х	х	всего	100000,0	100000,0	57420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	100000,0	100000,0	57420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.5.1	Строительство установки по производству и использованию топливных брикетов (гранул) на основе осадка сточных вод ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии		х	х	х	х	всего	100000,0	100000,0	57420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	100000,0	100000,0	57420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.5.2	Увеличение производительности Чебоксарской ГЭС (увеличение отметки водохранилища до 68 метров) ОАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС"		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде		х	х	х	х	всего	389474,7	538769,5	336691,2	194546,3	96850,0	96850,0	101992,2
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	х	Ц130000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	113232,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	50912,7	117201,5	71178,0	48460,9	25400,0	25400,0	27971,1
			х	х	х	х	внебюджетные источники	225330,0	416568,0	260513,2	146085,5	71450,0	71450,0	74021,1
Мероприятие 3.1	Энергоэффективность в коммунальной энергетике		х	х	х	х	всего	273524,7	411719,5	278841,2	136696,3	39000,0	39000,0	44142,2
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	х	Ц130000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	113232,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	10412,7	71601,5	45778,0	23060,9	0,0	0,0	2571,1
			х	х	х	х	внебюджетные источники	149880,0	335118,0	228063,2	113635,5	39000,0	39000,0	41571,1
Мероприятие 3.1.1	Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей		х	х	х	х	всего	161930,1	272976,3	174991,7	97696,3	0,0	0,0	5142,2
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	х	Ц130000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	105860,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	10024,7	61858,3	35900,6	23060,9	0,0	0,0	2571,1
			х	х	х	х	внебюджетные источники	46045,4	206118,0	134091,1	74635,5	0,0	0,0	2571,1
Мероприятие 3.1.1.1	Реконструкция тепловых сетей от котельной N 1 по ул. Чернышевского пгт Вурнары Вурнарского района		х	х	х	х	всего	5659,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	2950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	2709,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.2	Реконструкция котельной N 4 по пер. Тракторный пгт Вурнары Вурнарского района		х	х	х	х	всего	0,0	1875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	1625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.3	Реконструкция газовой котельной "Центральная" с заменой котлов по ул. Мира пгт Ибреси Ибресинского района		х	х	х	х	всего	3002,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1002,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.4	Реконструкция газовой котельной "Квартальная" с заменой котлов по ул. Пионерская пгт Ибреси Ибресинского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	7580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	1010,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	6569,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.5	Реконструкция котельной N 9 г. Козловки Козловского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	5812,5	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	775,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	5037,5	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.6	Реконструкция тепловых сетей г. Козловки Козловского района		х	х	х	х	всего	2966,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	1074,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1891,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.7	Реконструкция тепловых сетей от котельной N 1 в с. Красноармейское Красноармейского района		х	х	х	х	всего	0,0	2817,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	1400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	1417,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.8	Реконструкция котельной "Советская" с тепловыми сетями по ул. Советская г. Мариинского Посада Мариинско-Посадского района		х	х	х	х	всего	8742,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	4742,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.9	Реконструкция котельной "Коновалово" с тепловыми сетями по ул. Котовского, г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района		х	х	х	х	всего	0,0	15046,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	7523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	7523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.10	Реконструкция теплотрассы в с. Порецкое Порецкого района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	7504,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	3752,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	3752,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.11	Реконструкция квартальной котельной "МРТП" с заменой четырех котлов и теплотрассы с. Порецкое Порецкого района		х	х	х	х	всего	0,0	5272,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	2636,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	2636,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.12	Реконструкция котельной N 2 по ул. Заводская пгт Урмары Урмарского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	16949,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	1694,9	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	15254,1	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.13	Реконструкция котельной N 1 и тепловых сетей, г. Цивильск Цивильского района		х	х	х	х	всего	0,0	13880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	6940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	6940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.14	Реконструкция котельной и тепловых сетей пос. Новое Атлашево Чебоксарского района		х	х	х	х	всего	0,0	34179,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	17089,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	17089,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.15	Реконструкция котельной и тепловых сетей пос. Новое Атлашево Чебоксарского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.16	Реконструкция квартальной котельной N 4 и тепловых сетей пгт Кугеси Чебоксарского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	116525,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	11652,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	104872,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.17	Реконструкция котельной N 1 администрации Кугесьского сельского поселения по ул. Кутузова, 15а в пгт Кугеси Чебоксарского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	6589,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	2306,2	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	4282,9	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.18	Реконструкция тепловых сетей по ул. Космовского, Ленина с. Шемурша Шемуршинского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	5580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	4340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	1240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.19	Реконструкция тепловых сетей от котельной N 4 с. Яльчики Яльчикского района						всего	0,0	0,0	2690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	941,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	1748,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.20	Реконструкция котельной N 4 с. Яльчики Яльчикского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	1687,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	590,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	1096,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.21	Реконструкция тепловых сетей (от ТК 8 ул. Комсомола до ТК 18) квартала "Центр" в г. Алатыре		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	15060,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	5271,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	9789,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.22	Реконструкция участков тепловых сетей кварталов "Стрелка", "Центр", "Бугор" в г. Алатыре		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	23290,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	8151,5	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	15138,5	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.23	Строительство блочно-модульной котельной и реконструкция тепловых сетей по адресу: ул. Горького, ул. Гончарова, ул. Советская г. Алатырь ГУП Чувашской Республики "Чувашгаз" Минстроя Чувашии		х	х	х	х	всего	22400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	22400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.24	Строительство блочно-модульной котельной и реконструкция тепловых сетей по адресу: ул. Мичурина, 23, г. Алатырь ГУП Чувашской Республики "Чувашгаз" Минстроя Чувашии		х	х	х	х	всего	13300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	13300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.25	Строительство блочно-модульной котельной и реконструкция тепловых сетей в с. Шоршелы Чебоксарского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	25339,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	2533,9	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	22805,1	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.26	Строительство блочно-модульной котельной 1 и реконструкция инженерных коммуникаций в пос. Сюктерка Чебоксарского района		х	х	х	х	всего	0,0	8644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	864,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	7779,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.27	Строительство блочно-модульной котельной 2 и реконструкция инженерных коммуникаций в пос. Сюктерка Чебоксарского района		х	х	х	х	всего	0,0	23475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	2347,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	21127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.28	Строительство блочно-модульной котельной и реконструкция тепловых сетей для микрорайонов "Чайка", "Березка" г. Ядрина		х	х	х	х	всего	0,0	40085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	4008,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	36076,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.29	Реконструкция и модернизация котельной N 14 микрорайона "Восточный" г. Канаша		х	х	х	х	всего	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц13И018	500	республиканский бюджет Чувашской Республики	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	4025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.30	Реконструкция тепловых сетей от ТК-11 "З" и ТК-17 "Ю" в г. Новочебоксарске (окончание реконструкции)		х	х	х	х	всего	0,0	1768,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.31	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей на участке ТК-5 "В" - ТК-8 "В" г. Новочебоксарска		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	5880,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	2341,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	3539,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.32	Реконструкция тепловых сетей между VI Западным микрорайоном и VII Западным микрорайоном г. Новочебоксарска		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5142,2
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2571,1
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2571,1
Мероприятие 3.1.1.33	Реконструкция надземных тепловых сетей между ТП-17 и ТП-3 по ул. Промышленная г. Новочебоксарска		х	х	х	х	всего	0,0	17207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	7542,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	9664,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.34	Реконструкция тепловых сетей Ивановского микрорайона г. Новочебоксарска		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	4656,8	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	2328,4	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	2328,4	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.35	Реконструкция тепловых сетей в 4-трубном исполнении от ЦТП-1 микрорайона "Камчатка" г. Шумерли		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	15470,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	7735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	7735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.36	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП-3 котельной N 15 г. Шумерли		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	7074,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	3537,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	3537,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.37	Строительство блочно-модульной котельной N 1, реконструкция тепловых сетей и горячего водоснабжения по ул. Францева г. Шумерли		х	х	х	х	всего	0,0	34897,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	3489,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	31407,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.38	Строительство блочно-модульной котельной N 2, реконструкция тепловых сетей и горячего водоснабжения по ул. Колхозная г. Шумерли		х	х	х	х	всего	0,0	48200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	4820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	43380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.39	Строительство блочно-модульной котельной N 3 по ул. К. Маркса г. Шумерля		х	х	х	х	всего	0,0	20630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	2063,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	18567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.40	Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в развитии и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	10000,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0412	Ц136039	800	республиканский бюджет Чувашской Республики	10000,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.41	Возмещение расходов ГУП Чувашской Республики "Чувашгаз" Минстроя Чувашии, связанных с погашением долговых обязательств, возникших в результате перевода долга МУП "Теплоэнерго" г. Шумерли перед ОАО "Сбербанк России" в рамках реализации программы развития ГУП Чувашской Республики "Чувашгаз" Минстроя Чувашии	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - ГУП Чувашской Республики "Чувашгаз" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	91860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц136057	800	республиканский бюджет Чувашской Республики	91860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.2	Водоснабжение и водоотведение		х	х	х	х	всего	37500,0	54000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	37500,0	54000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
Мероприятие 3.1.2.1	Модернизация насосных агрегатов водозаборных сооружений, насосных станций администрацией г. Чебоксары, администрацией г. Новочебоксарска, организациями коммунального комплекса		х	х	х	х	всего	18000,0	21000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	18000,0	21000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Мероприятие 3.1.2.2	Внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления технологическими процессами, в том числе с установкой устройств частотного регулирования электроприводов, органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса		х	х	х	х	всего	8000,0	15000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	8000,0	15000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
Мероприятие 3.1.2.3	Внедрение установок плавного пуска погружных насосов органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса		х	х	х	х	всего	2500,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	2500,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Мероприятие 3.1.2.4	Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на биологических очистных сооружениях канализации в г. Новочебоксарске ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.2.5	Внедрение установок частотного регулирования электроприводов на очистных сооружениях канализации ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии		х	х	х	х	всего	9000,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	9000,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.3	Электроснабжение		х	х	х	х	всего	74094,6	84743,2	78849,5	14000,0	14000,0	14000,0	14000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	7372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	388,0	9743,2	9877,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	66334,6	75000,0	68972,1	14000,0	14000,0	14000,0	14000,0
Мероприятие 3.1.3.1	Оптимизация загрузки трансформаторов, замена трансформаторных подстанций и распределительных устройств, замена и кольцевание кабельных и воздушных линий электропередачи Минстроем Чувашии		х	х	х	х	всего	25000,0	30000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	25000,0	30000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
Мероприятие 3.1.3.2	Субсидии на модернизацию уличного освещения	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	49094,6	54743,2	66849,5	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц13Д025	500	республиканский бюджет Чувашской Республики	7372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	388,0	9743,2	9877,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	41334,6	45000,0	56972,1	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
Мероприятие 3.1.3.3	Реконструкция линий передачи 0,4-10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода органами местного самоуправления	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2	Энергоэффективность в жилищном фонде		х	х	х	х	всего	115950,0	127050,0	57850,0	57850,0	57850,0	57850,0	57850,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	40500,0	45600,0	25400,0	25400,0	25400,0	25400,0	25400,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	75450,0	81450,0	32450,0	32450,0	32450,0	32450,0	32450,0
Мероприятие 3.2.1	Проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса		х	х	х	х	всего	5000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	4000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	1000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
Мероприятие 3.2.2	Реконструкция многоквартирных домов с переводом на поквартирную систему учета отопления, в том числе квартир, офисных помещений органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса		х	х	х	х	всего	92000,0	95000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	28000,0	29000,0	9000,0	9000,0	9000,0	9000,0	9000,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	64000,0	66000,0	16000,0	16000,0	16000,0	16000,0	16000,0
Мероприятие 3.2.3	Монтаж автоматизированных систем учета и регулирования энергоресурсов в многоквартирных домах органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса		х	х	х	х	всего	10000,0	14000,0	14000,0	14000,0	14000,0	14000,0	14000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	8000,0	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0	11000,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	2000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Мероприятие 3.2.4	Монтаж установок автоматического включения освещения мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса		х	х	х	х	всего	3500,0	5600,0	6400,0	6400,0	6400,0	6400,0	6400,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	500,0	600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	3000,0	5000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
Мероприятие 3.2.5	Установка терморегуляторов в жилищном фонде администрацией г. Чебоксары, МБУ "Управление жилищным фондом г. Чебоксары"		х	х	х	х	всего	5450,0	5450,0	5450,0	5450,0	5450,0	5450,0	5450,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	5450,0	5450,0	5450,0	5450,0	5450,0	5450,0	5450,0
Мероприятие 3.2.6	Осуществление поддержки населения Чувашской Республики в проведении работ по переводу домов на индивидуальное поквартирное отопление органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Энергоэффективность в бюджетном секторе		х	х	х	х	всего	93556,1	26646,0	24275,0	33933,0	33848,0	22350,0	22350,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	20983,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	18749,7	15512,0	13550,0	22959,0	22650,0	12350,0	12350,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	53823,0	11134,0	10725,0	10974,0	11198,0	10000,0	10000,0
Мероприятие 4.1	Строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашской Республики ДПО "СДЮСШОР N 3" Минспорта Чувашии и БОУ ДОД "СДЮСШОР N 4 по хоккею с шайбой" Минспорта Чувашии		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.2	Строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашской Республики "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии		х	х	х	х	всего	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.3	Замена электропроводки в образовательных организациях, подведомственных Минобразования Чувашии, а также переход на освещение энергосберегающими светильниками	соисполнитель - Минобразования Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.4	Замена оконных блоков в образовательных организациях, подведомственных Минобразования Чувашии	соисполнитель - Минобразования Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.5	Строительство блочной котельной и реконструкция инженерных сетей КС(К)ОУ "Ибресинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 33, пгт Ибреси, Ибресинский район	соисполнитель - Минобразования Чувашии	х	х	х	х	всего	2829,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			874	0702	Ц13И008	400	республиканский бюджет Чувашской Республики	2829,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.6	Строительство блочно-модульной котельной в АУ Чувашской Республики СПО "ЦААТ" Минобразования Чувашии с инженерными сетями по ул. П. Иванова, д. 9 в г. Цивильске Цивильского района	соисполнитель - Минобразования Чувашии	х	х	х	х	всего	4945,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			874	0704	Ц13И009	400	республиканский бюджет Чувашской Республики	4945,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.7	Реконструкция котельной в КСУВУ "Убеевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа" Минобразования Чувашии	соисполнитель - Минобразования Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.8	Капитальный и текущий ремонт зданий, строений, сооружений в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности	соисполнитель - Минздравсоцразвития Чувашии	х	х	х	х	всего	12911,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			855	0902	Ц131004	600	республиканский бюджет Чувашской Республики	12911,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.8.1	Капитальный и текущий ремонт зданий, строений, сооружений в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности БУ Чувашской Республики "Вурнарская ЦРБ" Минздравсоцразвития Чувашии	соисполнитель - Минздравсоцразвития Чувашии	х	х	х	х	всего	6455,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			855	0902	Ц131004	600	республиканский бюджет Чувашской Республики	6455,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.8.2	Капитальный и текущий ремонт зданий, строений, сооружений в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности БУ Чувашской Республики "Порецкая ЦРБ" Минздравсоцразвития Чувашии	соисполнитель - Минздравсоцразвития Чувашии	х	х	х	х	всего	6456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			855	0902	Ц131004	600	республиканский бюджет Чувашской Республики	6456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.9	Капитальный ремонт котельной БУ Чувашской Республики "Батыревская ЦРБ" Минздравсоцразвития Чувашии	соисполнитель - Минздравсоцразвития Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.10	Строительство котельной БУ Чувашской Республики "Чебоксарская РБ" Минздравсоцразвития Чувашии	соисполнитель - Минздравсоцразвития Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.11	Строительство котельной БУ Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Минздравсоцразвития Чувашии	соисполнитель - Минздравсоцразвития Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.12	Строительство котельной БУ Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минздравсоцразвития Чувашии	соисполнитель - Минздравсоцразвития Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.13	Строительство котельной БУ Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии	соисполнитель - Минздравсоцразвития Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.14	Замена оконных блоков в зданиях учреждений Госслужбы занятости Чувашии, а также переход на освещение энергосберегающими светильниками		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.15	Замена электропроводки и автоматики в зданиях учреждений ГКЧС Чувашии, а также переход на освещение энергосберегающими светильниками, в том числе уличное освещение	соисполнитель - ГКЧС Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.16	Проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий учреждений ГКЧС Чувашии, в том числе по утеплению зданий	соисполнитель - ГКЧС Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.17	Замена циркуляционных насосов в ПЧ-32 с. Красноармейское, ПЧ-26 с. Батырево, ПЧ-33 с. Красные Четаи, ПЧ-37 с. Моргауши, ПЧ-38 с. Порецкое, ПЧ-21 с. Киря	соисполнитель - ГКЧС Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.18	Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования, замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений	соисполнитель - ГКЧС Чувашии	х	х	х	х	всего	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			877	0310	Ц131005	200	республиканский бюджет Чувашской Республики	296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.19	Установка автоматизированных тепловых пунктов в учреждениях ГКЧС Чувашии	соисполнитель - ГКЧС Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.20	Проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в зданиях учреждений Мининформполитики Чувашии		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.21	Реконструкция газовой котельной МБОУ "Таутовская СОШ" Аликовского района с установкой модульной котельной		х	х	х	х	всего	1024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	1024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.22	Реконструкция газовой котельной МБОУ "Раскильдинская СОШ" Аликовского района с установкой модульной котельной		х	х	х	х	всего	650,0	798,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	650,0	798,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.23	Замена изношенных систем водоснабжения и водоотведения в бюджетных организациях Аликовского района		х	х	х	х	всего	1547,0	1548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	944,0	944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	603,0	604,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.24	Замена котлов с низким КПД, ненадежных в эксплуатации и морально устаревших, на более современные и экономичные с высоким КПД на объектах образовательных организаций Канашского района		х	х	х	х	всего	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.25	Реконструкция котельной МБОУ "Юськасинская СОШ" Моргаушского района		х	х	х	х	всего	8200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	7600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.26	Реконструкция котельной МБОУ "Чуманкасинская СОШ" Моргаушского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.27	Реконструкция котельной МБОУ "Юнгинская СОШ" Моргаушского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.28	Реконструкция котельной МБОУ "Калайкасинская СОШ" Моргаушского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.29	Реконструкция котельной МБОУ "Орининская СОШ" Моргаушского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.30	Реконструкция котельной МБОУ "Большекарачкинская ООШ" Моргаушского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.31	Реконструкция котельной МБДОУ "Солнышко" в с. Трехбалтаево Шемуршинского района		х	х	х	х	всего	0,0	1200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.32	Реконструкция котельной для обеспечения горячей водой и теплом БУ "Шемуршинская ЦРБ" Минздравсоцразвития Чувашии		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	1925,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	1200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.33	Реконструкция котельной МБДОУ "Чебурашка" в с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	1370,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	1290,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.34	Реконструкция тепловых сетей от котельной МБДОУ "Чебурашка" в с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	8348,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	8200,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.35	Реконструкция котельной МБОУ "Чепкас-Никольская ООШ" Шемуршинского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	1865,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	1119,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	746,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.36	Реконструкция тепловых сетей от котельной МБОУ "Чепкас-Никольская ООШ" Шемуршинского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	8348,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	8200,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.37	Реконструкция котельной МБОУ "Трехбалтаевская СОШ" Шемуршинского района		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	3150,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	2100,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	1050,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.38	Реконструкция ТП-110 МБОУ "СОШ N 11 им. И.А. Кабалина" г. Канаша с установкой 2 силовых трансформаторов 400 кВА и модернизация силового оборудования		х	х	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.39	Реконструкция ТП-41 МБОУ "СОШ N 1" г. Канаша с установкой 2 силовых трансформаторов 630 кВА и модернизация силового оборудования		х	х	х	х	всего	1800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.40	Установка пластиковых окон на объектах бюджетной сферы г. Чебоксары		х	х	х	х	всего	1500,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	1500,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.41	Установка энергосберегающих светильников на объектах бюджетной сферы г. Чебоксары		х	х	х	х	всего	2265,9	2350,0	2350,0	2350,0	2350,0	2350,0	2350,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	2265,9	2350,0	2350,0	2350,0	2350,0	2350,0	2350,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.42	Диспетчеризация объектов бюджетной сферы г. Чебоксары		х	х	х	х	всего	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.43	Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы г. Чебоксары		х	х	х	х	всего	1065,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	1065,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.44	Реализация энергосервисного контракта на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 10 образовательных учреждений г. Чебоксар		х	х	х	х	всего	42270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	42270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.45	Организация регулирования потребления тепловой энергии в организациях бюджетной сферы г. Новочебоксарска		х	х	х	х	всего	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 Государственная программа дополнена приложением N 16, вступающим в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Приложение N 16
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы"

Подпрограмма
"Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Цели подпрограммы	-	снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов по сравнению со стоимостью 2012 года; создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан, в том числе граждан, имеющих трех и более детей; формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан; создание для граждан в Чувашской Республике возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет; предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия
Задачи подпрограммы	-	увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья для жителей Чувашской Республики; создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса, в том числе быстровозводимого энергоэффективного малоэтажного жилья со снижением себестоимости строительства; повышение уровня обеспеченности населения жильем путем развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, включая строительство арендного жилья, формирование государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования; формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость жилья; обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом населения; создание условий для дальнейшего развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования; стимулирование частной инициативы граждан в строительстве жилья; вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономического класса
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: годовой объем ввода жилья - 1250 тыс. кв. метров общей площади жилья; годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, - 775 тыс. кв. метров, малоэтажного жилья - 750 тыс. кв. метров, многоэтажного жилья - 500 тыс. кв. метров; годовой объем ввода жилья для целей коммерческого найма - 17,0 тыс. кв. метров; обеспеченность населения жильем - 27,1 кв. метра на 1 человека; обеспеченность населения жильем для целей коммерческого найма - 0,014 кв. метра на 1 человека; доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде - 0 процентов от общей площади жилищного фонда; доля многоквартирных домов, снесенных в рамках переселения граждан из аварийного жилья, - 0 процентов от числа домов в жилищном фонде; коэффициент доступности жилья для населения - 1,8 года; коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования для населения - до 0,01 года; площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в республиканские адресные перечни земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности, - 315,1 га; площадь жилья, находящегося на стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства, - 1500,0 кв. метра; доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой, - 52 процента; доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления разработаны планы освоения, - 100 процентов; количество выданных ипотечных кредитов и займов - 9,26 тыс. штук; предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия, - 60 процентов; снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса, по сравнению с ценами 2012 года - 20 процентов; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, - 50 процентов
Срок реализации подпрограммы	-	2014-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы	-	прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы за 2014-2020 годы составят 90437917,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 12559264,4 тыс. рублей; в 2015 году - 12417910,0 тыс. рублей; в 2016 году - 12766635,9 тыс. рублей; в 2017 году - 13176526,7 тыс. рублей; в 2018 году - 13174526,7 тыс. рублей; в 2019 году - 13172526,7 тыс. рублей; в 2020 году - 13170526,7 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 454980,9 тыс. рублей (0,5 процента), в том числе: в 2014 году - 150864,8 тыс. рублей; в 2015 году - 50682,6 тыс. рублей; в 2016 году - 50686,7 тыс. рублей; в 2017 году - 50686,7 тыс. рублей; в 2018 году - 50686,7 тыс. рублей; в 2019 году - 50686,7 тыс. рублей; в 2020 году - 50686,7 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 2676936,2 тыс. рублей (3,1 процента), в том числе: в 2014 году - 413399,6 тыс. рублей; в 2015 году - 269227,4 тыс. рублей; в 2016 году - 114949,2 тыс. рублей; в 2017 году - 472840,0 тыс. рублей; в 2018 году - 470840,0 тыс. рублей; в 2019 году - 468840,0 тыс. рублей; в 2020 году - 466840,0 тыс. рублей; местных бюджетов - 656000,0 тыс. рублей (0,7 процента), в том числе: в 2014 году - 90000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 92000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 94000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 95000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 95000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 95000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 95000,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 86650000,0 тыс. рублей (95,7 процента), в том числе: в 2014 году - 11905000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 12006000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 12507000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 12558000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 12558000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 12558000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 12558000,0 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	реализация подпрограммы должна обеспечить достижение к 2021 году следующих показателей: улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике с ростом жилищной обеспеченности до 27,1 кв. метра на человека; обеспечение коэффициента доступности жилья - 1,8 года; увеличение годового объема ввода жилья с 857,0 тыс. кв. метров общей площади жилья до 1250,0 тыс. кв. метров; увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, с 394 тыс. кв. метров до 775,0 тыс. кв. метров; доведение доли земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой, до 52 процентов; доведение количества выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов и займов до 9,26 тыс. штук; обеспечение комплексного освоения территорий с решением при их застройке проблем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость квадратного метра жилья; создание государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования площадью 200 тыс. кв. метров для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса за счет собственных средств, ипотечного кредитования, средств государственной поддержки в улучшении жилищных условий; полное обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; совершенствование нормативно-правовой базы Чувашской Республики в целях повышения доступности жилья; создание условий для улучшения демографической ситуации в Чувашской Республике, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе; обеспечение ежегодного прироста доходов бюджетов всех уровней, а также валового регионального продукта благодаря приросту объемов ввода жилья; создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Обеспечение важнейшей потребности человека - иметь благоустроенное жилье - является одной из фундаментальных задач любого правового государства. Экономическая значимость жилищного строительства, являющегося генератором поступления плановых и привлеченных инвестиций в целый ряд отраслей, а также мультипликативный эффект шестикратного увеличения занятости населения в смежных отраслях определяют постоянную приоритетную поддержку жилищного строительства в Чувашской Республике.

К основным причинам, препятствующим инвестиционной активности в строительстве как крупных застройщиков, так и граждан, относятся:

неосведомленность потенциальных инвесторов (застройщиков), граждан о перспективных площадках для градостроительного освоения, предусмотренных в утвержденных документах территориального планирования, а также отсутствие у них информации об указанных документах;

отсутствие заранее разработанной и утвержденной органами местного самоуправления документации по планировке территорий (микрорайонов, кварталов, жилых районов, улиц);

отсутствие сформированных органами местного самоуправления земельных участков под жилищное строительство;

излишне регламентированная и громоздкая система выдачи исходно-разрешительной документации на осуществление строительства, получение технических условий на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и на ввод объектов в эксплуатацию, что приводит к созданию искусственных административных барьеров;

отсутствие земельных участков, предусмотренных под жилищное строительство, с имеющейся коммунальной инфраструктурой;

высокая изношенность производственных мощностей большинства действующих организаций промышленности строительных материалов;

низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций и граждан.

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" (далее - подпрограмма) разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р, Указа Главы Чувашской Республики от 15 октября 2012 г. N 114 "О дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в Чувашской Республике". Подпрограмма базируется на основных положениях федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее - федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы), и Закона Чувашской Республики "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года".

Подпрограмма разработана с целью обеспечения населения Чувашской Республики доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, привлечения инвестиций в отрасль, удовлетворения спроса населения на жилье различной степени комфортности и является одним из основных инструментов реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Чувашской Республике.

На федеральном уровне сформирована определенная нормативно-правовая база, являющаяся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, обеспечением прав собственности в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений. Принят ряд федеральных законов, направленных на формирование рынка доступного жилья, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации.

На республиканском уровне новые правовые условия создают основу для обеспечения населения доступным жильем и требуют широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления и осуществления мер нормативно-правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

Формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, определяют социальную направленность нового этапа реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы и экономических преобразований в стране. Реальная возможность заработать на достойное жилье для значительных групп населения будет способствовать активизации их экономической деятельности, а четкое определение групп, перед которыми общество несет обязательства по удовлетворению их жилищных потребностей, - преодолению иждивенческих настроений у значительной части населения.

Реформирование жилищной сферы обеспечило коренной поворот от планово-административных методов регулирования к рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав малоимущим гражданам и иным категориям населения, установленным законодательством Российской Федерации. Право собственности на жилье, а также рынок жилья стали неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере.

Исходя из тенденций развития строительного комплекса и строительства жилья в республике подпрограмма призвана в рамках основных направлений, определяемых федеральной целевой программой "Жилище" на 2011-2015 годы и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", обеспечить комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, практическую реализацию мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих в этой сфере проблемных вопросов. В рамках реализации проектов комплексного освоения территорий в целях строительства жилья экономического класса на республиканском уровне будет отработан комплексный подход к оказанию различных мер государственной поддержки, предусматривающий поддержку частной инициативы граждан, поддержку жилищных некоммерческих объединений граждан, поддержку местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов, помощь в использовании средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий, обеспечение территорий в целях жилищного строительства необходимой инфраструктурой. Подпрограмма ориентирована на интеграцию в действующие и разрабатываемые государственные программы Российской Федерации и государственные программы Чувашской Республики, предполагающие реализацию механизмов поддержки развития строительного комплекса и жилищного строительства.

1.1. Интенсивность жилищного строительства в Чувашской Республике

В Чувашской Республике жилищному строительству с учетом его социальной и экономической эффективности в последние 10 лет уделялось особое внимание. В 2007 и 2008 годах в Чувашии строилось 0,8 кв. метра жилья в расчете на одного человека, при этом в сельской местности, где проживало 42 процента населения республики, ввод жилья составлял 1 кв. метр на 1 жителя.

В целом по данному интегральному показателю развития жилищного строительства Чувашская Республика в течение последних 10 лет опережала Российскую Федерацию, с 2003 года имела лучший показатель в Приволжском федеральном округе (табл. 1).

Таблица 1

Ввод в действие жилых домов в расчете на 1 тыс. человек населения в субъектах Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

(кв. метров общей площади)

	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Российская Федерация	252	285	304	355	428	449	420	409	436	456
Республика Башкортостан	358	369	395	420	458	580	580	493	518	571
Республика Марий Эл	203	225	255	323	402	426	428	435	453	506
Республика Мордовия	174	179	210	250	288	340	333	344	357	327
Республика Татарстан	414	469	436	473	542	590	533	536	633	631
Удмуртская Республика	201	232	240	275	315	318	304	316	332	343
Чувашская Республика	415	480	566	663	782	766	677	697	708	656
Пермский край	148	161	231	262	324	307	261	287	284	312
Кировская область	108	157	177	215	265	303	246	279	302	301
Нижегородская область	165	198	218	243	318	404	421	437	445	455
Оренбургская область	240	253	271	306	355	367	362	287	366	346
Пензенская область	163	195	223	288	399	437	443	449	485	537
Самарская область	263	266	285	237	405	419	318	323	414	460
Саратовская область	179	184	260	311	395	431	444	451	464	494
Ульяновская область	133	116	218	256	326	389	408	359	429	476

Интенсивность жилищного строительства в городской и сельской местности в Чувашской Республике также различается (табл. 2).

Таблица 2

Ввод жилья в городской и сельской местности в Чувашской Республике

Наименование показателя	Единица измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Ввод жилых домов в городах	тыс.кв.м	365,5	418,5	398,4	397,1	449,8
Численность городского населения	тыс.чел.	738,3	737,0	740,4	742,0	744,7
Ввод жилья на 1 городского жителя	кв.м/чел.	0,495	0,568	0,538	0,535	0,604
Ввод жилых домов в сельской местности	тыс.кв.м	486,7	456,2	488,0	421,4	387,3
Численность сельского населения	тыс.чел.	541,1	513,5	506,6	503,2	496,9
Ввод жилья на 1 сельского жителя	кв.м/чел.	0,900	0,888	0,963	0,837	0,779

Данные показатели достигнуты за счет целенаправленной и системной работы по созданию условий для развития массового строительства жилья экономического класса, обеспечению повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, упрощению порядка предоставления земель под малоэтажное жилищное строительство и индивидуальное жилищное строительство, обеспечению земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой.

1.2. Состояние строительного комплекса Чувашской Республики, его нацеленность на жилищное строительство

Чувашская Республика располагает сложившимся и достаточно развитым строительным комплексом, который продолжает развиваться в настоящее время. В строительном комплексе Чувашской Республики зарегистрировано более 2500 организаций, в том числе более 2300 строительных организаций, 196 предприятий промышленности строительных материалов. Малыми предприятиями выполняется более 60 процентов строительно-монтажных работ и выпускается 17 процентов строительных материалов. В строительном комплексе занято более 28,0 тыс. человек, в том числе более 22,0 тыс. человек - в строительных организациях и более 6,0 тыс. человек - в промышленности строительных материалов.

Строительный комплекс Чувашии имеет мощности индустриального домостроения: каркасного, сборно-монолитного - около 280 тыс. кв. метров, малоэтажного деревянного - более 250 тыс. кв. метров, крупнопанельного - около 300 тыс. кв. метров жилья в год. Имеющаяся база по производству строительных материалов и потенциал строительных организаций с учетом спроса рынка позволяют увеличить объемы выпуска продукции и обеспечить решение поставленных задач по увеличению объемов жилищного строительства.

1.3. Стоимость жилья как один из основных индикаторов его доступности

Одним из основных факторов, влияющих на доступность жилья, является цена жилья на первичном рынке (табл. 3).

Таблица 3

Средние цены 1 кв. метра общей площади на рынке жилья

(рублей)

Наименование субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном округе	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Республика Башкортостан	39573	35505	36811	38238	40797	47977
Республика Марий Эл	39160	33384	36348	37314	38872	39435
Республика Мордовия	39727	33446	31681	35020	40504	43579
Республика Татарстан	34628	30892	34315	35750	43008	43563
Удмуртская Республика	38905	36885	33094	35603	38097	40781
Чувашская Республика	33522	29488	29438	34740	37771	40900
Пермский край	50855	41577	40312	44834	44176	48654
Кировская область	37320	31986	31386	31741	37446	40759
Нижегородская область	62422	50698	47062	45972	48377	52982
Оренбургская область	35850	33147	34883	34062	35576	38799
Пензенская область	35286	31232	30357	31428	35155	38385
Самарская область	45130	43463	43220	36405	37912	42145
Саратовская область	28577	29692	31679	34206	36557	40845
Ульяновская область	36744	32692	33330	33030	33929	35539

Чувашская Республика по средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилья заняла в Приволжском федеральном округе в 2013 году 7-е место. Это свидетельствует о положительных процессах в строительной отрасли, влекущих уменьшение спекуляции на рынке жилья, снижение целого ряда издержек, влияющих на стоимость жилья.

1.4. Оценка жилищного строительства в Чувашской Республике

Одним из основных интегральных показателей, характеризующих эффективность решения жилищной проблемы, является обеспеченность населения жильем, или площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя.

Данный показатель в Чувашской Республике опережает общероссийский показатель и средний по Приволжскому федеральному округу, среди 14 субъектов Чувашская Республика занимает 5-е место (табл. 4).

Таблица 4

Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя (на конец периода)

(кв. метров)

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Российская Федерация		22,2	22,6	23,0	23,4
Приволжский федеральный округ	21,8	22,3	22,7	23,2	23,6
Республика Башкортостан	20,5	21,1	21,5	22,0	22,6
Республика Марий Эл	21,5	22,0	22,4	22,7	23,2
Республика Мордовия	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
Республика Татарстан	21,9	22,1	22,8	23,3	23,7
Удмуртская Республика	19,5	19,6	20,0	20,3	20,6
Чувашская Республика	22,3	22,7	23,3	23,8	24,3
Пермский край	20,9	21,2	21,5	21,8	22,1
Кировская область	22,1	21,5	22,8	23,2	23,6
Нижегородская область	23,1	23,6	24,0	24,4	24,8
Оренбургская область	21,6	22,0	22,3	22,7	23,1
Пензенская область	23,1	23,6	24,1	24,8	25,4
Самарская область	21,5	21,9	22,3	22,6	22,9
Саратовская область	24,1	24,7	25,3	25,7	26,1
Ульяновская область	22,4	22,8	23,2	23,6	24,1

Обеспечение жильем в Чувашской Республике имеет свои особенности, обусловленные объективными различиями территорий. Данный показатель сильно колеблется по отдельным муниципальным образованиям Чувашской Республики (табл. 5).

Таблица 5

Общая площадь жилых домов, приходящаяся в среднем на одного жителя

(кв. метров)

	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4
Чувашская Республика - всего	23,3	23,8	24,3
в том числе:
город	21,3	21,5	21,8
сельская местность	26,1	27,0	27,9
в том числе по муниципальным районам и городским округам:
г. Чебоксары	21,0	21,2	21,5
г. Алатырь	24,3	24,6	25,2
г. Канаш	21,3	21,6	21,8
г. Новочебоксарск	19,3	19,6	19,9
г. Шумерля	25,3	25,8	26,0
Алатырский	27,8	28,7	30,0
Аликовский	25,5	26,3	27,5
Батыревский	24,5	25,2	26,1
Вурнарский	26,3	27,6	28,5
Ибресинский	29,2	30,9	31,9
Канашский	26,2	27,0	28,4
Козловский	28,8	30,1	31,3
Комсомольский	21,1	21,6	22,1
Красноармейский	29,5	30,8	31,9
Красночетайский	33,4	34,5	35,4
Мариинско-Посадский	27,4	28,1	28,8
Моргаушский	25,7	26,2	26,5
Порецкий	27,4	28,3	29,1
Урмарский	26,1	27,6	28,6
Цивильский	22,1	22,7	23,4
Чебоксарский	21,2	21,8	22,1
Шемуршинский	27,8	29,8	31,5
Шумерлинский	30.7	30,3	31,6
Ядринский	28.6	29,8	30,9
Яльчикский	30,2	31,6	32,3
Янтиковский	27,2	28,0	28,6

Приведенные цифры показывают большую обеспеченность жильем жителей в сельской местности, чем в городской, причем значительную - из 21 сельского района 18 имеют обеспеченность более 25 кв. метров на человека, 15 районов - более 28 кв. метров.

Проблемными являются города, за исключением гг. Алатыря и Шумерли, с минимальным значением показателя в самом молодом городе Новочебоксарске - 19,6 кв. метра, а также активно развивающиеся районы - Комсомольский, Цивильский и Чебоксарский. Именно эти территории требуют повышенного внимания к развитию жилищного строительства.

1.5. Обеспечение жилищного строительства земельными участками

В целях обеспечения жилищного строительства земельными участками, в том числе под строительство малоэтажного жилья и жилья экономического класса, в течение 2013-2020 годов реализуются следующие мероприятия:

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Чувашской Республики земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются:

а) на аукционах в аренду в целях жилищного строительства;

б) на аукционах в аренду для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

в) для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории. Данная процедура призвана оптимизировать характер застройки населенного пункта. Перечень принятых решений о развитии застроенных территорий представлен в табл. 6.

Таблица 6

Территории, в отношении которых приняты решения о развитии застроенных территорий

Наименование муниципального образования	Наименование района, микрорайона, жилой группы или описание месторасположения территории	Площадь территории, га
Чебоксарский городской округ	мкр. "Кувшинка", территория, ограниченная ул. Эгерский бульвар, Ленинского Комсомола, Машиностроительным проездом, Мясокомбинатским проездом, г. Чебоксары	19,25
	мкр. "В", территория, ограниченная ул. Фучика, Репина, Б. Хмельницкого, г. Чебоксары	13,56
	территория, ограниченная ул. Энергетиков, Волжская, Якимовский овраг, восточной границей территории ТЭЦ-1, г. Чебоксары	8,45
	территория, ограниченная ул. Социалистическая, в районе жилых домов N 5, 7, г. Чебоксары	1,84
	территория, ограниченная ул. Гражданская, Грибоедова, Островского, Шмидта, г. Чебоксары	3,8562
	территория, ограниченная ул. Социалистическая, Промышленная, г. Чебоксары	4,0647
	территория по ул. Ашмарина, Башмачникова, г. Чебоксары	6,3338
	территория, ограниченная ул. Ашмарина, г. Чебоксары	1,2290
	территория, ограниченная ул. Фруктовая, г. Чебоксары	1,3550
	территория, ограниченная ул. Промышленная, Коллективная, г. Чебоксары	2,4450
	территория, ограниченная ул. Водопроводная, К. Иванова, г. Чебоксары	27,1145
	Итого	89,4982

С 2008 по 2012 год в республике площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, составила 1500,73 га, из них под комплексное освоение - 1249,13 га (рис. 1, 2).

Рис. 1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства

Рис. 2. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения в Чувашской Республике

В соответствии с настоящей подпрограммой жилищное строительство в республике будет ориентировано:

на освоение резерва территорий, имеющих потенциальную возможность жилой застройки, обеспечение которых инженерной инфраструктурой возможно с учетом минимального вложения бюджетных средств (т.е. уже подготовленных либо имеющих оптимальные технические условия на подключение);

на освоение территорий комплексной жилой застройки в рамках проектов комплексного освоения и развития территорий, которым оказывается поддержка в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы;

на реализацию проектов жилой застройки, обоснованных наличием и перспективным размещением производительных сил.

Наиболее крупными земельными участками для комплексного освоения являются участки, предоставленные в г. Чебоксары в 2006 году под строительство жилого района "Новый город" площадью 221,64 га, в 2007 году - под строительство жилого района по ул. Б. Хмельницкого площадью 278,0 га. Проведенный мониторинг земельных участков свидетельствует, что в ближайшие годы (2014-2016) предоставление новых площадок будет осуществляться небольшими участками от 4 до 50 га в связи с продолжением застройки выделенных в 2006-2013 годах земельных участков, которая сдерживается недостаточностью объема средств на инфраструктурное обеспечение, а также низкой платежеспособностью граждан.

Реализуемые в настоящее время на территории Чувашской Республики 55 проектов комплексной застройки территорий в целях жилищного строительства на площади 2009,7126 га обеспечивают ввод 6,746 млн. кв. метров жилья. Перечень проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых в Чувашской Республике, приводится в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Практически во всех населенных пунктах республики имеются свободные земельные участки под жилищное строительство. Из пяти городских округов только в г. Шумерле ресурс свободных земельных участков ограничен. В ближайшие годы размещение жилищного строительства в г. Шумерле возможно на пригородных территориях либо за счет развития застроенных территорий, на основе сноса малоценного 1-2-этажного жилищного фонда.

В столице республики г. Чебоксары земельных участков под жилищное строительство достаточно, включая свободные территории - жилой район "Новый город", ул. Б. Хмельницкого, микрорайон "Университетский-2" под многоэтажную застройку, Заволжье и д. Чандрово для размещения малоэтажного строительства, территории, застроенные ветхими домами (III микрорайон центральной части города, микрорайоны "Грязевская стрелка", ул. Б. Хмельницкого, Ашмарина, Энергетиков, Короленко). Кроме того, для размещения нового жилищного строительства возможно использование территорий, занятых садоводческими товариществами, ветхим жилищным фондом и домами первых массовых серий, а также площадок, высвобождение которых связано с ликвидацией источников загрязнения или уменьшением санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

В г. Новочебоксарске жилищное строительство предусматривается в северной и северо-западной частях города в продолжение ул. Советская, Воинов-интернационалистов, Южной и 10-й пятилетки, а также в районе, прилегающем к набережной р. Волги.

В г. Канаше размещение нового жилищного строительства возможно на свободных территориях (27 га), реконструируемых территориях (52 га), территориях садово-огородных участков (31 га).

В г. Алатыре предусматривается жилищное строительство на свободных территориях (24 га), на территориях реконструкции и уплотнения (13 га), кроме того, увеличение жилищного фонда возможно за счет трансформации площадей, занятых садоводческими товариществами, в жилые территории.

2. Вовлекаются в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельные участки на территории Чувашской Республики, находящиеся в федеральной собственности, в рамках осуществления взаимодействия с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд "РЖС").

В рамках реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" в республике используются механизмы, предусматривающие предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в том числе в собственности Фонда "РЖС", для жилищного строительства:

на аукционах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

в безвозмездное срочное пользование жилищно-строительным кооперативам, создаваемым в соответствии с федеральными законами, а также жилищно-строительным кооперативам, создаваемым в соответствии со статьей 165 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства", для строительства многоквартирных домов, отнесенных к жилью экономического класса (за исключением случаев, определенных решениями Правительства Российской Федерации), жилищно-строительным кооперативам, создаваемым в соответствии со статьей 165 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" из числа граждан, имеющих трех и более детей, для строительства многоквартирных домов, жилых домов (в том числе объектов индивидуального жилищного строительства), которые и все жилые помещения в которых соответствуют условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса (за исключением случаев, определенных решениями Правительства Российской Федерации);

в безвозмездное срочное пользование для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья;

бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.

В рамках реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Фондом "РЖС" в 2009 году подписано соглашение о взаимодействии (сотрудничестве). Создание Фонда "РЖС" значительно расширило возможности вовлечения в оборот земель, находящихся в федеральной собственности, и использования их в целях жилищного строительства. Чувашская Республика вошла в группу регионов России, приступивших в 2009 году совместно с Фондом "РЖС" к реализации первых проектов строительства жилья экономического класса на земельных участках, находящихся в федеральной собственности. В сентябре 2009 года Фондом "РЖС" был проведен аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства в отношении земельного участка площадью 6,3 га в г. Чебоксары под застройку I очереди микрорайона "Университетский-2". Ранее этот участок находился в пользовании Рособразования. Победителем указанного аукциона признано закрытое акционерное общество "ТУС" (далее - ЗАО "ТУС"). Проектом планировки данной территории, утвержденным распоряжением администрации г. Чебоксары от 1 декабря 2009 г. N 4935-р, на земельном участке предусмотрено строительство 4 многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 100,0 тыс. кв. метров. В 2010-2012 годах сданы в эксплуатацию 3 жилых дома, в том числе встроенный детский сад на 80 мест. В 2013 году сдан в эксплуатацию четвертый 10-этажный 15-подъездный жилой дом со встроенным детским садом на 80 мест общей площадью жилья 25,0 тыс. кв. метров.

В декабре 2009 года еще два участка в Цивильском районе общей площадью 25 га, ранее находившиеся в пользовании организаций, подведомственных Россельхозакадемии, были переданы в управление и распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики. В 2011 году застройка первого участка площадью 5,18 га в г. Цивильске завершена, построено и введено в эксплуатацию 11 коттеджей общей площадью 1226,7 кв. метра. Второй земельный участок площадью 20,0 га в г. Цивильске предоставлен под комплексное освоение ОАО "ПМК-8". Согласно проекту планировки до 2018 года планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома (многоэтажные и индивидуальные) общей площадью 20,0 тыс. кв. метров. На участке ведется строительство 16 коттеджей и 36-квартирного жилого дома для предоставления жилья по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Подписано соглашение между администрацией Цивильского района и ОАО "ПМК-8" о строительстве на данном участке жилья экономического класса (50 процентов от всего запланированного объема ввода жилья).

Застройка земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в Цивильском районе и микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары выполняется в соответствии с утвержденными графиками.

Работа по вовлечению в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков, находящихся в федеральной собственности, будет продолжаться. Планируется передать под жилищное строительство еще 9 участков общей площадью около 59,9315 га, планируемый ввод жилья на этих участках составит около 32,4 тыс. кв. метров. Перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, предусмотренных к освоению в целях жилищного строительства на территории Чувашской Республики, приводится в приложении N 2 к подпрограмме.

Малоэтажное строительство является приоритетным направлением жилищного строительства в республике. Начиная с 2007 года в границы населенных пунктов под малоэтажное жилищное строительство включено 45 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, неэффективно использованных по целевому назначению, площадью 1210,825 га. Перечень земельных участков, включенных в границы населенных пунктов, под малоэтажное жилищное строительство в 2007-2013 годах в Чувашской Республике приводится в приложении N 3 к настоящей подпрограмме. На каждый из этих земельных участков разработан и утвержден проект планировки территории. В целях обеспечения постоянного контроля за использованием и освоением земельных участков органами местного самоуправления совместно с застройщиками утверждены планы мероприятий по их освоению. Планируемая площадь вводимого малоэтажного жилья на этих участках составляет 1276,339 тыс. кв. метров. В настоящее время ведется их освоение.

3. Вовлекаются в хозяйственный оборот земельные участки для целей жилищного строительства, находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики, неиспользуемые или используемые неэффективно и предоставленные государственным учреждениям Чувашской Республики, государственным унитарным предприятиям Чувашской Республики, казенным предприятиям Чувашской Республики.

В целях активизации инвестиционного процесса и совершенствования регулирования земельных отношений в республике постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 2012 г. N 550 утвержден Порядок формирования Единого информационного ресурса о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Чувашской Республики (далее - Единый информационный ресурс), предназначенных для строительства жилья экономического класса, в том числе для комплексного освоения в целях строительства такого жилья, а также размещения объектов, предназначенных для создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития территорий. По предложениям администраций муниципальных районов и городских округов предусмотрено ежеквартальное обновление уполномоченным органом перечня земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, а также иного развития территорий, предлагаемых для включения в Единый информационный ресурс.

Кроме того, в целях обеспечения земельными участками строительства жилья экономического класса с инженерной инфраструктурой и предоставления их застройщикам в 2013 году разработана схема размещения на территории муниципальных районов и городских округов земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, пригодных для строительства жилья экономического класса. На указанной схеме отображены земельные участки, свободные от застройки и пригодные для целей жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса.

В целях обеспечения доступности жилья для более широких слоев населения постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2012 г. N 427 утвержден Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, который предусматривает предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, для строительства жилья экономического класса по итогам аукционов по голландской схеме. Указанный Порядок предусматривает проведение аукциона на понижение цены продажи жилых помещений в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики. Республиканский адресный перечень земельных участков, предусмотренных для последующего предоставления в целях жилищного строительства по методу голландского аукциона из земель, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в федеральной собственности (управление и распоряжение которыми предусмотрено передать Кабинету Министров Чувашской Республики), муниципальной собственности, приводится в приложении N 4 к настоящей подпрограмме.

4. В рамках реализации статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике", Указа Президента Чувашской Республики от 4 марта 2011 г. N 23 "О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Чувашской Республике" в республике ведется работа по бесплатному предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе для индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, для выполнения планируемых объемов жилищного строительства до 2020 года имеются необходимые земельные участки (рис. 3). Республиканский адресный перечень земельных участков, предоставленных (предусмотренных для последующего предоставления) в целях жилищного строительства из земель, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в муниципальной собственности, частной собственности, приводится в приложении N 5 к настоящей подпрограмме. С учетом ежегодной корректировки подпрограммы будут формироваться дополнительные перечни площадок под жилую застройку.

Рис. 3. Обеспеченность земельными участками под жилищное строительство и ввод жилья на период до 2020 года

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов по сравнению со стоимостью 2012 года;

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан, в том числе граждан, имеющих трех и более детей;

формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий граждан;

создание для граждан в Чувашской Республике возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;

предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

Задачами подпрограммы являются:

увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья для жителей Чувашской Республики;

создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса, в том числе быстровозводимого энергоэффективного малоэтажного жилья со снижением себестоимости строительства;

повышения уровня обеспеченности населения жильем путем развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, включая строительство арендного жилья, формирование государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования (далее - госжилфонд);

формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость жилья;

обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом населения;

создание условий для дальнейшего развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования;

стимулирование частной инициативы граждан в строительстве жилья;

вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономического класса.

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.

Достижение целей подпрограммы будет обеспечено путем решения задач подпрограммы, а также достижения целевых значений показателей (индикаторов), которые устанавливаются на каждый год реализации подпрограммы. Система целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы включает в себя основные показатели развития жилищного строительства в Чувашской Республике, обеспечения улучшения жилищных условий граждан, а также эффективности проведения мероприятий. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" и их значениях приводятся в приложении N 6 к настоящей подпрограмме.

Для достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы необходимы коренное изменение подхода к жилищному строительству и ориентированность на комплексное решение существующих на рынке жилья проблем. Объем ввода жилья увеличивается и в 2018 году должен преодолеть уровень 2007 года - 1004,5 тыс. кв. метров - максимальный за все время статистического наблюдения в период, характеризующийся максимально благоприятным инвестиционным климатом. Механизм комплексного освоения территорий, развития малоэтажного энергоэффективного домостроения, стимулирования инвестиционной активности на рынке жилья и активизации спроса должен применяться эффективно. Необходимо использовать весь потенциал государственной поддержки и государственно-частного партнерства.

Для достижения целевых показателей подпрограммы в жилищное строительство должны быть привлечены дополнительные инвестиции, которые позволят обеспечить ввод жилья на заданном уровне (табл. 7).

Таблица 7

Стоимость строительства жилья в Чувашской Республике

Год	Ввод жилья, тыс. кв. метров	Прирост ввода жилья к предыдущему периоду, тыс. кв. метров	Значение индекса-дефлятора, процентов	Реальная средняя стоимость 1 кв. метра жилья с учетом инфляции (прогноз), рублей	Стоимость строительства жилья, вводимого дополнительно к базовому уровню, млн. рублей
2012	818,5 (факт)	-	-	37883,5	-
2013 (базовый)	831,1 (факт)	-	6,2	40232,3
2014	857	33	5,8	42565,8	1405,0
2015	900	43	6,2	45204,9	1944,0
2016	945	45	6,7	48234,2	2171,0
2017	1001	56	5,8	51031,2	2858,0
2018	1072	71	6,8	54491,0	3869,0
2019	1152	80	4,8	57122,5	4570,0
2020	1250	98	4,1	59440,0	5825,0
Итого		прирост 426,0 к базовому году			22642,0

Прогнозный объем инвестиций в целом в жилищное строительство представлен в табл. 8.

Таблица 8

Объем инвестиций в жилищное строительство в Чувашской Республике

Год	Объем ввода жилья, тыс. кв. метров			Реальная средняя стоимость 1 кв. метра жилья, рублей		Объем инвестиций в строительство, млн. рублей
	общий	в том числе
		многоквартирных домов	индивидуальных жилых домов	в многоквартирных домах	в индивидуальных домах	многоквартирных домов	индивидуальных домов	всего
2014	857	339	518	42565,8	27081,0	14429,8	14027,9	28457,7
2015	900	366	534	45204,9	28760,0	16544,9	15357,8	31902,7
2016	945	385	560	48234,2	30686,9	18570,2	17184,7	35754,9
2017	1001	419	582	51031,2	32466,7	21382,1	18895,6	40277,7
2018	1072	459	613	54491,0	34674,4	25011,4	21255,4	46266,8
2019	1152	507	645	57122,5	36338,8	28961,1	23438,5	52399,6
2020	1250	550	700	59440,0	37828,7	32692,0	26480,1	59172,1
Итого								294231,5

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р, Указом Главы Чувашской Республики от 15 октября 2012 г. N 114 "О дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в Чувашской Республике" и Государственной программой в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 7 к настоящей подпрограмме. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет семь основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья

Мероприятие 1.1. Возмещение уполномоченным организациям по использованию государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и отдельных категорий граждан, определенных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2008 г. N 322 "Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования гражданам, состоящим в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также отдельным категориям граждан на условиях возмездного пользования и продажи указанных жилых помещений".

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии уполномоченным организациям по использованию государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования на возмещение расходов, связанных с временным использованием собственных средств, привлечением кредитных ресурсов на строительство жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и отдельных категорий граждан, определенных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2008 г. N 322 "Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования гражданам, состоящим в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также отдельным категориям граждан на условиях возмездного пользования и продажи указанных жилых помещений"

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии уполномоченным организациям по использованию государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования на возмещение расходов, связанных с осуществлением функций по использованию государственного жилищного.

Мероприятие 1.4. Субсидирование арендной платы за жилье для определенной категории граждан.

Мероприятие 1.5. Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, на территории Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса

Мероприятие 2.1. Возмещение уполномоченным организациям затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях на строительство доступного жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Мероприятие 2.2. Возмещение уполномоченным организациям расходов, связанных с привлечением кредитных ресурсов на строительство доступного жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Мероприятие 2.3. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях застройщиками, либо новыми застройщиками, либо организациями, заключившими договоры подряда с застройщиками, на цели завершения строительства проблемного объекта в рамках реализации Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. N 67 "О защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики".

Мероприятие 2.4. Методическое и организационное содействие развитию жилищного строительства жилищными некоммерческими объединениями граждан, в том числе жилищно-строительными кооперативами.

Мероприятие 2.5. Ежегодное формирование заявок на участие в подпрограммах федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы.

Основное мероприятие 3. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья

Мероприятие 3.1. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Мероприятие 3.2. Субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий.

Мероприятие 3.3. Предоставление социальных выплат на возмещение процентных ставок по ипотечным кредитам, привлеченным руководителями крупных и средних сельскохозяйственных организаций на строительство жилья.

Мероприятие 3.4. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья руководителям крупных и средних сельскохозяйственных организаций.

Мероприятие 3.5. Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Мероприятие 3.6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Мероприятие 3.7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Мероприятие 3.8. Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами.

Основное мероприятие 4. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

Мероприятие 4.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства.

Мероприятие 4.2. Строительство сетей инженерной инфраструктуры жилого района "Новый город".

Основное мероприятие 5. Развитие ипотечного жилищного кредитования

Мероприятие 5.1. Участие финансово-кредитных организаций в ипотечном жилищном кредитовании граждан.

Мероприятие 5.2. Реализация специальных ипотечных программ ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования": "Стимул", "Новостройка", "Материнский капитал", "Военная ипотека", "Переменная ставка".

Мероприятие 5.3. Выделение бюджетных ассигнований на увеличение уставного капитала регионального оператора системы жилищного кредитования для реализации программы "Стимул".

Основное мероприятие 6. Обеспечение жилищного строительства земельными участками.

Мероприятие 6.1. Разработка планов освоения земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, под жилищное строительство на период 2014-2020 годов на основе документов территориального планирования.

Мероприятие 6.2. Формирование новых площадок под комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики.

Мероприятие 6.3. Вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в том числе строительства жилья экономического класса.

Мероприятие 6.4. Сокращение количества процедур и совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство.

Мероприятие 6.5. Подготовка предложений о свободных от застройки земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, под размещение инвестиционных объектов жилищного строительства, в том числе экономического класса, и объектов инфраструктуры для размещения в Едином информационном ресурсе о свободных земельных участках.

Мероприятие 6.6. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с Законом Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике", Указом Президента Чувашской Республики от 4 марта 2011 г. N 23 "О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Чувашской Республике", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2011 г. N 427 "О мерах по реализации Закона Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике".

Основное мероприятие 7. Актуализация документов территориального планирования

Мероприятие 7.1. Внесение изменений в схему территориального планирования Чувашской Республики с использованием цифровой картографической основы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Мероприятие 7.2. Предварительная подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территорий (микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.), расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики.

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя набор необходимых инструментов поддержки строительной индустрии и жилищного строительства, который направлен на стимулирование спроса и предложения на рынке жилья, достижение баланса на рынке спроса и предложения жилья.

Определены следующие инструменты достижения показателей подпрограммы:

3.1. Обеспечение отрасли строительными материалами и конструкциями, материально-сырьевой базой

В 2012 году в Чувашской Республике ввод жилья составил 818,5 тыс. кв. метров, в том числе индивидуального жилья - 517,6 тыс. кв. метров, многоквартирного - 300,9 тыс. кв. метров. Показатель объема ввода жилья к 2021 году составит 1250 тыс. кв. метров, что потребует увеличения объемов многоквартирного жилищного строительства. Имеющаяся база производства строительных изделий и материалов и потенциал строительных организаций с учетом спроса рынка позволяют увеличить объемы выпуска продукции и обеспечить решение поставленных задач по увеличению объемов жилищного строительства.

Основные разделы подпрограммы разработаны с учетом развития промышленности строительных материалов до 2021 года и на дальнейшую перспективу.

Промышленность строительных материалов и стройиндустрия

Предприятиями и организациями отрасли за последние годы осуществлялись строительство новых объектов и реконструкция действующих производств по выпуску высококачественных видов продукции, таких как железобетонные конструкции, изделия облицовочные из природного камня, базальтовая арматура и стеновые материалы из ячеистого бетона. Внедрены разработки по использованию керамзита в качестве заполнителя в сборных железобетонных изделиях, базальтопластиковой арматуры в строительстве. Введены мощности по выпуску современных сантехнических изделий. Освоено производство облицовочного цветного силикатного кирпича. Модернизировано в соответствии с современными требованиями крупнопанельное домостроение. Ежегодно увеличиваются объемы строительства объектов в крупнопанельном и каркасном (сборно-монолитном, монолитном) исполнении. Развита база современного малоэтажного быстровозводимого деревянного домостроения.

Организации промышленности строительных материалов выпускают стеновые блоки, кирпич керамический и строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, изделия и конструкции сборные железобетонные, конструкции строительные сборные из стали, товарный бетон, строительный раствор, оконные и дверные блоки, полимерные окна и двери, санитарно-технические изделия и в целом обеспечивают потребность капитального строительства и населения в указанных строительных материалах и изделиях.

Из других субъектов Российской Федерации организации строительного комплекса Чувашии завозят щебень, песчано-гравийную смесь, цемент, металлопрокат, лицевой кирпич, линолеум, оборудование, теплоизоляционные и отделочные материалы. Оценка текущего состояния и прогноз объемов производства и потребления основных строительных материалов на территории Чувашской Республики приведен в приложении N 8 к настоящей подпрограмме.

В республике действуют восемь круглогодичных и семь сезонных кирпичных заводов с общей проектной мощностью более 300 млн. шт. условного кирпича в год. За 2012 год выпущено 147,6 млн. шт. условного кирпича. Семь заводов и производств по выпуску сборного железобетона с общей проектной мощностью более 500 тыс. куб. метров в год за 2012 год произвели 338,0 тыс. куб. метров железобетонных изделий и конструкций. Три предприятия выпускают вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный (шлаковая пемза) и аналогичные минеральные вспученные материалы общей мощностью 450 тыс. куб. метров в год, за 2012 год реализовано 234,9 тыс. куб. метров. Производством строительных нерудных материалов в республике занимаются десять предприятий, их мощность составляет более 2800 тыс. куб. метров в год. За 2012 год ими реализовано 1446,3 тыс. куб. метров нерудных материалов. Строительный комплекс Чувашии имеет мощности индустриального домостроения: каркасного, сборно-монолитного - около 280 тыс. кв. метров, малоэтажного деревянного - более 250 тыс. кв. метров, крупнопанельного - около 300 тыс. кв. метров жилья в год. В республике также имеются производство современных изделий санитарно-технических из керамики и производство изделий облицовочных из природного камня.

Организации промышленности строительных материалов находят дополнительные рынки сбыта за пределами Чувашской Республики. В среднем более 10 процентов сборного железобетона реализуется организациями за пределами Чувашской Республики, керамзита - более 20 процентов, стеновых материалов - более 16 процентов.

Из-за высокой конкуренции в последние годы выбыли производства: по выпуску линолеума мощностью 5000 тыс. кв. метров, плитки керамической фасадной - 235 тыс. кв. метров, плитки керамической облицовочной - 500 тыс. кв. метров. Износ основных фондов организаций, относящихся к виду экономической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов", за 2012 год составил 32,4 процента.

Характеристика производств основных строительных материалов, изделий и конструкций в Чувашской Республике приведена в приложении N 9 к подпрограмме.

Минерально-сырьевая база

На территории Чувашской Республики развита минерально-сырьевая база для производства строительных материалов и изделий. Действующие предприятия строительной индустрии обеспечены разведанными запасами карбонатных, глинистых, кремнистых пород и песков, которые в сочетании с прогнозными ресурсами обеспечивают возможности роста объемов добычи, переработки, организации производства новых для республики строительных материалов и изделий, а также повышения потребительских свойств ныне выпускаемых товаров. Чувашия располагает значительными разведанными запасами гипса и ангидрита, находящимися в стадии подготовки к промышленному освоению.

Разработан баланс запасов полезных ископаемых для производства строительных материалов, изделий и конструкций на территории Чувашской Республики. Его данные используются при производстве строительных материалов в республике и ежегодно корректируются по состоянию на 1 число года. Ежегодно также утверждается перечень объектов лицензирования, предусмотренных к освоению на территории Чувашской Республики, по общераспространенным полезным ископаемым на последующий год.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых учтено 132 месторождения для производства строительных материалов: глинистых и карбонатных пород, строительного песка, гипса, ангидрита, трепела.

Разведанные запасы песков полностью обеспечивают действующие производства кладочных, штукатурных растворов и силикатного кирпича. На их базе возможна организация выпуска сухих строительных смесей, а также эффективных материалов и изделий из ячеистых и плотных силикатных бетонов.

Результаты поисковых и оценочных работ последних лет позволяют рассчитывать на создание в республике сырьевой базы высококачественных стекольных песков. Ресурсы имеющихся месторождений могут послужить основой для создания производств строительного стекла, в том числе оконного.

Актуальной задачей остается освоение Порецкого комплексного доломит-ангидрит-гипсового месторождения. Качество местного гипса позволяет организовать выпуск разнообразных вяжущих материалов и на их основе широкого ассортимента продукции, в том числе различных сухих смесей для отделочных работ и устройства полов. В республике имеются небольшие запасы торфа.

Минеральные ресурсы Чувашской Республики позволяют обеспечить радикальное улучшение качества ныне выпускаемой продукции. На их базе возможна также организация производства новых и нетрадиционных товаров, имеющих хорошие рыночные перспективы, в том числе:

фракционированного строительного песка;

сухих строительных смесей для приготовления кладочных и отделочных растворов;

поризованных и высокопустотных керамических материалов (в том числе крупноразмерных) с улучшенной геометрией;

лицевых керамических кирпичей и камней;

ангидритовых и гипсовых вяжущих;

стекольных песков - оконного стекла;

керамических дренажных труб.

Качество глинистых пород на месторождениях Чувашской Республики различное, но в большинстве случаев высокое. Ресурсы легкоплавких глин и суглинков способны обеспечить производство высококачественных керамических изделий: керамического кирпича, облицовочной плитки, санитарно-технической, бытовой керамики, а в перспективе - черепицы и минеральной ваты.

Деревообрабатывающая отрасль

Общая площадь лесов в Чувашской Республике составляет 632,1 тыс. гектаров. Деревянное домостроение - одно из перспективных направлений развития лесопромышленного комплекса. Малоэтажное строительство с применением деревянных конструкций позволяет сократить сроки возведения зданий, повысить экологичность и комфортность жилья при снижении стоимости строительства (по оценкам экспертов, стоимость строительства деревянного жилья ниже на 20-30 процентов стоимости строительства домов из кирпича и бетона). Это делает жилье доступным для различных категорий населения.

В республике отсутствуют технологии переработки тонкомерной, низкотоварной, мягколиственной древесины, доля которой в общем объеме лесосечного фонда составляет свыше 50 процентов. В результате расчетная лесосека осваивается на 47-49 процентов. Между тем современные технологии деревянного домостроения, использование в производстве пустотелого и клееного бруса позволяют вовлечь указанную древесину в эксплуатацию.

В Чувашской Республике наиболее крупными производителями деревянных домов являются ООО "Домостроительная компания "АВСТРО-РОССА" (индивидуальные быстровозводимые дома, деревянные строительные и балочные конструкции), ООО "СтройИндустрияСервис" (быстровозводимые энергосберегающие дома с использованием теплоизоляционных панелей РаПан), ООО "МИКРА" (быстровозводимое жилье с применением в качестве основных конструктивных элементов конструкционных теплоизоляционных панелей "EcoPan"), ООО "Отделстрой" (деревянные дома из оцилиндрованного бревна и профилированного стенового бруса), МУП "Кирский лесокомбинат" (стандартные щитовые дома заводского изготовления). Более 20 организаций республики производят пиломатериалы, оконные и деревянные блоки. Это позволяет наладить производство полностью укомплектованных деревянных жилых домов. Предприятия деревообработки завозят высококачественное сырье (лес) из других регионов (Марий Эл, Кировская область). Кроме того, в республике недостаточно леса хвойных пород, используемого в строительстве.

Освоение новых технологий в строительном производстве и строительной индустрии

Предприятиями и организациями отрасли за последние годы осуществлялись строительство новых объектов, модернизация действующих производств по выпуску современных высококачественных строительных материалов европейского уровня, освоение новых технологий в строительном производстве и строительной индустрии.

Домостроительным комбинатом ООО "СУОР" модернизировано производство крупнопанельного домостроения на основе новых финских технологий. Модернизация выводит крупнопанельное домостроение в республике на новый, современный этап развития. Создана база каркасного домостроения, способная ежегодно вводить 100 тыс. кв. метров жилья в каркасном исполнении типа "Сарет".

ООО "Монолитное строительство" осуществлена реконструкция цеха железобетонных изделий и освоена современная технология каркасного домостроения с увеличением мощностей до 55 тыс. кв. метров жилья в год.

ООО "ЖБК N 9" реконструировано производство изделий серии ИИ-04 для строительства жилья в каркасном варианте мощностью 90,0 тыс. кв. метров в год.

ООО "Фирма "Старко" освоен выпуск новых видов продукции: газонных решеток (экогазон) - долговечного прочного покрытия для автомобильных стоянок, игровых площадок, подъездных путей; оригинальных и прочных железобетонных ограждений; ячеистых стеновых материалов - пенобетонных блоков различного цвета. На заводе железобетонных изделий производственно-строительной фирмы "Старко" запущена в эксплуатацию импортная линия по выпуску высококачественных железобетонных плит перекрытия методом безопалубочного формования. Аналогичная технология формования плит освоена ООО "Монолитное строительство", домостроительным комбинатом ООО "СУОР".

ООО "Отделфинстрой" внедрено возведение каркасных зданий и сооружений в безбалочно-бескапительных, монолитных и сборно-монолитных конструкциях. Внедрены новые технологии устройства утепления наружной стены и кровли из монолитного пенобетона.

ООО "Чебоксарский трубный завод" производит полиэтиленовые трубы для строительства подземных газораспределительных сетей низкого, среднего и высокого давления и гибкие теплоизолированные трубы с электропрогревом для строительства водопроводных сетей питьевого и технического назначения в районах с холодным климатом.

ЗАО "РЕКОН" производит и внедряет новые современные технологические линии для жилищного строительства типа "Сарет". Сборно-монолитные дома, при возведении которых использовались материалы, выпущенные на оборудовании ЗАО "РЕКОН", построены более чем в 40 городах России, таких как Нижний Новгород, Самара, Казань, Ижевск, Курск, Воронеж, Новосибирск, Тюмень и т.д. ЗАО "РЕКОН" представляет собой многофункциональное, быстроразвивающееся предприятие. Все технологические линии, машины и механизмы для выпуска сборного железобетона изготавливаются на высококачественном оборудовании и соответствуют всем международным требованиям.

ОАО "Новочебоксарский завод строительных материалов" освоено производство облицовочного силикатного кирпича различных цветов.

ООО "Чебоксарский камнеобрабытывающий# завод" является одним из крупнейших предприятий камнеобрабатывающей отрасли не только в Приволжском федеральном округе, но и в России.

ЗАО "Научно-производственная внедренческая фирма "Сварка" создано несколько классов автоматических линий контактной сварки "АЛИКС", превосходящих по многим технологическим характеристикам, экономической эффективности и энергосберегаемости зарубежные аналоги. Фирмой "Сварка" в целях расширения сферы производства организован выпуск арматурных и кладочных сеток на автоматических сварочных линиях. Автоматические линии контактной сварки "АЛИКС" позволяют изготавливать арматурные кладочные сетки и каркасы всех типов, применяемых в строительстве.

Одним из первых в мире ООО "Гален" разработало уникальную технологию изготовления перспективной продукции из базальтопластика, в том числе гибких связей из базальтопластиковой арматуры. Продукция предприятия востребована.

ООО "Чебоксарский завод строительных профилей "СТэП" - ведущее производственное предприятие, выпускающее и реализующее широкий спектр современных стальных кровельных и стеновых материалов, успешно применяемых в промышленном, гражданском и индивидуальном строительстве. Заводом освоено производство быстровозводимых зданий на основе легких стальных тонкостенных конструкций.

ООО "Керамика" производит более 1,7 млн. современных высококачественных санитарно-фаянсовых изделий в год, что составляет более 20 процентов от общего объема российского производства. В целях расширения номенклатуры производимой продукции в 2011 году ООО "Керамика" введен в эксплуатацию современный завод по производству акриловых простых и гидромассажных ванн в г. Новочебоксарске. Сегодня производственные мощности завода обеспечивают выпуск 10 тыс. простых ванн и 3 тыс. ванн с гидромассажем в год. Проектной мощности в 20 тыс. шт. акриловых ванн и 8 тыс. шт. гидромассажных ванн в год предприятие планирует достигнуть в 2014 году.

Производством и монтажом полимерных окон и дверей в республике занимаются 13 малых предприятий мощностью более 100 тыс. кв. метров стеклопакетов в год.

В республике получили развитие различные новые технологии строительства быстровозводимых домов, деревянное малоэтажное домостроение с применением панелей "РаПан" и "ЭкоПан". Основные структурные элементы быстровозводимого энергосберегающего малоэтажного здания в короткие сроки изготавливаются в заводских условиях, транспортируются в комплекте к месту строительства и в течение 3-5 дней монтируются без применения тяжелой строительной техники.

ООО "Домостроительная компания "АВСТРО-РОССА" освоено серийное производство основных элементов конструкций быстровозводимых зданий: мансардных конструкций, стеновых панелей, междуэтажных перекрытий для индивидуальных домов малоэтажного строительства, а также стропил, балок и ферм с шириной пролета до 30 метров без внутренней опоры.

Предлагаемая ООО "СтройИндустрияСервис" (Группа Компаний "РаПан") технология строительства быстровозводимых домов основана на использовании панелей "РаПан", позволяет строить 80 тыс. кв. метров жилья в год. Группа Компаний "РаПан" производит и внедряет оборудование по производству и выпуску изделий быстровозводимых домов типа "РаПан".

В ООО "МИКРА" внедрена американская технология быстровозводимого жилья мощностью 70 тыс. кв. метров в год, основанная на использовании в качестве основных конструктивных элементов изготовленных индустриальным методом конструкционных теплоизоляционных панелей "ЭкоПан".

В с. Красноармейское ЗАО "ТУС" в июне 2013 года реализован инвестиционной проект строительства завода строительной керамики "КеТра" мощностью 60 млн. шт. условного кирпича в год.

Продолжится реализация инвестиционных проектов расширения производств по выпуску строительных материалов из местного сырья: в Алатырском районе - по строительству фабрики по производству сухих строительных смесей. В настоящее время в с. Порецкое ООО "ГиПор-М" завершается строительство рудника Порецкого гипсово-ангидритового комбината. Основными источниками финансирования строительства новых производственных мощностей и модернизации действующих предприятий в 2011-2015 годах являются внебюджетные средства. Для реализации указанных мероприятий оказывается государственная поддержка различных форм в соответствии с нормативными правовыми актами Чувашской Республики. Перечень инвестиционных проектов развития организаций строительной индустрии, предусмотренных к реализации, приведен в приложении N 10 к настоящей подпрограмме.

Приоритетным в развитии промышленности строительных материалов и стройиндустрии является обеспечение строительного рынка разнообразными высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией, обеспечивать снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и одновременно повышать комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и долговечности.

Для развития и увеличения объемов производства строительных материалов и строительства предусматривается:

полнее задействовать имеющиеся мощности крупнопанельного и каркасного домостроения, увеличить объемы деревянного малоэтажного домостроения и внедрить другие технологии быстровозводимого жилья;

повысить техническую оснащенность строительного производства, провести реконструкцию и модернизацию существующих производств и технологий;

организовать в республике производство новых строительных материалов, таких как эффективные утеплители, лицевой и поризованный керамический кирпич, увеличить объемы производства облицовочного цветного силикатного кирпича;

создать условия для сохранения численности квалифицированных рабочих, принять меры по подготовке кадров, повышению их квалификации, уменьшению их текучести;

расширить сырьевую базу промышленности строительных материалов за счет освоения новых месторождений и включения в производство техногенных отходов различных отраслей промышленности.

3.2. Внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в строительстве и промышленности строительных материалов

Основной принцип реализации мероприятий по данному направлению состоит в обеспечении строительства современными энергоэффективными решениями на стадии проектирования, повышении контроля на стадии технологического процесса строительства, применении энергоэффективных строительных материалов и конструкций, приемке законченных строительством зданий и сооружений в строгом соответствии с требованиями строительных норм и правил.

В настоящее время в республике в строительстве применяются прогрессивные энергосберегающие технологии, включая эффективные утеплители в ограждающих конструкциях зданий, деревянные и металлопластиковые стеклопакеты для заполнения оконных и балконных проемов, приборы учета, контроля и регулирования основных энергоносителей как на вводе в здания, так и поквартирно, перспективные источники теплоснабжения (автономные крышные, встроенные и пристроенные котельные, теплонасосы), эффективные стеновые материалы, изделия, оборудование и др.

Основными направлениями для выполнения поставленных задач по энерго- и ресурсосбережению являются:

максимальное использование в строительстве и промышленности строительных материалов, изготовленных по освоенным в республике современным технологиям производства строительных материалов, конструкций и изделий, таких как эффективные теплоизоляционные материалы "Эковата", стеновые материалы - термоблоки, пенобетон, применяемые для ограждающих конструкций малоэтажных домов, а также в каркасных зданиях многоэтажных жилых домов;

увеличение в жилищном строительстве доли современного крупнопанельного домостроения;

увеличение объемов малоэтажного домостроения с применением панелей "РаПан", "ЭкоПан", легких стальных тонкостенных конструкций и других технологий быстровозводимого жилья;

организация производства лицевого и поризованного керамического кирпича, сухих строительных смесей;

расширение использования местных сырьевых и вторичных ресурсов.

Для реализации указанных мероприятий будут применяться различные формы государственной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

3.3. Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

Данному направлению как определяющему в значительной мере дальнейшее развитие территорий жилой застройки в подпрограмме уделяется особое внимание.

В связи со сложностью обеспечения жилой застройки инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами социального обеспечения полностью за счет средств бюджетов всех уровней из-за ограниченности ресурсов за счет средств застройщиков (затраты на строительство сетей включаются в стоимость жилья) предполагается осуществление комплекса мероприятий, предусматривающих оказание различных форм государственной поддержки.

В 2013 году в республике введены в эксплуатацию дошкольные образовательные организации на 775 мест, общеобразовательные организации на 1060 ученических мест.

Развитие инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства в Чувашской Республике происходит по трем направлениям:

комплексное развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности с целью обеспечения социального развития села и активизации индивидуального жилищного строительства;

комплексное развитие инженерной инфраструктуры в рамках проектов комплексной жилой застройки;

программное развитие узловых объектов инженерной инфраструктуры, определяющих возможность дальнейшего социально-экономического развития Чувашской Республики, в том числе жилищного строительства.

Ввод индивидуального жилья в основном в сельских муниципальных образованиях - это результат планомерного проведения в Чувашской Республике социально ориентированной государственной политики. Ежегодно одна треть от расходной части республиканского бюджета Чувашской Республики направляется на комплексное и устойчивое развитие сельских территорий. Создаются комфортные условия жизни сельских тружеников: подводится природный газ, строятся асфальтированные дороги, открываются отделения общей врачебной (семейной) практики, современные школы, модельные библиотеки, центры общественного доступа, проводятся мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой.

Газоснабжение

Газификация в Чувашской Республике была завершена еще в 2005 году, в рамках исполнения Указа Президента Чувашской Республики от 25 февраля 2003 г. N 13 "О завершении газификации населенных пунктов в Чувашской Республике". В рамках Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и ОАО "Газпром" от 22 февраля 2001 г. и Договора между Кабинетом Министров Чувашской Республики и ОАО "Газпром" о газификации Чувашской Республики от 23 октября 2003 г. за 2002-2008 годы было построено 3,8 тыс. км газовых сетей, газ пришел в 568 населенных пунктов. В итоге газифицированы 1595 сельских населенных пунктов (98 процентов от всех сельских населенных пунктов) и все города.

Общие затраты на газификацию в 2002-2005 годах составили 3004 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 2389 млн. рублей, федерального бюджета - 293 млн. рублей, ОАО "Газпром" - 171 млн. рублей; внебюджетных источников - 151 млн. рублей.

В 2010 году за счет средств ОАО "Газпром" завершена реализация проекта увеличения обеспечения природным газом г. Чебоксары стоимостью 590 млн. рублей со строительством газопровода-отвода протяженностью 19,8 км, газораспределительной станции и газопроводов высокого давления, позволившего снять ограничение подключения к природному газу в первую очередь объектов жилищного строительства. Это позволяет иметь задел по природному газу до 2020 года для объектов жилищного строительства в г. Чебоксары и Чебоксарском районе, где вводится до 80 процентов всего многоквартирного жилья в Чувашской Республике.

В 2009 году за счет средств ОАО "Газпром" завершена газификация одного из крупнейших районов комплексной жилой застройки "Новый город" площадью 909,7 тыс. кв. метров.

В 2010 году ОАО "Газпром", завершив проектно-изыскательские работы, приступило к газификации самого крупного в Чувашской Республике жилого района по ул. Б. Хмельницкого с площадью застройки 2 млн. кв. метров. Председателем Правления открытого акционерного общества "Газпром" А.Б. Миллером и Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым утвержден План-график строительства объектов газификации Чувашской Республики в соответствии с Программой газификации регионов Российской Федерации на 2013-2014 годы.

В 2012 году в рамках работы по газификации региона ОАО "Газпром" завершило строительство газопровода для газоснабжения Ленинского района г. Чебоксары.

В целях развития газораспределительной системы республики в настоящее время реализуется Программа развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики на период 2012-2015 годов, финансируемая за счет средств ОАО "Газпром" и предусматривающая строительство 4 объектов:

газопровод среднего давления от ТЭЦ-1 до IV микрорайона центральной части г. Чебоксары Чувашской Республики;

газопровод высокого давления для закольцовки ГРС Чебоксары ТЭЦ-2 и ГРС Новочебоксарск ТЭЦ-3 Чувашской Республики;

газопровод высокого давления от ГРС Новочебоксарск ТЭЦ-3 до промзоны по ул. Промышленная г. Новочебоксарска Чувашской Республики;

газопровод распределительный высокого давления, проложенный к д. Хыркасы Чебоксарского района Чувашской Республики.

Реализуется также программа газификации Чувашской Республики, финансируемая за счет средств от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ОАО "Чувашсетьгаз".

В 2013 году планируется завершить корректировку генеральных схем газоснабжения и газификации Чувашской Республики и Республики Марий Эл.

Кроме того, перед Чувашией стоит задача газификации Заволжской территории г. Чебоксары. В настоящее время между Чувашией и Марий Эл достигнута принципиальная договоренность о необходимости совместного решения вопроса газификации Заволжской территории г. Чебоксары и части Звениговского района Республики Марий Эл. Предварительная договоренность о включении в 2013 году проектирования данного объекта в инвестиционную программу ОАО "Газпром" и строительства в 2014-2015 годах газопроводов на данной территории достигнута в ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары".

Уровень газификации Чувашской Республики природным газом на 1 января 2013 г. составлял в среднем по республике 84,0 процента, в том числе в городах и поселках городского типа - 98,8 процента, в сельской местности - 65,3 процента.

Электроснабжение

В рамках реализации инвестиционной программы филиала открытого акционерного общества "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" на 2013-2018 годы предусмотрены реконструкция подстанций и завершение второй очереди их строительства с вводом дополнительных мощностей свыше 40 МВт, строительство новых подстанций и линий электропередачи, проводится электрификация новых улиц сельских населенных пунктов напряжением 0,4-10 кВ.

В частности, за счет инвестиционных проектов в 2013-2016 годах предусмотрено строительство ОРУ-110 кВ "Коммунальная" с заходами ВЛ-110 кВ "Южная-1-2" и отпайками от ВЛ-110 кВ "Лапсары-1-2" в г. Чебоксары. Основной целью строительства ОРУ-110 кВ "Коммунальная" является обеспечение внешнего электроснабжения новых микрорайонов г. Чебоксары в районе ул. Б. Хмельницкого.

Водоснабжение и водоотведение

В Чувашской Республике за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и федерального бюджета активно реализовывалась республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005-2008 годы", утвержденная Указом Президента Чувашской Республики от 29 декабря 2004 г. N 142. Указом Президента Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г. N 123 принята аналогичная республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы" (далее - программа).

На выполнение мероприятий программы направлено свыше 1,72 млрд. рублей, решена проблема водоснабжения в 63 населенных пунктах Чувашской Республики. Приоритетным является строительство 4 групповых водоводов, позволяющих обеспечить качественной питьевой водой свыше 151 тыс. человек, проживающих в 136 населенных пунктах Чувашской Республики, или 28,5 процента сельского населения, строительство и модернизация очистных сооружений канализации в городах и крупных сельских населенных пунктах. Программа на I этапе включает мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением населения 214 населенных пунктов, не имеющих подземных источников водоснабжения, соответствующих санитарным нормам.

Основные объекты программы:

Кирский водовод - обслуживаемое население - 1,2 тыс. человек. Состав объекта: водохранилище объемом 0,8 млн. куб. метров, водовод длиной 8,5 км, станция водоподготовки производительностью 400 куб. м/сут. Объект введен в эксплуатацию в 2009 году;

Ибресинский групповой водовод - обслуживаемое население - 18,8 тыс. человек в 12 населенных пунктах. Состав объекта: водохранилище объемом 1,5 млн. куб. метров, водовод длиной 19,6 км, две насосные станции, станция водоподготовки производительностью 3,2 тыс. куб. м/сут. Объект введен в эксплуатацию в 2008 году;

Вурнарский групповой водовод - обслуживаемое население - 28 тыс. человек в 38 населенных пунктах. Состав объекта: водохранилище объемом 12,7 млн. куб. метров, водовод длиной 94,45 км, станция водоподготовки производительностью 2500 куб. м/сут. В 2012 году завершен строительством I пусковой комплекс в составе станции водоподготовки и водовода до пгт Вурнары стоимостью 201 млн. рублей, с вводом которого обеспечены качественной питьевой водой 10,1 тыс. человек;

групповой водовод Батыревского, Шемуршинского и юга Комсомольского районов - обслуживаемое население - 103,2 тыс. человек в 85 населенных пунктах. Состав объекта: водохранилище объемом 15,9 млн. куб. метров, водовод длиной 299,7 км, 8 насосных станций, станция водоподготовки производительностью 19,2 тыс. куб. метров. Стоимость - 2,74 млрд. рублей. В 2010 году завершен строительством II пусковой комплекс, при вводе в эксплуатацию станции водоподготовки он позволит обеспечить водой жителей с. Шемурша (14,8 тыс. чел.) и прилегающих населенных пунктов. Стоимость строительства станции водоподготовки 791 млн. рублей, строительство начато в 2011 году, ввод запланирован в 2013 году.

Реализация подобных масштабных проектов по обеспечению последней инфраструктурной составляющей сельских населенных пунктов после полной газификации, электрификации новых улиц и завершения строительства автодорог с твердым покрытием ко всем сельским населенным пунктам должна обеспечить поддержание высоких темпов индивидуального строительства жилья в Чувашской Республике в рамках подпрограммы.

Основное внимание уделено развитию систем водоснабжения в г. Чебоксары.

В 2003-2008 годах за счет инвестиционных программ МУП "Чебоксарский водоканал" с использованием кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития произведена реконструкция основных объектов городской инфраструктуры водоснабжения, включая межквартальные сети водоснабжения, что позволило застройщикам жилья избежать дополнительных затрат на внутригородскую инфраструктуру.

Следует отметить, что за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и федерального бюджета, средств Инвестиционного фонда Российской Федерации полностью решен вопрос строительства подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения и сетей водоснабжения двух самых крупных жилых районов комплексной застройки - "Новый город" и микрорайонов III и IIIА по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары с суммарным объемом ввода жилья более 2,9 млн. кв. метров.

Необходимо отметить два основных направления развития инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения.

Первое, узловое, направление - реконструкция биологических очистных сооружений в г. Новочебоксарске, влияющая на развитие гг. Новочебоксарска и Чебоксары в целом и на жилищное строительство в частности. Стоимость проекта реконструкции составит 3,35 млрд. рублей, реализация проекта началась в 2006 году, завершение всего комплекса работ предусмотрено в 2018 году. Проект реализуется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, инвестиционной надбавки к тарифу стоков и кредитных средств.

Второе направление - строительство и реконструкция 26 биологических очистных сооружений в районных центрах и городах Чувашской Республики.

На начало реализации программы в трех районных центрах - Батырево, Шемурша, Яльчики - отсутствовали централизованная система канализации и очистные сооружения. Действующие канализационные очистные сооружения имели средний износ 58 процентов, морально устарели и не обеспечивали надлежащей степени очистки. В 2006-2008 годах в эксплуатацию вводилось по одному объекту в год, в 2009-2010 годах - по два объекта.

Несмотря на большую проделанную в отдельных муниципальных образованиях работу, например Цивильском городском поселении, где обеспеченность жильем ниже республиканского уровня, существующие очистные сооружения практически исчерпали возможности увеличения нагрузки и ограничивают жилищное строительство.

В целом по данному направлению в рамках действующих республиканских программ с привлечением федеральных средств на развитие инженерной инфраструктуры вновь застраиваемых жилых районов, инвестиционных программ естественных монополий и кредитных средств удается в основном решать вопросы развития градообразующей инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения (затраты застройщиков жилья составляют 0,2-0,6 процента от стоимости 1 кв. метра общей площади жилья).

Теплоснабжение

Недостаточные объемы финансирования строительства и модернизации коммунальных котельных и тепловых сетей в последнее десятилетие привели к резкому увеличению износа оборудования котельных и тепловых сетей. Следствием износа и технологической отсталости объектов является низкое качество предоставления коммунальных услуг.

Состояние систем теплоснабжения оценивается как близкое к критическому. Суммарные потери тепла в тепловых сетях на отдельных объектах достигают 30 процентов. Предприятия, стремясь не допускать повышения аварийности, пытаются сохранить объемы замены сетей, снижая требования к качеству и удешевляя ремонтные работы. Переложенные сети имеют низкий ресурс и требуют замены, увеличивается число аварийных ситуаций.

В настоящее время техническое состояние и мощности существующих котельных, тепловых сетей являются факторами, сдерживающими строительство нового жилья и объектов социальной сферы в существующих зонах застройки.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля 2009 г. N 238 утверждена республиканская целевая программа "Модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей на территории Чувашской Республики на 2010-2015 годы" (далее - программа). Принятие данной программы обусловлено необходимостью повышения эффективности государственной инвестиционной политики, создания благоприятных условий для развития объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышения их экономической и энергетической эффективности, экологичности, повышения надежности и качества услуг, обновления фондов.

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет всех источников финансирования в 2010-2015 годах составил 1562,6 млн. рублей с ежегодным уточнением финансовых ресурсов исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

За период действия программы с 2010 года с учетом внепрограммных мероприятий введено в эксплуатацию 33 котельные и топочные, модернизировано 15 котельных различной мощности от 0,17 до 8,8 МВт. В 2013 году введены в эксплуатацию 12 котельных и топочных в Батыревском, Комсомольском, Красноармейском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском, Ядринском районах, суммарная мощность которых порядка 3,2 МВт, осуществлена замена более 14 км теплотрасс с применением современных трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией.

Всего в 2013 году на реализацию программных мероприятий из всех источников финансирования планировалось выделение 311,72 млн. рублей на выполнение работ по строительству 7 и реконструкции 25 котельных. Фактически на реализацию программных мероприятий было выделено 10 млн. рублей (средства республиканского бюджета Чувашской Республики на субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами на модернизацию коммунальной инфраструктуры). На непрограммные мероприятия по модернизации коммунальных и тепловых сетей выделено 20,82 млн. рублей: из местных бюджетов - 12,7 млн. рублей, иных источников - 8,12 млн. рублей. В целом модернизация коммунальных котельных и тепловых сетей в 2013 году проводилась в рамках внепрограммных мероприятий. Из-за недостаточности финансовых средств износ оборудования коммунальных котельных и тепловых сетей на сегодняшний день составляет 65 процентов.

3.3.1. Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры

Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 138-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" и Земельный кодекс Российской Федерации" внесены изменения в статью 28 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которым установлено право граждан, имеющих трех и более детей, бесплатно приобретать, в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.

На основании указанных требований законодательства Российской Федерации принят Закон Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике", который предусматривает предоставление земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на безвозмездной основе.

По состоянию на 1 января 2014 г. для получения земельного участка на территории республики поставлено на учет 3990 многодетных семей, что составило 42,9 процента от общего количества многодетных семей.

Органами местного самоуправления сформировано 2895 земельных участков для предоставления многодетным семьям. Сертификаты на право безвозмездного получения земельного участка вручены 1822 многодетным семьям, в том числе:

для строительства жилых домов - 1043;

для ведения личного подсобного хозяйства - 734;

для дачного строительства - 45.

Общая площадь предоставленных земельных участков в Чувашской Республике составила 221,7 га.

В период с 2011 по 2015 год органами местного самоуправления планируется бесплатно предоставить земельные участки 3473 многодетным семьям. Данные в разрезе муниципальных районов и городских округов приведены в табл. 9.

Таблица 9

Количество земельных участков, которые будут предоставлены многодетным семьям в 2011-2015 годах

N п/п	Наименование муниципальных районов, городских округов	Количество земельных участков, планируемых к предоставлению
		всего	в том числе по годам
			2011-2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Алатырский	24	10	4	5	5
2.	Аликовский	23	5	6	6	7
3.	Батыревский	77	22	17	18	20
4.	Вурнарский	104	68	11	12	13
5.	Ибресинский	39	20	6	6	7
6.	Канашский	77	19	18	19	21
7.	Козловский	49	24	8	8	9
8.	Комсомольский	155	82	22	24	27
9.	Красноармейский	91	33	18	19	21
10.	Красночетайский	40	10	9	10	11
11.	Мариинско-Посадский	89	42	14	16	17
12.	Моргаушский	95	19	23	25	28
13.	Порецкий	14	7	2	2	3
14.	Урмарский	64	34	9	10	11
15.	Цивильский	201	73	39	42	47
16.	Чебоксарский	474	124	106	116	128
17.	Шемуршинский	82	46	11	12	13
18.	Шумерлинский	23	12	3	4	4
19.	Ядринский	118	63	17	18	20
20.	Яльчикский	43	24	6	6	7
21.	Янтиковский	43	24	6	6	7
22.	г. Алатырь	106	40	18	22	26
23.	г. Канаш	244	44	55	66	79
24.	г. Шумерля	93	5	24	29	35
25.	г. Новочебоксарск	280	26	70	84	100
26.	г. Чебоксары	827	129	192	230	276
	Итого	3473	1005	710	817	941

Примечание. Количество земельных участков, планируемых к предоставлению, подлежит ежегодной корректировке с учетом количества многодетных семей, поставленных на учет на получение земельных участков.

На 1 января 2014 г. в республике электрифицировано 634 земельных участка, предоставленных многодетным семьям, обеспечено водоснабжением 260 участков, канализацией 103 участка, газифицирован 391 участок. Предусматривается обеспечение инженерной инфраструктурой 685 земельных участков, в основном это земельные участки, включенные в границы населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Обеспечение данных земельных участков инженерной инфраструктурой требует значительных финансовых затрат.

Поскольку почти 90 процентов многодетных семей являются малообеспеченными, при получении многодетной семьей земельного участка для индивидуального жилищного строительства отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры создает большие трудности для его застройки.

Для стимулирования жилищного строительства, а впоследствии улучшения жилищных условий данной категории семей необходима государственная поддержка в части обеспечения земельных участков, передаваемых многодетным семьям для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой.

Правительством Российской Федерации рекомендовано обеспечивать земельные участки, передаваемые многодетным семьям для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов.

В этих целях проведен анализ сформированных органами местного самоуправления земельных участков для последующей передачи многодетным семьям с учетом месторасположения сформированных земельных участков относительно существующей инженерной инфраструктуры и определена ориентировочная средняя стоимость обеспечения одного земельного участка инженерной инфраструктурой. На основании планов формирования органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям на 2012-2015 годы произведен расчет потребности в бюджетных средствах на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в 2012-2015 годах, ее объем составил 564,07 млн. рублей.

В связи с ограниченными возможностями консолидированного бюджета Чувашской Республики государственную поддержку в части обеспечения земельных участков, передаваемых многодетным семьям для целей жилищного строительства, инженерной инфраструктурой за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики предусматривается оказать в 2 этапа:

на I этапе земельные участки, предоставленные многодетным семьям для целей жилищного строительства, обеспечиваются первоочередными объектами инфраструктуры: электро-, газо-, водоснабжением, водоотведением;

на II этапе земельные участки, предоставленные многодетным семьям для целей жилищного строительства, обеспечиваются наиболее затратными объектами инфраструктуры - подъездными дорогами с твердым покрытием.

С учетом того, что не все населенные пункты обеспечены всеми видами инфраструктуры, земельные участки подлежат данному обеспечению в соответствии с обеспеченностью инфраструктурой конкретного населенного пункта, в котором предоставлен земельный участок.

Срок реализации подпрограммы: I этап - 2014-2015 годы; II этап - с 2016 года.

Финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетов муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на условиях софинансирования в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики.

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на софинансирование расходов по строительству объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, устанавливается Кабинетом Министров Чувашской Республики.

3.4. Оказание поддержки развитию малоэтажного жилищного строительства

С целью обеспечения комплексного освоения и развития территорий для массового малоэтажного строительства на конкурентном рынке жилья, в том числе жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, Кабинетом Министров Чувашской Республики, органами местного самоуправления муниципальных образований должна проводиться согласованная политика, направленная на формирование сегмента жилья экономического класса, комплексное освоение и развитие территорий, соблюдение социальных гарантий и конституционных прав граждан, связанных с улучшением их жилищных условий.

Реализуемые в рамках подпрограммы проекты комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономического класса должны соответствовать документам территориального планирования и градостроительного зонирования и предусматривать согласованное развитие жилищного строительства и необходимой инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры с учетом прогнозов размещения новых производств и создания новых рабочих мест.

Структура ввода жилья в Чувашской Республике определяет соотношение строительства многоквартирного жилищного фонда высотой более 3 этажей и малоэтажного, представленное в табл. 10.

Таблица 10

Структура ввода многоквартирного жилья в Чувашской Республике

	2012 г.	2013 г.	2014 г. (прогноз)	2015 г. (прогноз)
Общий объем ввода жилья, тыс.кв.м	818,5	831,1	857	900
Ввод малоэтажного жилья, тыс.кв.м	532	482,4	548	567
Объем ввода многоквартирного жилья высотой более 3 этажей, тыс.кв.м	286,5	348,7	309	333
Доля малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья, процентов	65,0	58,0	64,7	63,0

Основанием прогноза является динамика ввода индивидуальных жилых домов за 2002-2013 годы. Складывается определенная тенденция увеличения доли многоквартирного жилья, связанная с необходимостью его строительства в городах для выравнивания более низкого показателя обеспеченности жильем, особенно в г. Новочебоксарске.

Малоэтажное жилищное строительство в Чувашской Республике будет осуществляться по следующим основным направлениям:

строительство индивидуального малоэтажного жилья в сельской и пригородной местностях - около 85 процентов всего малоэтажного строительства. Эта цифра подтверждается тенденцией жилищного строительства в Чувашской Республике за последние 10 лет. Поддержание высоких объемов индивидуального жилищного строительства в сельской местности и их увеличение до 18,9 процента в 2015 году станут результатом активного развития коммунальной и социальной инфраструктуры на селе. В 2015 году прогнозируется объем малоэтажного жилищного строительства 567 тыс. кв. метров при общем объеме ввода 900 тыс. кв. метров;

проекты комплексной малоэтажной застройки (организованные коттеджные поселки, в том числе экономического класса), которая ведется с учетом государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, федерального бюджета по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

В целом объем малоэтажного строительства в рамках подпрограммы представлен в табл. 11, 12.

Таблица 11

Объем малоэтажного строительства в Чувашской Республике

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Общий объем малоэтажного строительства до 3 этажей, тыс. кв. м	532	482,4	548	567
Объем индивидуального малоэтажного строительства, тыс. кв. м	466,6	470,1	470	510,4
Объем комплексной малоэтажной застройки,
тыс.кв.м	65,4 12,3	12,3 2,5	78,0 14,2	86,6 15,3
процентов

Таблица 12

Темпы роста малоэтажного строительства

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Малоэтажное многоквартирное строительство преимущественно в городах и районных центрах, процентов	58	42	41	30
Малоэтажная комплексная застройка домами на 1-2 семьи, процентов	17	18	19	20
Пригородные коттеджные поселки, процентов	25	30	40	50

Для проектов комплексной малоэтажной застройки и строительства индивидуального малоэтажного жилья предусматривается возможность предоставления мер государственной поддержки в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011-2015 годы.

В рамках подпрограмм данной программы в 2014-2015 годах государственная поддержка будет оказываться индивидуальному строительству на селе в объеме, равном среднегодовому значению за 2012-2013 годы.

Кроме мер, направленных на снижение стоимости подготовки земельных участков под малоэтажную жилую застройку, существенным фактором, влияющим на снижение стоимости строительства малоэтажного жилья и повышающим доступность строительства жилого дома для населения, является разработка проектных решений жилых домов многократного применения с использованием в строительстве новых технологий и современных строительных материалов.

3.5. Развитие жилищного фонда для передачи внаем (в аренду), государственный жилищный фонд Чувашской Республики коммерческого использования

Согласно социологическим опросам для подавляющего большинства российских граждан жизненным приоритетом является улучшение жилищных условий. От того, как решается эта проблема, в значительной степени зависят уровень социальной напряженности и политическая температура в обществе.

Все реализуемые в настоящее время меры государственной поддержки граждан в решении жилищной проблемы имеют избирательный характер, основная же часть граждан, которая не может приобрести жилье, решает свою жилищную проблему путем съема квартир или уплотнения жилья своих родителей.

В обоих случаях проблема не решается, а обостряется, сказываясь на финансовом состоянии семьи, ее здоровье.

Частный наем в настоящее время характеризуется стихийностью. Развитие строительства арендного сектора жилья позволит урегулировать данный процесс и снизить остроту жилищной проблемы той категории граждан, для которой уровень доходов по-прежнему остается достаточно низким и которая не в состоянии в настоящее время улучшить свои жилищные условия. Предоставление арендного жилья является "стартовой площадкой" для этой категории граждан в части накопления денежных средств для дальнейшего улучшения жилищных условий.

Указом Президента Чувашской Республики от 29 февраля 2008 г. N 17 "Об улучшении жилищных условий граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" перед Кабинетом Министров Чувашской Республики была поставлена задача формирования государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования (далее также - госжилфонд коммерческого использования, госжилфонд) для предоставления его в коммерческий наем очередникам, состоящим в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Вышеназванным Указом предусматривается строительство 200 тыс. кв. метров жилья по всей республике (рис. 4).

Реализация подпрограммы даст возможность большой части граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не способных приобрести жилье, возможность решить жилищную проблему путем найма благоустроенного жилья, полностью готового к проживанию, на длительный срок - 5 лет на условиях платы за наем, лучших по сравнению с теми, на которых они снимают жилье на рынке, - меньше в 3-5 раз в зависимости от муниципального образования (рис. 5).

Рис. 4. Формирование госжилфонда коммерческого использования

Рис. 5. Стоимость аренды госжилфонда коммерческого использования

Квартиры	Государственный жилищный фонд Чувашской Республики коммерческого использования		Частные собственники
	Стоимость аренды, рублей
	в том числе:
	найма	коммунальных услуг
1-комнатные	2621		6000-8000
	1221	1400
2-комнатные	4166		7000-10000
	1884	2282
3-комнатные	5281		8000-12000
	2431	2850

Основные механизмы создания госжилфонда

Здесь используются как прямые бюджетные инвестиции в строительство, (рис. 6), так и кредитные средства с их обслуживанием за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (рис. 7).

Рис. 6. Схема создания госжилфонда коммерческого использования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

Рис. 7. Схема финансирования создания госжилфонда коммерческого использования за счет банковских кредитов

Финансирование строительства объектов госжилфонда производится за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и привлекаемых средств кредитных организаций Российской Федерации. Так, между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Сбербанком России подписано соглашение о формировании госжилфонда сроком на 3 года с финансированием на сумму более 3 млрд. рублей.

В 2008 году на строительство объектов госжилфонда из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено 400 млн. рублей. За период с 2009 по 2012 год привлечены кредитные ресурсы Сбербанка России в размере 1936,5 млн. рублей. Эти кредиты уже полностью погашены за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики также осуществляется полное субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам.

В 2013 году на продолжение строительства объектов госжилфонда открыта кредитная линия на 226 млн. рублей.

Жилые помещения госжилфонда предоставляются по договору коммерческого найма очередникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления, в виде отдельной квартиры по месту их жительства в порядке очередности исходя из времени подачи заявления о предоставлении жилья в наем. Общая площадь жилого помещения на одного члена семьи не может быть менее 6 кв. метров и более нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании.

Жилые помещения данного фонда предоставляются гражданам на правах аренды (коммерческого найма) без права приватизации.

Право на первоочередное предоставление жилых помещений по договору имеют граждане из числа состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и (или) члены их семей:

не имеющие жилых помещений в собственности, в пользовании по договору социального найма, за исключением жилых помещений в коммунальных квартирах;

проживающие в специализированном жилищном фонде;

работники бюджетной сферы;

государственные гражданские служащие Чувашской Республики;

имеющие в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации право на внеочередное предоставление жилых помещений по договору социального найма;

принятые на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г. и имевшие до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации право на внеочередное и первоочередное предоставление жилых помещений;

имеющие особые заслуги в спорте (участники Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта и их тренеры).

Право на внеочередное предоставление жилых помещений имеют состоящие в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

государственные гражданские служащие Чувашской Республики на основании ходатайства руководителя государственного органа Чувашской Республики, направленного в адрес комиссии;

победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр;

участники долевого строительства и иные лица, пострадавшие от деятельности недобросовестных застройщиков, осуществившие отчуждение единственного жилого помещения и оплату жилого помещения в размере не менее 70 процентов его стоимости по договору участия в долевом строительстве жилого помещения либо другому договору, после исполнения которого у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме (далее - другой договор), на период до исполнения указанных договоров. Под отчуждением единственного жилого помещения подразумевается его продажа с направлением всех средств, вырученных от продажи, на оплату стоимости строительства жилого помещения по договору участия в долевом строительстве жилого помещения либо другому договору.

Право на внеочередное предоставление жилых помещений имеют не состоящие в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

специалисты, приглашенные из других субъектов Российской Федерации для работы в лечебно-профилактических учреждениях в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье";

специалисты, приглашенные в государственные театрально-концертные организации для реализации высокохудожественных проектов и программ общенационального значения в области театрального и исполнительского искусства;

сотрудники поста пограничного контроля "Чебоксары-аэропорт" отряда пограничного контроля "Поволжье" Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, проходящие действительную службу;

лица, назначенные из других субъектов Российской Федерации на должности руководящего состава в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Чувашской Республике;

граждане - неплатежеспособные заемщики и члены их семей, на имущество которых обращено взыскание в судебном порядке, при утрате заемщиками права собственности на единственное жилое помещение для проживания - предмет ипотеки и права пользования (проживания) им - в результате обращения взыскания на него;

государственные гражданские служащие Чувашской Республики, не имеющие жилого помещения для проживания в населенном пункте по месту прохождения государственной гражданской службы Чувашской Республики, на период прохождения государственной гражданской службы Чувашской Республики на основании ходатайства руководителя государственного органа Чувашской Республики, направленного в адрес комиссии;

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и потерявшие жилое помещение, на основании решения органа государственной власти Чувашской Республики на период до предоставления в собственность либо по договору социального найма жилого помещения взамен утраченного.

При этом данная программа не решает всей проблемы в связи с ограниченностью ресурсов в Чувашской Республике, но может снизить остроту жилищной проблемы для работников бюджетной сферы, в том числе территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Чувашской Республике, молодых семей, которым не оказывается государственная поддержка, наиболее квалифицированных кадров промышленных предприятий.

Плата за аренду включает в себя три основные составляющие:

плату за пользование жилым помещением (плату за наем);

плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

плату за коммунальные услуги.

Две составляющие - коммунальные услуги и содержание и ремонт жилья оплачивают все собственники жилья. Третья составляющая - плата за пользование жилой площадью (плата за наем) составляет в среднем 35 рублей за 1 кв. метр, что в 3,5 раза меньше, чем плата за наем на свободном рынке у физических и юридических лиц.

В Чувашской Республике 66403 семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе в гг. Чебоксары и Новочебоксарске - 47880 семей, из них более 10,0 тыс. семей подали заявление о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования. Количество поданных заявлений в несколько раз превышает возможности обеспечения жильем. Анализ заявлений показывает, что подавляющее большинство заявителей - работники бюджетной сферы (65 процентов).

Республика взяла на себя также обязательства по обеспечению арендным жильем работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти - с начала реализации проекта 19 семей получили квартиры коммерческого найма.

На сегодняшний день 380 семей переселены в благоустроенные квартиры из общежитий и коммунальных квартир, где они занимали жилье площадью 9-12 кв. метров, в результате дети в данных семьях получили возможность для полноценного и гармоничного развития (табл. 13).

Таблица 13

Предоставление квартир госжилфонда коммерческого использования

Количество квартир, предоставленных внаем
всего	в том числе
	1-комнатных	2-комнатных	3-комнатных
1726	977	477	272

Количество семей, получивших квартиры внаем

всего	в том числе
	работников бюджетной сферы	молодых	участников долевого строительства	пенсионеров	работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Чувашской Республике	переселившихся из общежитий и коммунальных квартир
1726	914	378	18	17	19	380

Объекты госжилфонда

На сегодняшний день в эксплуатацию введено 19 объектов госжилфонда коммерческого использования на 1726 квартир общей площадью 81,7 тыс. кв. метров, в том числе в 2011 году - два объекта на 230 квартир общей площадью 13,5 тыс. кв. метров, в 2012 году - два объекта на 325 квартир общей площадью 14,5 тыс. кв. метров, что составило 6,7 процента от общего ввода многоквартирных домов в республике. В 2013 году расширена география строительства госжилфонда. Дома строятся не только в г. Чебоксары, но и в других городах и районах республики: были приобретены 11 квартир (311,7 кв. метра) в Цивильском районе, 16 квартир (742,9 кв. метра) в г. Шумерле.

Организация, уполномоченная на использование и формирование госжилфонда (ГУП Чувашской Республики "РУКС"), ведет строительство жилых домов поз. 6 и 7.2 общей площадью 13,04 тыс. кв. метров для госжилфонда коммерческого использования в г. Чебоксары в микрорайоне IIIА по ул. Б. Хмельницкого.

Подпрограмма призвана решить жилищную проблему граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.6. Предоставление различных видов ипотечного кредитования, реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, специалистов на селе, граждан - получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, семей, имеющих право на использование средств материнского (семейного) капитала, а также отдельных категорий граждан, приобретающих жилье экономического класса, в целях улучшения жилищных условий

Стимулирование спроса на рынке жилья - одна из основных задач государства при реализации жилищной политики и ключевой вопрос подпрограммы.

Ипотечное кредитование, повышая доступность жилья, а следовательно, спрос, стимулирует предложение на рынке жилья, активность строительных организаций. Именно поэтому значительное внимание в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" уделено вопросам не только обеспечения жильем наименее защищенных категорий граждан - молодых семей и получателей сертификатов (военнослужащих, переселенцев, ликвидаторов радиационных аварий, ветеранов и инвалидов), но и развития системы классической ипотеки, рефинансирования ипотечных кредитов, внедрения в практику новых ипотечных продуктов с интеграцией в них различных мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

В целях повышения доступности жилья для граждан с различным уровнем дохода за счет получения ипотечных жилищных кредитов, создания условий для развития системы долгосрочного жилищного кредитования, позволяющей гражданам, имеющим соответствующие доходы, получить ипотечный жилищный кредит, в республике с 2006 года реализовывалась подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2015 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2006 г. N 285.

Региональным оператором ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее - АИЖК) в Чувашской Республике является открытое акционерное общество "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" (далее также - Корпорация), которое создано 28 июня 2002 г. в соответствии с Программой ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 ноября 2001 г. N 250, и постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 января 2002 г. N 13 "Об участии в учреждении открытого акционерного общества "Ипотечная корпорация Чувашской Республики".

Решение Кабинета Министров Чувашской Республики об участии в учреждении Корпорации было продиктовано желанием создать необходимые экономические и социальные условия для решения жилищной проблемы в Чувашской Республике, развивать доступные для людей методы и формы приобретения жилья, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

Корпорация является региональным оператором общефедеральной системы рефинансирования ипотечных кредитов, заказчиком-застройщиком в строительстве жилья.

Развитие ипотечного кредитования в Чувашской Республике

Данный вид деятельности осуществляется Корпорацией в рамках Соглашения о сотрудничестве по развитию системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования, заключенного 4 января 2003 г. между Кабинетом Министров Чувашской Республики, открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" и открытым акционерным обществом "Ипотечная корпорация Чувашской Республики".

Предметом Соглашения является сотрудничество в области становления и развития системы долгосрочного ипотечного кредитования на территории Чувашской Республики.

В рамках данного Соглашения в целях развития ипотечного кредитования в Чувашской Республике Корпорация осуществляет:

ипотечное кредитование строящегося и вновь построенного жилья в рамках ипотечного продукта "Новостройка", нацеленного на поддержание застройщиков и увеличение темпов строительства. При кредитовании по программе "Новостройка" предусматривается пониженная по сравнению с классическим ипотечным продуктом процентная ставка, которая дополнительно может быть уменьшена с учетом таких показателей, как цена квадратного метра, участие заемщика в различных государственных программах, например "Обеспечение жильем молодых семей";

ипотечное кредитование граждан - участников социальных государственных программ, а именно: кредитование военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в рамках программы "Военная ипотека";

кредитование граждан, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в рамках программы "Материнский капитал", которая позволяет за счет материнского капитала увеличить размер первоначального взноса, а соответственно, и максимально возможную для заемщика сумму ипотечного кредита;

ипотечное кредитование молодых семей - участников федеральной и республиканской подпрограмм "Молодая семья" в рамках кредитования по стандартному ипотечному продукту и продукту "Новостройка";

ипотечное кредитование граждан по программе "Перекредитование" под залог имеющегося жилья в целях снижения процентной ставки по ипотечному кредиту;

ипотечное кредитование молодых учителей по продукту "Молодые учителя" по сниженной процентной ставке;

ипотечное кредитование по программе "Переезд", применяемой при отсутствии свободных средств на первоначальный взнос для приобретения нового жилья в ипотеку;

ипотечное кредитование граждан в рамках стандартного (классического) продукта на приобретение жилья под залог приобретаемого жилья;

подбор наиболее выгодной для заемщика ипотечной программы ведущих банков Чувашской Республики - партнеров Корпорации в рамках проекта "Ипотечный супермаркет", который позволяет найти лучшую ипотечную программу в зависимости от индивидуальных потребностей заемщика с учетом официальных и/или неофициальных доходов наемных работников индивидуальных предпринимателей и сэкономить время, поскольку нет необходимости в посещении банков-партнеров;

разработку и реализацию новых ипотечных продуктов, предлагаемых АИЖК, в частности программы "Малоэтажное жилье", нацеленной на развитие малоэтажного строительства на территориях комплексной застройки, программы "Переменная ставка", позволяющей выдавать ипотечные кредиты по ставке, приближенной к ставке рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации;

формирование пулов ипотечных обязательств, отвечающих требованиям стандартов АИЖК, путем выкупа закладных у первичных кредиторов (банков-партнеров) либо путем выдачи ипотечных займов за счет средств Корпорации по стандартам АИЖК с оформлением закладных;

рефинансирование в АИЖК сформированных пулов ипотечных займов (кредитов), выданных в рамках республиканской системы ипотечного кредитования;

ипотечное кредитование и дальнейшее сопровождение кредитов на основе внедрения единых стандартов процедур выдачи, сопровождения и рефинансирования ипотечных займов (кредитов), утверждаемых АИЖК;

участие в формировании нормативно-правовой базы, способствующей развитию ипотечного кредитования, путем направления предложений по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты;

использование единой информационной системы при выдаче, рефинансировании и сопровождении ипотечных кредитов;

реструктуризацию ипотечных жилищных кредитов заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, за счет участия в государственной программе поддержки заемщиков, реализуемой АИЖК.

В рамках деятельности по развитию ипотечного жилищного кредитования Корпорация ставит перед собой цель повышения доступности жилья на территории Чувашской Республики путем:

увеличения платежеспособного спроса граждан на жилье через повышение доступности ипотечных кредитов для всех слоев населения;

увеличения платежеспособного спроса граждан на жилье через участие Корпорации в реализации федеральных и республиканских программ поддержки населения;

оказания поддержки застройщиков через реализацию программ "Новостройка" и "Стимул".

В функции Корпорации как регионального оператора входят:

участие в реализации программ для заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении;

участие в развитии рынка арендного жилья;

участие в организации объединений граждан для строительства и приобретения жилья;

участие в формировании маневренного фонда;

разработка специальных программ ипотечного кредитования, в том числе стимулирующих приобретение жилья экономического класса;

обучение и развитие участников рынка ипотеки;

участие в разработке стандартов качества работы экспертов, оценщиков, брокеров, агентов по взысканию и других участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

За период деятельности с июля 2002 по июль 2013 года по федеральным стандартам АИЖК с участием Корпорации было выдано более 5,3 тыс. кредитов и займов на общую сумму 3,7 млрд. рублей, в том числе за счет собственных оборотных средств Корпорации - 1,6 тыс. займов на общую сумму 1,2 млрд. рублей, рефинансировано более 4,7 тыс. закладных на сумму 3,4 млрд. рублей (табл. 14).

Таблица 14

Динамика выданных и рефинансированных кредитов и займов за период с июля 2002 по июль 2013 года в рамках стандартов АИЖК

Отчетный период	Выдача кредитов и займов		Рефинансирование кредитов и займов
	количество, шт.	сумма, млн. рублей	количество, шт.	сумма, млн. рублей
2002 г.	2	0,430	0	0
2003 г.	220	62,380	159	44,065
2004 г.	395	148,800	318	110,993
2005 г.	390	169,160	227	104,690
2006 г.	717	400,446	545	250,295
2007 г.	1064	914,750	932	746,243
2008 г.	821	690,329	812	649,545
2009 г.	312	224,628	507	399,249
2010 г.	504	384,860	517	406,060
2011 г.	365	276,090	279	237,990
2012 г.	416	347,41	272	254,680
2013 г. (7 мес.)	130	111,63	173	155,180
Итого	5336	3730,908	4741	3358,990

Отличительными характеристиками предлагаемых Корпорацией программ ипотечного жилищного кредитования граждан по федеральным стандартам являются отсутствие поручителей, индивидуальный подход к оценке платежеспособности, низкие процентные ставки: от 9,35 до 11,3 процента годовых.

Плановые статистические показатели деятельности ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" приведены в табл. 15.

Таблица 15

Показатели экономической эффективности деятельности ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" за 2012-2014 годы

Наименование показателя	Единица измерения	2012 г.			2013 г.			План 2014 г.	План 2014 г. __________, % Факт 2013
		план	факт		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. рублей	618200	560744	90,7	572816	575000	100,4	576988	100,3
Чистая прибыль	тыс. рублей	13000	53630	рост в 4,1 раза	53777	58000	107,9	2873	5,0
Дивиденды, подлежащие перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики	тыс. рублей	508,798	508,798	100,0	4539,9	5766,4	127,0	14500	в 2,5 раза
Чистые активы, определяемые в соответствии с нормативными актами Российской Федерации	тыс. рублей	381782	416440	109,1	464854	467597	100,6	532076	113,8
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности:
ввод жилья	кв. м	17625,8	11523,4	65,4	18538	16762,1	90,4	8965	53,5
Объем освоения капвложений	тыс. рублей	472568,0	442490	93,6	454747	385348	84,7	379946	98,6
Выполнение работы по генподряду	тыс. рублей	108143	1681,5	1,6					х
Жилые дома поз. 53, 54, ул. Эльгера, г. Чебоксары	тыс. рублей	108143	1681,5	1,6					х
Приобретение объектов основных средств	тыс. рублей		24766	-					х
Нежилые помещения N 1, 2 общей площадью 541,9 кв. м по адресу: г. Чебоксары, просп. Московский, д. 3 (офис Корпорации)	тыс. рублей		24766	-					х
Среднесписочная численность	чел.	75	73	97,3	73	73	100,0	73	100
Среднемесячная зарплата (без материальной помощи)	рублей	29900	35174	117,6	39207	39516	100,8	44331	112,2
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс. рублей	50	50	100,0	50	100	в 2 раза	100	100

Стратегические цели Корпорации на период до 2016 года

В рамках стратегии Корпорация ставит перед собой цели по четырем основным направлениям:

1. Финансовые результаты: обеспечение рентабельности по чистой прибыли не менее 5 процентов, чистая прибыль - не менее 50 млн. рублей без учета строительства социально значимых объектов.

2. Положение на рынке:

обеспечение доли на рынке строительства на уровне не менее 5 процентов;

обеспечение доли на рынке ипотечного кредитования - не менее 6 процентов;

обеспечение доли на рынке риелторских услуг - не менее 2 процентов;

обеспечение размера собственных средств - не менее 500 млн. рублей.

3. Качественные показатели развития: улучшение качества обслуживания, рост производительности труда, высокопрофессиональный заинтересованный персонал, узнаваемый позитивный бренд, высокая степень лояльности клиентов.

4. Расширение своей деятельности в районах Чувашской Республики: развитие жилищного строительства и диверсификация рисков, связанных с реализацией объектов.

Сотрудничество Корпорации с банками

В сфере долгосрочного ипотечного жилищного кредитования граждан в рамках выдачи кредитов по стандартам АИЖК Корпорация сотрудничает с Коммерческим банком "Русский ипотечный банк" ООО (г. Москва), АКБ "Чувашкредитпромбанк" (ОАО), ОАО Банк АВБ (филиал в г. Чебоксары).

В рамках проекта "Ипотечный супермаркет" Корпорация представляет ипотечные линейки ведущих банков-партнеров: ОАО "Сбербанк России", ВТБ 24 (ЗАО), "Газпромбанк" (ОАО) (филиал в г. Чебоксары), "Ак Барс Банк, АКБ "Мособлбанк" ОАО (филиал в г. Чебоксары), АКБ "БТА-Казань" (ОАО), Банк "Петрокоммерц", "ЮниКредитБанк" (представительство в г. Чебоксары), банк "ДельтаКредит", "Инвесттрастбанк", "Росбанк".

Деловое партнерство с банками позволяет увеличить эффективность использования механизмов ипотеки, организовать массовую выдачу ипотечных кредитов и повысить их доступность для населения. В связи с реализацией проекта "Ипотечный супермаркет" Корпорация при рассмотрении заявки клиента одновременно анализирует все ипотечные программы вышеуказанных банков-партнеров, выявляя лучшую из них исходя из потребностей и ситуации клиента, таким образом существенно экономит время клиента, а также оказывает помощь в оценке предмета залога и сопровождает сделку в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике. По данному проекту выдано уже более 50 кредитов на сумму около 70 млн. рублей. В рамках сотрудничества с банками помимо стандартных ипотечных продуктов АИЖК на приобретение или участие в долевом строительстве жилья Корпорация в настоящее время предлагает кредиты для индивидуальных предпринимателей, учитывая при этом полный доход от деятельности без привлечения дополнительных поручителей и/или созаемщиков, кредиты на приобретение комнат, кредиты на приобретение жилых домов с земельными участками, нецелевые и потребительские кредиты.

14 октября 2010 г. между Кабинетом Министров Чувашской Республики, АИЖК и Корпорацией подписано соглашение о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья экономического класса. Сотрудничество планируется осуществлять в ходе реализации федеральной программы "Стимул", разработанной АИЖК как антикризисная мера, способствующая возобновлению эффективного взаимодействия между всеми участниками рынка строительства. Чувашской Республике принадлежит 85 процентов акций Корпорации, которая в рамках участия в данной программе может совмещать функции заказчика-застройщика и гаранта по сбыту.

ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" является инициатором проекта "Арендное жилье", который направлен на формирование условий кредитования юридических лиц на цели приобретения жилья для предоставления внаем. Данный продукт может быть использован как для поддержки определенных категорий граждан, так и для реализации централизованного коммерческого найма в целях сокращения полулегального рынка аренды жилья, повышения налоговых поступлений, а также для работы с предприятиями по привлечению высококвалифицированных специалистов в республику.

В рамках этого проекта строительство "доходного дома" ведется застройщиком с использованием кредитных средств банка. Но при этом готовые квартиры "доходного дома" реализуются вновь созданной специализированной проектной компанией (далее - СПК) с привлечением долгосрочного ипотечного кредита (до 20 лет), закладные оформляются и реализуются в АИЖК, которое становится вторичным кредитором. За счет поступивших средств от реализации квартир "доходного дома" застройщик погашает кредит перед первичным кредитором, а СПК в течение 20 лет погашает выданный ипотечный кредит за счет поступающих арендных платежей от нанимателей, например льготной категории граждан (врачи, учителя, иные бюджетники).

Таким образом, финансирование кредитных средств для приобретения "доходного дома" осуществляется за счет привлечения долгосрочных средств с рынка ценных бумаг, что позволит в будущем при массовом внедрении данного продукта обеспечить самостоятельное привлечение дополнительных средств.

Преимуществами данной модели в отличие от текущей модели строительства и обслуживания госжилфонда коммерческого использования являются:

возможность привлечения долгосрочного кредита в размере до 70 процентов от стоимости построенного жилья. При этом количество построенных квадратных метров жилья по программе "Арендное жилье" может быть в 3 раза больше за счет привлекаемого ипотечного кредита под залог построенного жилья на длительный срок - до 20 лет;

включение в состав платы за наем компенсации затрат на погашение ипотечного кредита, выданного на приобретение многоквартирного дома, которая прекращает свое действие при отсутствии дальнейших оснований для применения. Это является не только механизмом поддержки, но и эффективной мотивацией специалистов работать именно в бюджетной сфере;

отсутствие необходимости привлечения республиканским бюджетом Чувашской Республики кредитных средств для единовременного выкупа жилищного фонда у застройщика или погашения краткосрочного кредита банка.

Строительная деятельность Корпорации

Корпорация принимает активное участие в реализации программы строительства жилья в Чувашской Республике, в том числе различных социальных программ (поддержки молодых семей, молодых учителей, ветеранов и инвалидов, многодетных семей, детей-сирот, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, формирования госжилфонда).

Корпорация выступила в качестве заказчика-застройщика строительства жилых домов в гг. Чебоксары, Новочебоксарске, Канаше, Шумерле, в Шемуршинском и Моргаушском районах, за период с 2005 по июль 2013 года введено в эксплуатацию 139,3 тыс. кв. метров жилья (табл. 16).

Таблица 16

Ввод в эксплуатацию жилья Корпорацией за период с 2005 по июль 2013 года

Месторасположение жилых домов	Общая площадь жилья, тыс. кв. метров	Количество квартир, шт.
г. Чебоксары	12,4	223
г. Новочебоксарск	112,0	2226
г. Шумерля	13,3	312
г. Канаш	1,6	29
Итого	139,3	2790

Доля Корпорации в строительстве жилья в Чувашской Республике организациями-застройщиками за 2005-2012 годы составила 6 процентов, в городах: Новочебоксарске - 39 процентов, Шумерле - 33 процента, Канаше - 2 процента, Чебоксары - 1 процент.

Планируемые строительные объекты

Корпорация заканчивает строительство жилых домов в III "А" микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарска. Планируется ввести в эксплуатацию последние жилые дома позиций 15/1 и 15/2 общей площадью 10,4 тыс. кв. метров в 2013 году.

Во втором полугодии 2013 года начато строительство многоквартирных жилых домов в гг. Новочебоксарске, Канаше, Шумерле.

В г. Новочебоксарске к 2015 году будет построено и введено в эксплуатацию порядка 18,5 тыс. кв. метров.

В г. Канаше будет построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом общей площадью 1,8 тыс. кв. метров.

В г. Шумерле будет построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом (1,3 тыс. кв. метров) для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Корпорация участвует в программах строительства жилья экономического класса, расселения ветхого жилья, строительства жилья для предоставления льготным категориям граждан по договорам социального найма, строительства объектов коммерческого использования и т.п. Второе направление, которому будет уделяться особое внимание, это снижение себестоимости строительства, основой которого должны стать внедрение новых эффективных строительных технологий и одновременное уменьшение издержек по заключаемым договорам подряда. Совокупность предпринимаемых в этом направлении мер должна сократить и сроки возведения объектов.

Реализация жилья

За период деятельности с 2003 по июль 2013 года Корпорацией реализовано 2987 собственных квартир и нежилых помещений на общую сумму 3,4 млрд. рублей, из них по социальным программам - 872 квартиры (25 процентов) на общую сумму 848 млн. рублей (табл. 17).

Таблица 17

Реализация квартир и нежилых помещений Корпорацией за период с 2003 по июль 2013 года

	Количество квартир и нежилых помещений	Площадь, кв.м	Сумма заключенных договоров, тыс. рублей	Удельный вес, процентов
"Классическая ипотека"	782	38586	1007270	29
"Ветхое жилье"	237	9367	189862	5
"Ветераны и инвалиды", ветеранский сертификат	57	2083	67350	2
"Жилищные сертификаты" (военные, сироты, чернобыльцы)	20	1291	30397	1
"Молодая семья"	196	10036	172138	5
Материнский капитал	23	1309	45087	1
"Социальная ипотека"	63	3007	44596	1
Государственный жилищный фонд Чувашской Республики коммерческого использования	197	9684	256075	7
Субсидии из местного бюджета	79	3769	42812	1
Собственные средства граждан	1060	54214	1241416	36
Зачеты со строительными организациями	8	388	10149	0
Кредиты др. банков	158	8565	281295	8
Кладовые	85	349	4562	0
Нежилые помещения	22	2219	64406	2
Итого	2987	144867	3457415	100
в том числе по социальным программам	872	40546	848317	25

Корпорацией в рамках участия в строительстве и приобретении жилья по социальным программам за 2004-2012 годы заключен 31 государственный и муниципальный контракт с Минстроем Чувашии, администрациями гг. Чебоксары, Новочебоксарска, Канаша и Шумерли, Министерством обороны Российской Федерации на строительство и приобретение социального жилья общей площадью 25,6 тыс. кв. метров на общую сумму 537,0 млн. рублей.

В Корпорации реализован принцип одного окна: для удобства клиентов представители страховой компании, оценочной компании приглашаются на сделку в офис Корпорации, а пункт приема документов органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, находится в непосредственной близости с офисом Корпорации.

На ближайшие годы основными задачами развития рынка ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике являются:

осуществление секьюритизации под поручительство АИЖК;

поддержка заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении;

разработка и внедрение новых продуктов;

разработка новых схем привлечения ресурсов на рынок;

развитие рынка строительства жилья экономического класса;

строительство и последующее управление арендным фондом;

стимулирование развития специальных программ ипотечного кредитования, ориентированных на отдельные категории заемщиков: государственная поддержка в улучшении жилищных условий граждан в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы и Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике";

привлечение банковских кредитов для организации строительства жилых помещений экономического класса (табл. 18);

внедрение программы "Стимул" совместно с ОАО "АИЖК".

Таблица 18

Динамика выдачи ипотечных жилищных кредитов в Чувашской Республике по годам

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Объем выданных ипотечных кредитов, млн. рублей	36,0	68,5	52,12	337,1	861,8	1300,0	3223,8	4679,8	5257,6	1786,9	2992,7	4837,6	7526,6
процентов к предыдущему году		190,5	76,1	в 6,47 раза	в 2,5 раза	131,0	в 2,4 раза	145,2	112,3	33,9	167,5	161,6	155,6
в том числе:
социальная ипотека	36,0	68,54	50,0	130,78	135,76	144,97	53,56	61,61	37,37	31,13	1,5	0	0
молодежная ипотека			1,69	105,58	457,24	639,33	879,49	517,74	453,95	360,26	18,84	188,0	1113,1
классическая ипотека				100,72	268,81	515,7	2290,75	4100,45	4766,24	1395,51	2972,4	4649,6	6413,5
Количество граждан, получивших кредиты, чел.	257	819	707	1552	3209	3044	5697	5746	5543	2649	4159	5915	7584
Общая площадь приобретенного жилья, тыс. кв. метров	16,1	42,89	39,71	91,43	169,73	164,83	276,77	269,77	261,77	125,67	192,84	265,43	323,65

Дальнейшее развитие ипотечного кредитования невозможно без развития программ поддержки заемщиков, оказавшихся в трудном финансовом положении, развития рынка жилья коммерческого найма и его формирования. Данные задачи предстоит решить оператору в тесной связи с органами местного самоуправления и в соответствии с программой создания госжилфонда коммерческого использования с его использованием на первом этапе для формирования маневренного фонда.

Для привлечения средств по программе "Стимул" заключены Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики, ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", ОАО "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов" и ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" об обеспечении права граждан на реструктуризацию долга по ипотечному кредиту, об обеспечении права граждан, утративших право проживания в жилье в результате обращения взыскания на это жилье, на жилище, о мерах по повышению финансовой грамотности населения от 14 октября 2010 г. N 19-10/8 и Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики, ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" и ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья экономического класса от 14 октября 2010 г. N 11-10/1318. Программа "Стимул" предусматривает стимулирование кредитования застройщиков, реализующих проекты строительства жилья экономического класса, и физических лиц, приобретающих возводимое в рамках данных проектов жилье. В соответствии с данной программой жилье экономического класса будет предоставляться лицам, состоящим на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, участникам федеральных и республиканских программ государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий по средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Чувашской Республике, но не выше утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья экономического класса от 14 октября 2010 г. N 11-10/1318 заемщикам, оказавшимся в трудном финансовом положении, Кабинетом Министров Чувашской Республики будут предоставляться жилые помещения в домах госжилфонда коммерческого использования. В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих в реализуемых по судебным решениям жилых помещениях, и обеспечения жильем заемщиков, которые в силу жизненных обстоятельств не смогли обеспечить обслуживание ипотечных кредитов, в Положение о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования гражданам, состоящим в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также отдельным категориям граждан на условиях возмездного пользования и продажи указанных жилых помещений, утвержденное постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2008 г. N 322, были внесены изменения, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений гражданам - неплатежеспособным заемщикам и членам их семей, на имущество которых обращено взыскание в судебном порядке, при утрате заемщиками права собственности на единственное жилое помещение для проживания - предмет ипотеки и права пользования (проживания).

На формирование госжилфонда коммерческого использования подпрограммой предусмотрено выделение средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 2014-2016 годы в объеме 768,7 млн. рублей, в том числе в 2014 году - 263,2 млн. рублей, в том числе на жилье для предоставления заемщикам, оказавшимся в трудном финансовом положении, - 6,0 млн. рублей, в 2015 году - 150,3 млн. рублей, в том числе на жилье для предоставления заемщикам - 6,0 млн. рублей, в 2016 году - 355,2 млн. рублей, в том числе на жилье для предоставления заемщикам - 6,0 млн. рублей. Объемы бюджетных средств могут быть скорректированы с учетом фактических потребностей, а также с учетом возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год.

Выкуп готового жилья экономического класса у застройщиков будет осуществляться лицами, состоящими на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в первую очередь участниками действующих федеральных и республиканских программ государственной поддержки граждан в обеспечении жильем.

Продолжится работа регионального оператора по привлечению средств путем выпуска ипотечных ценных бумаг под поручительство АИЖК при роли оператора как накопителя пулов ипотечных кредитов для последующей секьюритизации путем выкупа кредитов с балансов банков.

При поддержке Кабинета Министров Чувашской Республики на сегодняшний день уставный капитал Корпорации увеличился до 328,5 млн. рублей.

Реализация предложенных мер позволит:

избежать роста цен на жилье благодаря привлечению средств по федеральным программам для финансирования строительства жилья экономического класса;

обеспечить доступность ипотечных кредитов за счет расширения программ ипотечного жилищного кредитования, снижения размера первоначального взноса и т.д.;

обеспечить доступность механизмов приобретения жилья путем участия граждан в строительстве жилья.

3.7. Влияние на жилищное строительство государственной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

На конец 2012 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях стояли 77,8 тыс. семей, или 22,0 процента от общего числа семей в республике. По сравнению с 2011 годом число очередников увеличилось на 2,3 тыс. семей. В течение 2012 года для получения жилья на учет принято 7,4 тыс. семей.

В 2012 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 2944 семьи (на 12 семей меньше, чем в 2011 году).

Из бюджетов всех уровней направляются значительные объемы средств на обеспечение жильем граждан, перед которыми в соответствии с законодательством есть обязательства Российской Федерации, или в рамках федеральных программ, мероприятий, реализуемых на условиях софинансирования с региональными (местными) бюджетами или за счет средств субвенций федерального бюджета субъектам Российской Федерации. Итоги реализации федеральных и республиканских целевых программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Чувашской Республике приведены в табл. 19.

Таблица 19

Итоги реализации федеральных и республиканских целевых программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Чувашской Республике за 2011-2013 годы

N п/п	Наименование нормативного правового акта, на основании которого осуществляется поддержка отдельных категорий граждан	Перечень отдельных категорий граждан	Объем финансирования, млн. рублей						Количество семей граждан, которые улучшили жилищные условия, тыс. семей			Предоставление жилья с учетом механизмов ипотечного жилищного кредитования (да/нет)
			ФБ	РБ	ФБ	РБ	ФБ	РБ
			2011 г.		2012 г.		2013 г.		2011 г.	2012 г.	2013 г. (ожидаемое)
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
1.	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы"	участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф	22,97		41,44		56,58		19	31	33	нет
		вынужденные переселенцы	4,02		28,7		6,91		3	20	4	нет
		выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,79		0,83		1,74		1	1	1	нет
2.	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны	1165,5		707,9		807,9		1360	859	798	нет
3.	Федеральный закон от 8 декабря 2010 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан"	уволенные с военной службы (службы) и приравненные к ним лица	10,67		24,98		15,00		2	12	8	нет
4.	Федеральные законы от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов	53,16		54,61		54,12		57	57	50	нет
5.	Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений"	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	50,94	208,82	42,72	158,96	22,80	382,46	337	242	450	нет
6.	Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений"	многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей		73,59		80,65		85,79	31	36	35	нет
Итого			1590,46		1140,79		1433,30		1810	1258	1379
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", республиканская программа "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы", Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
1.	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы", постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2002 г. N 274 "О республиканской программе "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы", Указ Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике", Указ Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. N 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий"	молодые семьи	114,12	277,67	126,08	215,18	120,1	305,9	799	1834	1614	да
Итого			391,79		341,26		426,0		799	1834	1614

В целях дальнейшего стимулирования жилищного строительства оказывается государственная поддержка отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе обеспечение жилыми помещениями в установленном порядке:

1) отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации:

граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц;

граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами;

граждан, пострадавших от радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц;

2) ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

3) ветеранов Великой Отечественной войны;

4) молодых семей;

5) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6) многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

Итоги работы в данном направлении с 2002 по 2012 год представлены в табл. 20.

Таблица 20

Реализация программ государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий в Чувашской Республике

Наименование направления государственной поддержки		Количество семей, улучшивших жилищные условия	Общая площадь жилья, тыс.кв.м		Объем инвестиций, млн. рублей
1	2			3	4
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" (с 2002 по 2012 год)	385			19,4	326,9
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (с 2006 по 2012 год)	703			22,8	422,7
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (с 2009 по 2012 год)	4870			180,2	4266,2
Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы (с 2002 по 2012 год)	10610			572,9	2300,3
Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения (с 2006 по 2012 год)	912			28,5	654,0
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей (с 2006 по 2012 год)	141			17,1	345,5
Государственная поддержка руководителей АПК (2006-2012 годы)	52			7,0	47,4
Всего	17673			847,9	8363,0

Основной формой поддержки отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях, за счет бюджетных средств будет предоставление социальных выплат на приобретение жилья, строительство индивидуального жилья, в том числе на частичную или полную оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на эти цели. Социальные выплаты могут предоставляться из различных бюджетов в зависимости от категории граждан, в том числе на условиях софинансирования из различных бюджетов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" разработан комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе. Комплекс мер утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 1119-р. Согласно пункту 3 комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, предполагается внести в изменения в федеральную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, в части включения мероприятия по возмещению затрат (части затрат) на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей.

Будет продолжена поддержка молодых семей (семей, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) путем софинансирования из федерального бюджета региональных и муниципальных программ по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального взноса, части основной суммы долга и процентных выплат по ипотечным кредитам, полученным до 1 января 2011 г., за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Плановые показатели обеспечения жильем отдельных категорий граждан в рамках федеральных и республиканских программ в Чувашской Республике приведены в табл. 21.

Таблица 21

Плановые показатели обеспечения жильем отдельных категорий граждан в рамках федеральных и региональных программ в Чувашской Республике

N п/п	Наименование нормативного правового акта, на основании которого осуществляется поддержка отдельных категорий граждан	Перечень отдельных категорий граждан	Объем финансирования, млн. рублей																Количество семей граждан, которые улучшат жилищные условия, тыс. семей								Предоставление жилья с учетом механизмов ипотечного жилищного кредитования (да/нет)
			ФБ	РБ	ФБ	РБ	ФБ	РБ	ФБ	РБ	ФБ	РБ	ФБ	РБ	ФБ	РБ	ФБ	РБ
			2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
1.	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы"	участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф	56,6		50,0		50,0		50,0										33	30	30	30
		вынужденные переселенцы	6,9		6,9		6,9		6,9		6,9		6,9		6,9		6,9		4	4	4	4	4	4	4	4	нет
		выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1	1	1	1	1	1	1	1	нет
2.	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны	807,9		101,2														798	95							нет
3.	Федеральный закон от 8 декабря 2010 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан"	уволенные с военной службы (службы) и приравненные к ним лица	15,0		15,0		15,0												8	8	8						нет
4.	Федеральные законы от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов	54,1		50,7		50,7		50,7		52,3		52,3		52,3		52,3		50	47	47	47					нет
5.	Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений"	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	22,8	382,5	23,5	210,4	24,6	210,4	25,9	210,4	25,9	210,4	25,9	210,4	25,9	210,4	25,9	210,4	450	253	240	226	250	250	250	250	нет
6.	Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений"	многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей		85,8		85,8		85,8		85,8		86,0		86,0		86,0		86,0	35	35	35	35	35	35	35	35	нет
Итого			1433,3		544,9		445,1		431,4		383,2		383,2		383,2		383,2		1379	473	365	343	290	290	290	290
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы", Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
1.	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы", Указ Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике", Указ Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. N 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий"	молодые семьи	120,1	305,9	130,0	313,1	130,0	306,4	130,0	306,4	130,0	306,4	130,0	306,4	130,0	306,4	130, 0	306,4	1614	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	да
Итого			426,0		443,1		436,4		436,4		436,4		436,4		436,4		436,4		1614	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600

3.8. Мероприятия по улучшению качества жилищного фонда Чувашской Республики

В настоящее время наиболее эффективной организацией, осуществляющей поддержку регионов Российской Федерации, является государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд). В 2009-2012 годах в Чувашскую Республику из Фонда поступило 3,201 млрд. рублей (на капитальный ремонт домов - 1,785 млрд. рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 1,416 млрд. рублей).

В рамках реализации республиканских адресных программ за 2008-2012 годы капитально отремонтировано 1290 многоквартирных домов общей площадью 3,3 млн. кв. метров, в которых проживает 170,6 тыс. человек (рис. 8).

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 мая 2013 г. N 171 утверждена республиканская адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2013 год, в рамках которой проведен ремонт в 126 многоквартирных домах общей площадью 433,08 тыс. кв. метров, в которых проживает 19,2 тыс. человек. Общий объем средств, предусмотренных программой, - 266,5 млн. рублей, из них средства Фонда - 66,9 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 64,9 млн. рублей, местных бюджетов - 94,4 млн. рублей, собственников помещений - 40,3 млн. рублей.

Рис. 8. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Для обеспечения реализации программ по реконструкции жилищного фонда и снижения рисков при ипотечном жилищном кредитовании будет обеспечено развитие специализированного государственного и муниципального жилищного фонда, включая маневренный жилищный фонд. Информация о формировании маневренного фонда в республике приведена в табл. 22.

Таблица 22

Формирование маневренного фонда на территории Чувашской Республики

Год	Наименование муниципального образования	Количество объектов маневренного фонда		Потребность в формировании маневренного фонда, кв. м
1	2	3	4	5
ед.	кв. м
2013	Итого	3	1267,2	1226
	Янтиковский район			120
	Комсомольский район			6
	г. Алатырь	1	403,4	0
	г. Канаш			100
	г. Чебоксары	1	848,3	0
	г. Шумерля			1000
	г. Новочебоксарск	1	15,5	0
2014	Итого	0	0	3837,37
	Алатырский район			100
	Батыревский район			72
	Комсомольский район			12
	Янтиковский район			102
	Шемуршинский район			150
	г. Канаш			2401,37
	г. Шумерля			1000
2015	Итого	0	0	3358,09
	Алатырский район			100
	Аликовский район			108
	Батыревский район			54
	Вурнарский район			100
	Козловский район			100
	Комсомольский район			18
	Красноармейский район			74
	Моргаушский район			126
	Янтиковский район			78
	Шемуршинский район			150
	г. Канаш			1450,09
	г. Шумерля			1000
2016	Итого	0	0	3427,11
	Алатырский район			100
	Батыревский район			54
	Вурнарский район			100
	Комсомольский район			24
	Красночетайский район			35
	Моргаушский район			126
	г. Канаш			1988,11
	г. Шумерля			1000
2017	Итого	0	0	3707,02
	Алатырский район			100
	Вурнарский район			150
	Красночетайский район			35
	Моргаушский район			168
	г. Канаш			2254,02
	г. Шумерля			1000
2018	Итого	0	0	746
	Алатырский район			100
	Вурнарский район			120
	Красночетайский район			70
	Моргаушский район			168
	г. Канаш			288
2019	Итого	0	0	808
	Алатырский район			100
	Вурнарский район			110
	Красночетайский район			70
	Моргаушский район			168
	г. Канаш			360
2020	Итого	0	0	948
	Алатырский район			100
	Вурнарский район			250
	Красночетайский район			70
	Моргаушский район			168
	г. Канаш			360
Всего		3	1267,2	18057,59

Структура жилищного фонда Чувашской Республики представлена на рис. 9.

Рис. 9. Структура жилищного фонда Чувашской Республики

В Чувашской Республике уделяется особое внимание вопросу ликвидации аварийного жилищного фонда. На новый уровень решения проблемы удалось перейти в 2008 году благодаря сотрудничеству с Фондом.

Расселение и снос аварийного жилья в республике осуществлялись в рамках республиканской программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" с 2008 по 2012 год (рис. 10). Общий объем финансирования данной программы с 2008 года составил 2,227 млрд. рублей, из них средства Фонда - 1,416 млрд. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,736 млрд. рублей, местных бюджетов - 0,074 млрд. рублей. Расселены 5,37 тыс. человек (1990 семей), проживавших в 473 многоквартирных домах. При расселении гражданам предоставлены благоустроенные жилые помещения общей площадью более 83,9 тыс. кв. метров.

В Чувашии подлежат сносу в 2013-2015 годах еще 859 аварийных многоквартирных домов площадью более 174,3 тыс. кв. метров, в которых проживает 13,3 тыс. человек (5048 семей). Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2013 г. N 168 утверждена республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2013-2017 годы, предусматривающая ликвидацию всего аварийного жилищного фонда. Общий объем финансирования данной программы составил 4,979 млрд. рублей, из них средства Фонда - 2,436 млрд. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 2,106 млрд. рублей, местных бюджетов - 0,311 млрд. рублей, внебюджетных источников - 0,125 млрд. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2013 году составил 1381,3 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда - 868,2 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 482,2 млн. рублей, местных бюджетов - 2,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 28,5 млн. рублей. Переселено 3,9 тыс. человек (1,4 тыс. семей), ликвидировано 264 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2012 г. в процессе их эксплуатации в связи с физическим износом, общей площадью 48,8 тыс. кв. метров.

Рис. 10. Общий эффект от реализации программы в 2008-2012 годах

3.9. Реализация кадровой политики в строительной отрасли

Подготовка кадров для строительной индустрии осуществляется в восьми профессиональных образовательных организациях. В 2012 году указанными организациями подготовлено по очной форме обучения около полутора тысяч рабочих и специалистов для организаций строительной индустрии.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" (далее - ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова") провело выборочный анализ потребности в выпускниках строительного факультета для строительных организаций. С целью анализа своей деятельности и оценки своего положения на образовательном рынке строительных специальностей и рынке труда проведено самообследование основных образовательных программ, реализуемых на строительном факультете. Увеличено количество программ курсов повышения квалификации кадров в строительной отрасли Чувашской Республики.

С 2004 года в республике действует ассоциация "Учебно-производственный округ", которая объединяет 8 учебных заведений и 9 предприятий и организаций строительного комплекса, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Ее деятельность направлена на подготовку высококвалифицированных кадров всех уровней профессионального образования путем сотрудничества образовательной организации с работодателями, создание условий для использования интеллектуального и материально-технического потенциала других организаций в рамках программы государственно-частного партнерства.

В 2012 году активно использовалась материально-техническая база членов Ассоциации для проведения всех видов практики студентов и повышения квалификации (стажировки) педагогических работников. Работодатели принимали активное участие в составлении учебных рабочих планов.

Ежегодно увеличивается число трудоустроившихся выпускников и обучающихся, прошедших практику в организациях - членах Ассоциации, так, за 2010-2012 годы практику прошли 92 студента и трудоустроились 45 выпускников.

Возросшие темпы развития экономики, информационных технологий обусловливают приоритетность реорганизации и развития системы профессионального, в том числе дополнительного, образования. Развивающаяся строительная отрасль Чувашской Республики требует наличия специалистов-практиков, способных повышать конкурентоспособность организаций.

Автономное учреждение Чувашской Республики "Учебно-производственный комбинат" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - АУ Чувашской Республики "Учебно-производственный комбинат" Минстроя Чувашии) обеспечивает непрерывную подготовку кадров и повышение квалификации для строительного и жилищно-коммунального комплексов республики. В 2012 году АУ Чувашской Республики "Учебно-производственный комбинат" Минстроя Чувашии подготовлено более 5,0 тыс. специалистов.

За 2012 год на строительном факультете ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" курсы повышения квалификации прошли 876 строителей, проектировщиков и изыскателей.

По заявкам строительных организаций на базе БОУ Чувашской Республики СПО "Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства" Минобразования Чувашии организованы курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования специалистов муниципальных образований в сфере жилищно-коммунального комплекса.

В строительных организациях проводится работа по внутрипроизводственному обучению работников: организованы и действуют тарифно-квалификационные комиссии для проверки теоретических знаний, повышения и присвоения квалификационных разрядов рабочих и специалистов. Внутрипроизводственное обучение работников непосредственно на предприятиях проводится по следующим направлениям: подготовка новых рабочих мест; дополнительное профессиональное образование и обучение рабочих вторым смежным профессиям с отрывом и без отрыва от производства (на некоторых предприятиях работает система наставничества); работа с учебными заведениями по привлечению на производственную практику учащихся ПУ, студентов БОУ Чувашской Республики СПО "Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства"
Минобразования Чувашии, строительного факультета ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" и дальнейшему трудоустройству в строительных организациях; профессиональное обучение руководителей, специалистов и рабочих на основании перспективных планов профессионального обучения кадров.

В 2012 году изучение ситуации на республиканском отраслевом рынке труда показало, что наиболее востребованы специалисты, имеющие рабочие профессии. Повышенным спросом у работодателей пользуются бетонщики, каменщики, плиточники, монтажники, электрогазосварщики.

Ежегодно Минобразования Чувашии формирует контрольные цифры приема граждан для обучения по программам начального и среднего профессионального образования с учетом ежегодной дополнительной потребности экономики в кадрах. Причем по программам среднего профессионального образования в 2012 году контрольные цифры впервые были установлены на конкурсной основе.

На сайте Минобразования Чувашии и организаций профессионального образования размещается баннер "Абитуриент", где имеется полная информация о специальностях и рабочих профессиях, по которым ведется подготовка. На сайтах организаций профессионального образования установлена автоматизированная информационная система содействия трудоустройству выпускников, разработанная в рамках реализации Концепции формирования и функционирования системы содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.

ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" ведется подготовительная работа по созданию производственно-научного кластера по строительному профилю на базе строительного факультета университета.

Структура и объем подготовки и переподготовки рабочих кадров и специалистов ежегодно корректируются на основании заявок предприятий и организаций, в соответствии с договорами об их подготовке, прогнозами трудоустройства будущих выпускников и перспективами развития строительной отрасли республики.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых актов Чувашской Республики.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия Минстрой Чувашии вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Чувашской Республики в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов Чувашской Республики.

Сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение целей и конечных результатов подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов Чувашской Республики приведены в приложении N 11 к настоящей подпрограмме.

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников (средства организаций, кредитных организаций, населения).

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 90437917,1 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 454980,9 тыс. рублей (0,5 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики - 2676936,2 тыс. рублей (3,1 процента);

местных бюджетов - 656000,0 тыс. рублей (0,7 процента);

внебюджетных источников - 86650000,0 тыс. рублей (95,7 процента).

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 12 к настоящей подпрограмме.

Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.

2. Риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к повышению средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья жилых помещений и недостижению целей подпрограммы в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья в докризисный период. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограниченны, однако мероприятия Государственной программы, частью которой является подпрограмма, в целом направлены на снижение данного риска.

Приложение N 1
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Перечень
проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, реализуемых в Чувашской Республике

N п/п	Наименование муниципального образования, населенного пункта	Наименование проекта (улица, микрорайон, квартал, жилой район и др.)	Наименование застройщика	Площадь земельного участка, га	Наименование правообладателя земельного участка	Наличие проекта планировки (дата утверждения и номер)	Планируемый объем ввода жилья по проекту, тыс. кв. м	Объем введенного жилья по состоянию на 1 сентября 2013 г., тыс. кв. м	Тип застройки			Очередность и завершение застройки
									многоэтажная, тыс. кв. м	малоэтажная, тыс. кв. м	индивидуальная, коттеджная, тыс. кв. м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Алатырский городской округ, г. Алатырь	жилая группа по ул. Комарова	ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"	2,15	ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" (аренда)	в стадии согласования	4,378	-	4,378	-	-	2014-2015 гг.
2.	Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск	I микрорайон Западного жилого района	ООО "Устра"	20,0	частная собственность	имеется, 23 октября 2008 г. N 345	66,1	-	66,1	-	-	2011-2020 гг.
3.	Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск	жилая группа по ул. Восточная и ул. Семенова	ООО "Стройинвест"	2,22	муниципальная собственность	имеется, 8 июля 2011 г. N 617	30,398	-	30,398	-	-	2013-2015 гг.
4.	Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск	жилая группа по ул. Строителей, 23	ООО СФ "Комплекс"	4,12	муниципальная собственность	имеется, 27 ноября 2012 г. N 490	48,2	-	48,2	-	-	2014-2017 гг.
5.	Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск	жилая группа по ул. Силикатная	ООО "РОСПАН"	5,306	частная собственность	имеется, 11 мая 2012 г. N 198	60,2	-	60,2	-	-	2013-2017 гг.
6.	Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск	территория, ограниченная ул. 10 Пятилетки, ул. Восточная и пр. Ельниковский		23,27	государственная собственность Чувашской Республики, муниципальная и частная собственность	имеется	101,117	-	101,117	-	-	2014-2016 гг.
7.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	жилой район "Новый город"	ОАО Инвестиционно-строительная компания "Честр-Групп", ОАО "Инкост"	221,6	государственная собственность Чувашской Республики	имеется, 9 июня 2012 г. N 139	1186,486 (в том числе 1 пусковой комплекс I очереди - 37,29)	14,19	9-16 этажей - 251,86, 4-5 этажей - 289,008, 10- 15 этажей (VIII микрорайон) - 175,408	3-4 этажа - 163,083	1-2 этажа (коттеджи) - 307,127	1 этап - 2006- 2015 гг., 2-3 этапы - 2015-2025 гг.
8.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	комплексная застройка жилого района ул. Б. Хмельницкого. Всего 13 микрорайонов, в том числе: I очередь: микрорайон III микрорайон IIIА	ООО "СУОР"	278,0, в том числе: микрорайон III - 23,47, микрорайон III А - 16,6	в собственности ООО "Чувашстрой" (202,409 га), государственной собственности Чувашской Республики (4,691 га), муниципальной и частной собственности (70,9 га)	имеется, 30 декабря 2009 г. N 319	2000,0, в том числе в мкр. III, IIIА - 302,3	33,26	2000,0	-	-	1 этап - 2014 г., 2 этап - 2017 г., 3 этап - 2023 г.
9.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	микрорайон по ул. Гладкова	МУП "ГУКС"	15,31	муниципальная собственность	имеется, 9 февраля 2010 г. N 24	139,937	114,585	135,837	-	4,1	2006-2015 гг.
10.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	микрорайон "Волжский-3"	ОАО "ИСКО-Ч"	73,63	муниципальная собственность	имеется, 19 июля 2005 г. N 2462-р	299,48	242,385	299,48	-	-	2005-2013 гг.
11.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	микрорайон "Университетский-2"	ЗАО "ТУС"	44,7, в том числе I очередь - 6,317	собственность фонда "РЖС" (6,317 га), муниципальная собственность	имеется, 6 мая 2008 г. N 1540-р, I очередь - 1 декабря 2009 г. N 4935-р	240,0	126,90	210,0	-	30,0 (60 коттеджей)	I очередь - 2009-2014 гг.
12.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	IV микрорайон "Центр"	МУП "ГУКС"	47, 48	муниципальная собственность	имеется, 16 октября 2008 г. N 3679-р	127,17	30,062	81,17	-	46,0	2007-2020 гг.
13.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	VI микрорайон "Центр"	ООО "СК "Центр"	8,75	муниципальная собственность	имеется, 10 марта 2006 г. N 620-р	102,8	82,246	102,8	-	-	2000-2016 гг.
14.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	микрорайон "Новосельский"	ООО "Ютон"	26,34	муниципальная собственность	имеется, 14 марта 2005 г. N 771-р	22,047	19,51	22,047	-	-	2006-2014 гг.
15.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	микрорайон 1А "Центр"	ООО "Фирма "Старко"	55,0	муниципальная собственность	имеется, 31 мая 2007 г. N 1671-р	260,0	57,492	260,0	-	-	2005-2018 гг.
16.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	микрорайон 1Б "Центр"	МУП "ГУКС", ЖСК "Стандарт"	12,66	муниципальная собственность	-	86,542	61,0	86,542	-	-	2007-2015 гг.
17.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	микрорайон 2А "Центр"	ОАО "Стройтрест-ЧАЗ"	3,72	муниципальная собственность	-	34,943	11,767	34,943	-	-	2007-2016 гг.
18.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	коттеджный поселок "Чандрово" в г. Чебоксары	ООО "Отделфинстрой"	68,7	ООО "Отделфинстрой"	имеется, 1 апреля 2010 г. N 67	92,8	9,684	-	-	92,8	2010-2020 гг.
19.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	коттеджный поселок "Серебряный" в г. Чебоксары	ООО "СУОР"	55,15	ООО "СУОР"	имеется, 27 августа 2012 г. N 250	40,0	-	-	-	40,0	2011-2020 гг.
20.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	III микрорайон центральной части г. Чебоксары (мкр. Воскресенский)	НП "Ривьера: содействие строительству"	62,81	муниципальная собственность	имеется, 20 апреля 2012 г. N 88	463,45	-	463,45	-	-	2012-2025 гг.
21.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	I очередь VII микрорайона центральной части г. Чебоксары	ООО "Отделфинстрой и Партнеры"	30,3	частная собственность	имеется, 19 декабря 2011 г. N 566	254,9	16,186	254,9	-	-	2012-2020 гг.
22.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	микрорайон "Соляное" г. Чебоксары	ассоциация "Берег"	48,8	частная собственность	имеется, 11 января 2013 г. N 64	25,47	10,5	8,59	-	16,88	1998-2017 гг.
23.	Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары	микрорайон "Гремячево" г. Чебоксары	ООО "Устра"	36,8	частная собственность	в стадии согласования	301,0		301,0	-	-	2014-2020 гг.
24.	Туруновское сельское поселение Батыревского района, д. Малое Батырево	комплексная компактная застройка и благоустройство д. Малое Батырево	администрация Туруновского сельского поселения	6,0	муниципальная собственность	имеется, 21 февраля 2009 г. N 8	1,3	0,812	-	-	1,3	2009-2014 гг.
25.	Комсомольский район, Комсомольское сельское поселение, с. Комсомольское	жилая застройка в юго-западной части с. Комсомольское Комсомольского района	администрация Комсомольского сельского поселения	17,62	муниципальная собственность	имеется, 3 декабря 2009 г. N 70	13,746	1,2	-	-	13,746	2009-2017 гг.
26.	Красноармейское сельское поселение Красноармейского района, с. Красноармейское	жилая застройка в западной части с. Красноармейское Красноармейского района	администрация Красноармейского сельского поселения	3,95	муниципальная собственность	-	2,52	-	-	-	2,52	2010-2015 гг.
	Порецкое сельское поселение Порецкого района, с. Порецкое	комплексная компактная застройка и благоустройство с. Порецкое	администрация Порецкого сельского поселения	5,0	муниципальная собственность	имеется, 20 февраля 2009 г. N 9-р	2,754	2,106	-	-	2,754	2009-2014 гг.
27.	Чурачикское сельское поселение Цивильского района, с. Чурачики	коттеджная застройка юго-восточной части с. Чурачики	ООО "Воддорстрой"	25,87	муниципальная собственность	имеется, 29 декабря 2009 г. N 126	7,3	1,89	-	-	7,3	2009-2015 гг.
28.	Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, с. Альгешево	коттеджная застройка жилого квартала в с. Альгешево	ООО "ОКС"	48,79, в том числе I очередь - 6,4	в собственности гр. Ефремова В.Ф.	имеется, 14 июня 2007 г. N 19-р(л)	67,444, в том числе I очередь - 9,92	-	-	-	67,444	I очередь - 2008-2015 гг.
29.	Большекатрасьское сельское поселение Чебоксарского района, д. Яуши	коттеджная застройка поселка "Вознесенский" около д. Яуши	ООО "Фирма "Старко"	53,0, в том числе I очередь - 20,0 га	участок площадью 20,0 га находится в собственности ООО "Фирма "Старко", 33,0 га - в собственности ООО "Вознесенское"	имеется, 14 августа 2009 г. N 48	76,0, в том числе I очередь - 34,0	7,378	-	-	76,0	I очередь - 2010-2015 гг.
30.	Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, д. Малое Шахчурино, д. Устакасы	жилые группы малоэтажной застройки населенных пунктов д. Малое Шахчурино и д. Устакасы	ООО "Удача"	172,21, в том числе: 1 этап - 47,30 га, 2 этап - 81,21 га, 3 этап - 43,7 га	ООО "Удача"	имеется, 11 июня 2009 г. N 40	147,9, в том числе: 1 этап - 41,55, 2 этап - 61,35, 3 этап - 45,0	-	-	-	147,9	1 этап - 2010- 2014 гг., 2 этап - 2014- 2016 гг., 3 этап - 2016-2018 гг.
31.	Вурман-Сюктерское сельское поселение Чебоксарского района, д. Малый Сундырь	жилая группа (коттеджный поселок) в д. Малый Сундырь	ЗАО "Фирма "Чувашагроинвестстрой"	11,82 га, в том числе: I очередь - 4,41, II очередь - 7,41	участок площадью 4,41 га находится в собственности 9 граждан, площадью 7,41 - в собственности ЗАО "Фирма "Чувашагроинвестстрой"	имеется, 25 ноября 2009 г. N 67	13,24, в том числе: I очередь - 3,24, II очередь - 10,0	7,329	-	-	13,24	I очередь - 2009 г., II очередь - 2010-2013 гг.
32.	Вурман-Сюктерское сельское поселение Чебоксарского района, д. Вурманкасы	жилая застройка в д. Вурманкасы Чебоксарского района	не определен	35,51	в собственности гр. Ермановой Ю.Ф.	в разработке	35,0, в том числе: I очередь - 16,0, II очередь - 19,0	-	-	-	35,0	I очередь - 2010- 2015 гг., II очередь - 2015-2019 гг.
33.	Ишакское сельское поселение Чебоксарского района, д. Чиганары	коттеджный поселок "Андреевский" в д. Чиганары Чебоксарского района	ООО "Волгаэлектропроект"	12,27	в собственности ООО "Волгаэлектропроект"	имеется, 2 ноября 2010 г. N 119	12,0	-	-	-	12,0	2010-2018 гг.
34.	Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, д. Яндово	жилой микрорайон "Отрадный" д. Яндово	ООО "Ольдеевское"	15,59	ООО "Ольдеевское"	имеется, 29 сентября 2010 г. N 93	8,8	-	-	-	8,8	2010-2015 гг.
35.	Шумерлинский район, Шумерлинское сельское поселение, д. Шумерля	комплексное жилищное строительство в южной части д. Шумерля Шумерлинского района	администрация Шумерлинского сельского поселения	22,13	муниципальная собственность	имеется, 17 декабря 2009 г. N 85	11,20	-	-	-	11,20	2009-2015 гг.
36.	Ядринский район, Николаевское сельское поселение, с. Николаевское	комплексная компактная застройка и благоустройство с. Николаевское	администрация Николаевского сельского поселения	12,29	муниципальная собственность	имеется, 4 марта 2009 г. N 8	4,2	2,249	-	-	4,2	2009-2015 гг.
37.	Цивильский район, Цивильское городское поселение, г. Цивильск	застройка жилого микрорайона в г. Цивильск	ОАО "ПМК-8"	38,54	муниципальная собственность	имеется, 31 октября 2011 г. N 05	44,0	-	-	38,0	6,0	2011-2018 гг.
38.	Чебоксарский район, Ишлейское сельское поселение, с. Ишлеи	жилая застройка в с. Ишлеи	не определен	17,18	частная собственность (5 физических лиц)	в стадии разработки	16,065	-	-	-	16,065	2011-2015 гг.
39.	Чебоксарский район, Лапсарское сельское поселение, д. Хирле-Сир	жилая застройка в д. Хирле-Сир	администрация Лапсарского сельского поселения	11,90	муниципальная собственность	имеется, постановление от 6 июня 2011 г.	6,3	-	-	-	6,3	2011-2021 гг.
40.	Цивильский район, Цивильское городское поселение, г. Цивильск	жилая застройка микрорайона в г. Цивильске	ОАО "ПМК-8"	6,868	федеральная собственность	имеется, постановление от 22 марта 2013 г. N 2	20,0	-	-	10,0	10,0	2012-2015 гг.
41.	Канашский городской округ, г. Канаш	жилая застройка микрорайона в г. Канаше	аукцион по определению застройщика не проводился	17, 27	муниципальная собственность	в стадии разработки	141,4	-	141,4	-	-	2012-2020 гг.
42.	Красноармейский район, Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское	жилая застройка в с. Красноармейское	аукцион по определению застройщика не проводился	6,14	муниципальная собственность	в стадии разработки	3,2	-	-	-	3,2	2012-2017 гг.
43.	Порецкий район, Порецкое сельское поселение, с. Порецкое	жилая застройка в с. Порецкое	ЗАО "Дуслык"	35,53	муниципальная собственность	имеется, решение от 22 апреля 2013 г. N С-20/04	10,04	-	-	-	10,04	2013-2020 гг.
44.	Чебоксарский район, Янышское сельское поселение, д. Яныши	жилая застройка в д. Яныши	аукцион по определению застройщика не проводился	10,30	муниципальная собственность	в стадии разработки	1,2	-	-	-	1,2	2013-2018 гг.
45.	Чебоксарский район, Чиршкасинское сельское поселение, д. Чиршкасы	жилая застройка в д. Чиршкасы	аукцион по определению застройщика не проводился	4,96	муниципальная собственность	в стадии разработки	9,45	-	-	-	9,45	2013-2023 гг.
46.	Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д. Кадикасы	жилой район в д. Кадикасы	аукцион по определению застройщика не проводился	127,03	муниципальная собственность	в стадии разработки	108,0	-	-	-	108,0	2013-2023 гг.
47.	Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д. Чурикасы	жилая застройка в д. Чурикасы	аукцион по определению застройщика не проводился	29,212	муниципальная собственность	в стадии разработки	29,212	-	-	-	29, 212	2013-2023 гг.
48.	Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д. Яраккасы	жилая застройка в д. Яраккасы	аукцион по определению застройщика не проводился	4,71	муниципальная собственность	в стадии разработки	3,0	-	-	-	3,0	2013-2023 гг.
49.	Чебоксарский район, Синьяльское сельское поселение, д. Янашкасы	жилая застройка в д. Янашкасы	аукцион по определению застройщика не проводился	7,5048	муниципальная собственность	в стадии разработки	5,58	-	-	-	5,58	2013-2023 гг.
50.	Канашский район, Ухманское сельское поселение, с. Ухманы	жилая застройка в с. Ухманы	аукцион по определению застройщика не проводился	5,4622	муниципальная собственность	в стадии разработки	8,5	-	-	-	8,5	2013-2023 гг.
51.	Канашский район, Малобикшихское сельское поселение, д. Малые Бикшихи	жилая застройка в д. Малые Бикшихи	аукцион по определению застройщика не проводился	8,399	муниципальная собственность	в стадии разработки	8,4	-	-	-	8,4	2013-2023 гг.
52.	Канашский район, Малобикшихское сельское поселение, д. Келте-Сюле	жилая застройка в д. Келте-Сюле	аукцион по определению застройщика не проводился	79,168	муниципальная собственность	в стадии разработки	84,0	-	-	-	84,0	2013-2023 гг.
53.	Канашский район, Шибылгинское сельское поселение, д. Малая Андреевка	жилая застройка в д. Малая Андреевка	аукцион по определению застройщика не проводился	3,3218	муниципальная собственность	в стадии разработки	4,2	-	-	-	4,2	2013-2023 гг.
54.	Красноармейский район, Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское	жилой микрорайон "Восточный" в с. Красноармейское	аукцион по определению застройщика не проводился	20,8611	муниципальная собственность	в стадии разработки	36,37	-	-	27,22	9,15	2013-2020 гг.
55.	Чебоксарский район, Атлашевское сельское поселение, пос. Новое Атлашево	жилая застройка в пос. Новое Атлашево	аукцион по определению застройщика не проводился	9,2396	муниципальная собственность	в стадии разработки	15,6	-	-	-	15,6	2013-2023 гг.
56.	Чебоксарский район, Абашевское сельское поселение, д. Байсубаково	жилая застройка в д. Байсубаково	аукцион по определению застройщика не проводился	2,9701	муниципальная собственность	в стадии разработки	2,2	-	-	-	2,2	2013-2023 гг.
	Всего			2035,4326			6947,539	852,731	5428,828	238,303	1280,408

Приложение N 2
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Перечень
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, предусмотренных к освоению в целях жилищного строительства на территории Чувашской Республики

N п/п	Наименование муниципальных образований	Кадастровый номер	Категория земель	Площадь земельного участка, га	Планируемая площадь вводимого жилья, тыс. кв. метров	Наименование правообладателя (ФГУП, ФГУ, государственная академия наук, созданная такой государственной академией организация)	Вид права, на котором земельный участок предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное срочное пользование)	Наличие объектов недвижимости на земельном участке (имеются, отсутствуют)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Чебоксарский городской округ, пгт Сосновка	21:01:040104:79	земли населенных пунктов	2,4	2,4	сведения отсутствуют	сведения отсутствуют	нет
2.	Алатырский городской округ, г. Алатырь	21:03:010402:24	земли населенных пунктов	0,6813	1,0	федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение "Ульяновская квартирно-эксплуатационная часть района"	постоянное (бессрочное) пользование	нет
3.	Опытное сельское поселение Цивильского района (с юго-восточной стороны д. Синьял-Котяки)	21:20:151901:60	земли сельхозназначения	12,2288	5,0	ФГУП "Колос" Россельхозакадемии	аренда	нет
4.	Цивильское городское поселение Цивильского района (с юго-восточной стороны г. Цивильска)	21:20:111701:28	земли сельхозназначения	31,7215	16,0	Российская Федерация	казна	нет
5.	Цивильское городское поселение Цивильского района (с юго-восточной стороны г. Цивильска)	21:20:111701:20	земли сельхозназначения	6,16	3,0	ГНУ Чувашского НИИСХ Россельхозакадемии	постоянное (бессрочное) пользование	нет
6.	Цивильское городское поселение Цивильского района (с юго-восточной стороны г. Цивильска)	21:20:111701:8	земли сельхозназначения	2,6119	2,0	ГНУ Чувашского НИИСХ Россельхозакадемии	постоянное (бессрочное) пользование	нет
7.	Цивильское городское поселение Цивильского района (с юго-восточной стороны г. Цивильска)	21:20:111701:6	земли сельхозназначения	0,763	1,0	ГНУ Чувашского НИИСХ Россельхозакадемии	постоянное (бессрочное) пользование	нет
8.	Цивильское городское поселение Цивильского района (с юго-восточной стороны г. Цивильска)	21:20:111701:5	земли сельхозназначения	1,1677	1,0	ГНУ Чувашского НИИСХ Россельхозакадемии	постоянное (бессрочное) пользование	нет
9.	Цивильское городское поселение Цивильского района (с юго-восточной стороны г. Цивильска)	21:20:111701:4	земли сельхозназначения	2,1973	1,0	ГНУ Чувашского НИИСХ Россельхозакадемии	постоянное (бессрочное) пользование	нет
	Итого			59,9315	32,4

Приложение N 3
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Перечень
земельных участков, включенных в границы населенных пунктов, под жилищное строительство в 2007-2013 годах в Чувашской Республике

N п/п	Наименование муниципальных образований, населенных пунктов	Нормативные правовые акты Чувашской Республики, муниципальные правовые акты	Наименование правообладателя земельного участка	Площадь земельного участка, га	Планируемая площадь вводимого жилья, тыс. кв. метров	Этапы реализации
1	2	3	4	5	6	7
2007 год
1.	Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, с. Синьялы	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2007 г. N 222	ООО "Оптима"	11,85	43,68 индивидуальные жилые дома (далее - ИЖС)	ведется поиск инвесторов
2.	Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, с. Альгешево	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2007 г. N 255	ООО "ОКС"	48,79 I очередь - 6,4	67,44, в том числе I очередь - 9,92 ИЖС	I очередь - 2008-2012 гг.
	Итого за 2007 год			60,64	111,12
2008 год
3.	Большекатрасьское сельское поселение, Чебоксарский район, д. Яуши	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 августа 2008 г. N 238	НП "Фонд ипотечного кредитования "Волгатрансгазжилстрой", ООО "Фирма "Старко"	53,0 I очередь - 20,0	76,00 ИЖС	I очередь - 2008-2013 гг.
4.	г. Чебоксары, ул. Заовражная	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2008 г. N 168	ООО "Чувашстрой"	55,15	40,00 ИЖС	2011-2020 гг.
	Итого за 2008 год			108,15	116, 0
2009 год
5.	Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, д. Малое Шахчурино, д. Устакасы	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2009 г. N 49	ООО "Удача"	177,3, в том числе: I очередь - 47,3, II очередь - 81,21, III очередь - 48,79	147,9 ИЖС	I очередь - 2010-2012 гг. II очередь - 2012-2014 гг. III очередь - 2014-2016 гг.
6.	Лапсарское сельское поселение Чебоксарского района, д. Хирле-Сир	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2009 г. N 8	Корнилова В.А.	2,72	1,44 ИЖС	2010-2016 гг.
7.	Синьял-Покровское сельское поселение Чебоксарского района, д. Синьял-Покровское, д. Хозандайкино	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 февраля 2009 г. N 50	Данилова О.А.	3,76	1,89 ИЖС	2010-2018 гг.
			администрация Синьял-Покровского сельского поселения	4,00	1,44 ИЖС	2010-2018 гг.
8.	Чурачикское сельское поселение Цивильского района, с. Чурачики	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2009 г. N 89	администрация Чурачикского сельского поселения	25,87	7,3 ИЖС	2009-2015 гг.
9.	Николаевское сельское поселение Ядринского района, с. Николаевское	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 марта 2009 г. N 90	администрация Николаевского сельского поселения	12,29	4,20 ИЖС	2009-2014 гг.
10.	Моргаушское сельское поселение Моргаушского района, с. Моргауши	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2009 г. N 9	администрация Моргаушского сельского поселения	10,54	28,0 среднеэтажные жилые дома	2009-2014 гг.
11.	Вурман-Сюктерское сельское поселение Чебоксарского района, д. Малый Сундырь	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 мая 2009 г. N 162	физические лица (9 чел.), ЗАО "Фирма "Чувашагроинвестстрой"	11,82, в том числе: I очередь - 4,41, II очередь - 7,41	3,24 ИЖС 10,0 ИЖС	I очередь - 2009 г., II очередь - 2010-2014 гг.
12.	Большекатрасьское сельское поселение Чебоксарского района, д. Яуши	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 2009 г. N 125	Миронов В.И. Андреева Т.Н. Кириллов А.С. Андреев А.Ф.	32,479	35,9 ИЖС I очередь - 24,77	I очередь - 2010-2020 гг.
13.	Чебоксарский городской округ, д. Чандрово	Закон Чувашской Республики от 19 октября 2009 г. N 63	ООО "Отделфинстрой"	68,7	92,8 ИЖС	2010-2015 гг.
14.	Комсомольское сельское поселение Комсомольского района, с. Комсомольское	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2009 г. N 371	администрация Комсомольского сельского поселения	17,623	13,746 ИЖС	2010-2015 гг.
15.	Шумерлинское сельское поселение Шумерлинского района, д. Шумерля	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2009 г. N 370	администрация Шумерлинского сельского поселения	22,126	11,2 ИЖС	2010-2015 гг.
16.	Староурмарское сельское поселение Урмарского района, д. Старые Урмары	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2009 г. N 372	администрация Староурмарского сельского поселения	16,769	5,292 ИЖС	2010-2015 гг.
17.	Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, д. Аркасы	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 декабря 2009 г. N 395	Кучеров П.Н.	28,335	25,52 ИЖС	2010-2018 гг.
	Итого за 2009 год			434,332	389,868
2010 год
18.	Цивильское городское поселение Цивильского района, г. Цивильск	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2010 г. N 93	федеральная собственность в управлении и распоряжении Кабинета Министров Чувашской Республики	5,1855	1,8 ИЖС	2012 г.
19.	Ишакское сельское поселение Чебоксарского района, д. Чиганары	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2010 г. N 141	ООО "Волгаэлектропроект"	12,2699	12,0 ИЖС	2010-2015 гг.
20.	Вурман-Сюктерское сельское поселение Чебоксарского района, д. Вурманкасы	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2010 г. N 180	Ермолаева Ю.Ф.	35,5088	35,0 ИЖС	2011-2018 гг.
21.	Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, д. Яндово	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 июня 2010 г. N 179	ООО "Ольдеевское"	15,5901	8,8 ИЖС	2010-2014 гг.
22.	Красноармейское сельское поселение Красноармейского района, с. Красноармейское	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 мая 2010 г. N 142	администрация Красноармейского сельского поселения	3,9518	2,52 ИЖС	2010-2018 гг.
23.	Кшаушское сельское поселение Чебоксарского района, д. Кшауши	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 октября 2010 г. N 335	администрация Кшаушского сельского поселения	58,6566	11,06 ИЖС	2010-2018 гг.
	Итого за 2010 год			131,1627	71,18
2011 год
24.	Синьял-Покровское сельское поселение Чебоксарского района, д. Яранкасы	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 августа 2011 г. N 346	Шилин С.А., Коломоиц Н.М., Андреев А.И., Новоселов И.А.	10,7171	10,0 ИЖС	2011-2016 гг.
25.	Цивильское городское поселение Цивильского района, г. Цивильск	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 сентября 2011 г. N 403	администрация Цивильского городского поселения	38,5401	30,9 ИЖС	2011-2018 гг.
26.	Ишлейское сельское поселение Чебоксарского района, с. Ишлеи	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2011 г. N 620	Белов В.Л., Мочалов В.М., Федоров Л.М., Спиридонов С.В., Иванов Д.А.	17,1826	16,065 ИЖС	2011-2016 гг.
27.	Сирмапосинское сельское поселение Чебоксарского района, с. Икково	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2011 г. N 619	Корнилова В.А.	5,9771	6,50 ИЖС
28.	Лапсарское сельское поселение Чебоксарского района, д. Хирле-Сир	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 ноября 2011 г. N 513	администрация Чебоксарского района	11,9049	6,30 ИЖС
	Итого за 2011 год			84,3218	68,865
2012 год
29.	Цивильское городское поселение Цивильского района, г. Цивильск	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2012 г. N 75	федеральная собственность в управлении и распоряжении Кабинета Министров Чувашской Республики	20,0	20,0 смешанная застройка	2012-2018 гг.
30.	Канашский городской округ, г. Канаш	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2012 г. N 76	земельный участок площадью 17,2742 га находится в пользовании Малобикшихского сельского поселения Канашского района, площадью 0,12 га - в собственности Садыкова Р.М.	17,3942	141,4 многоэтажная застройка	2012-2017 гг.
31.	Красноармейское сельское поселение Красноармейского района, с. Красноармейское	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2012 г. N 417	администрация Красноармейского района	6,1489	3,20 ИЖС	2012-2018 гг.
32.	Порецкое сельское поселение Порецкого района, с. Порецкое	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 2012 г. N 547	администрация Порецкого района	35,5311	10,044 ИЖС	2013-2020 гг.
33.	Янышское сельское поселение Чебоксарского района, д. Яныши	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2012 г. N 589	администрация Янышского сельского поселения Чебоксарского района	10,3003	1,2 ИЖС	2013-2018 гг.
	Итого за 2012 год			89,3745	175,844
2013 год
34.	Чиршкасинское сельское поселение Чебоксарского района, д. Чиршкасы	решение Собрания депутатов Чиршкасинского сельского поселения от 16 августа 2013 г. N 24-04	администрация Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района	4,96	9,45 ИЖС	2013-2023 гг.
35.	Кадикасинское сельское поселение Моргаушского района, д. Кадикасы	решение Собрания депутатов Кадикасинского сельского поселения от 15 мая 2013 г. N С-24/1	администрация г. Чебоксары, администрация Моргаушского района	127,0354	108,0	2013-2023 гг.
36.	Кадикасинское сельское поселение Моргаушского района, д. Чурикасы	решение Собрания депутатов Кадикасинского сельского поселения от 15 мая 2013 г. N С-24/1	администрация г. Чебоксары	29,212	58,162 ИЖС	2013-2023 гг.
37.	Кадикасинское сельское поселение Моргаушского района, д. Яраккасы	решение Собрания депутатов Кадикасинского сельского поселения от 15 мая 2013 г. N С-24/1	администрация Кадикасинского сельского поселения	4,71	3,0 ИЖС	2013-2023 гг.
38.	Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, д. Янашкасы	решение Собрания депутатов Синьяльского сельского поселения от 5 июня 2013 г. N 23-07	администрация Синьяльского сельского поселения	7,5048	5,58 ИЖС	2013-2023 гг.
39.	Ухманское сельское поселение Канашского района, с. Ухманы	решение Собрания депутатов Ухманского сельского поселения от 8 августа 2013 г. N 28/1	администрация Ухманского сельского поселения	5,4622	8,5 ИЖС	2013-2023 гг.
40.	Малобикшихское сельское поселение Канашского района, д. Малые Бикшихи	решение Собрания депутатов Малобикшихского сельского поселения	администрация Малобикшихского сельского поселения, физические лица	8,399	8,4 ИЖС	2013-2023 гг.
41.	Малобикшихское сельское поселение Канашского района, д. Келте-Сюле	решение Собрания депутатов Малобикшихского сельского поселения	администрация Малобикшихского сельского поселения, физические лица	79,168	84,0 ИЖС	2013-2023 гг.
42.	Шибылгинское сельское поселение Канашского района, д. Малая Андреевка	решение Собрания депутатов Шибылгинского сельского поселения	администрация Шибылгинского сельского поселения	3,3218	4,2 ИЖС	2013-2023 гг.
43.	Красноармейское сельское поселение Красноармейского района, с. Красноармейское	решение Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения от 18 июля 2013 г. N С-24/4	администрация Красноармейского сельского поселения	20,8611	36,37 ИЖС, среднеэтажная жилая застройка	2013-2020 гг.
44.	Атлашевское сельское поселение Чебоксарского района, пос. Новое Атлашево	решение Собрания депутатов Атлашевского сельского поселения от 21 августа 2013 г. N 25-07	администрация Атлашевского сельского поселения	9,2396	15,6 ИЖС	2013-2023 гг.
45.	Абашевское сельское поселение Чебоксарского района, д. Байсубаково	решение Собрания депутатов Абашевского сельского поселения	администрация Чебоксарского района	2,9701	2,2 ИЖС	2013-2020 гг.
	Итого за 2013 год			302,844	343,462
	Всего			1210,825	1276,339

Приложение N 4
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Республиканский адресный перечень
земельных участков, предусмотренных для последующего предоставления в целях жилищного строительства по методу голландского аукциона из земель, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в федеральной собственности (управление и распоряжение которыми предусмотрено передать Кабинету Министров Чувашской Республики), муниципальной собственности

N п/п

Местоположение (адрес)

Кадастровый номер

Категория земель

Вид разрешенного использования

Фактическое использование

Площадь земельного участка, га

Площадь части земельного участка, предлагаемой к использованию,

Сведения о регистрации права федеральной, республиканской, муниципальной или частной собственности

Наименование правообладателя

Вид права, на котором земельный участок предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное срочное пользование)

Сведения об иных обременениях права (субаренда, залог, сервитут, арест, взыскание по решению суда)

Сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения (обременения)

Сведения об ограничениях использования земельного участка (правовой режим земельного участка, ограничения хозяйственного использования и др.)

Наличие объектов недвижимости на земельном участке (имеются, отсутствуют)

Предлагаемое использование земельного участка

Наименование инициатора, который направил предложение о включении земельного участка в перечень (орган местного самоуправления или юридическое лицо)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Ибресинский район, пгт Ибреси, ул. Мира

21:10:160108:179

земли населенных пунктов

для застройки малоэтажными жилыми домами

не используется

0,17

0,17

отсутствуют

администрация Ибресинского района

государственная собственность не разграничена

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация Ибресинского района

2.

Ибресинский район, пгт Ибреси, ул. Кооперативная

21:10:160208:342

земли населенных пунктов

для застройки малоэтажными жилыми домами

не используется

0,21

0,21

отсутствуют

администрация Ибресинского района

государственная собственность не разграничена

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация Ибресинского района

3.

Цивильский район, Цивильское городское поселение, г. Цивильск

21:20:111701:764

земли населенных пунктов

застройка жилого микрорайона в г. Цивильске

застройка жилого микрорайона в г. Цивильске

0,6179

0,6179

отсутствуют

администрация Цивильского района

муниципальная собственность

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация Цивильского района

4.

Цивильский район, Опытное сельское поселение

21:20:151901:60

земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного производства

для сельскохозяйственного производства

12,2288

12,2288

номер регистрационной записи N 21-21-10/023/ 2007-307 от 28 декабря 2007 г.

ФГУП "Колос" Россельхозакадемии

аренда

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация Цивильского района

5.

Ядринский район, г. Ядрин, ул. Молодежная

21:24:120103:197

земли населенных пунктов

для строительства многоэтажного жилого дома экономического класса

не используется

0,18

0,18

отсутствуют

Ядринская районная администрация

муниципальная собственность

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

в целях жилищного строительства

Ядринская районная администрация

6.

Ядринский район, г. Ядрин, ул. Шоссейная

21:24:120202:119

земли населенных пунктов

для строительства аптеки

не используется

0,2325

0,2325

отсутствуют

Ядринская районная администрация

муниципальная собственность

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

в целях жилищного строительства

Ядринская районная администрация

7.

Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Мира

21:25:180315:83

земли населенных пунктов

для строительства 3-этажного жилого дома

не используется

0,324

0,324

отсутствуют

администрация Яльчикского района

государственная собственность не разграничена

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация Яльчикского района

8.

Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Мира

21:25:180315:131

земли населенных пунктов

для строительства многоквартирного дома

не используется

0,1739

0,1739

отсутствуют

администрация Яльчикского района

государственная собственность не разграничена

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация Яльчикского района

9.

Янтиковский район, с. Янтиково, ул. Кооперативная, 9

21:26:110108:96

земли населенных пунктов

для содержания и эксплуатации производственно-хозяйственных объектов и административных зданий

не используется

0,2381

0,2381

отсутствуют

администрация Янтиковского района

государственная собственность не разграничена

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

имеются

в целях жилищного строительства

администрация Янтиковского района

10.

Канашский городской округ, г. Канаш, ул. Кооперативная

кадастровый квартал 21:04:010304

земли населенных пунктов

для общественно-деловых целей

содержание объекта образования

2,1413

0,2218

свидетельство о государственной регистрации права 21 АА N 205031 от 11 января 2007 г.

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3"

постоянное (бессрочное) пользование

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Канаша

11.

Шумерлинский городской округ, г. Шумерля, ул. Косточкина

21:05:010118:194

земли населенных пунктов

для строительства многоквартирных жилых домов

не используется

0,417

0,417

отсутствуют

администрация г. Шумерли

государственная собственность не разграничена

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация г. Шумерли

12.

Шумерлинский городской округ, г. Шумерля, ул. МОПРа

21:05:010112

земли населенных пунктов

для строительства многоквартирных жилых домов

не используется

0,677

0,677

отсутствуют

администрация г. Шумерли

государственная собственность не разграничена

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация г. Шумерли

Итого

17,6105

15,691

Приложение N 5
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Республиканский адресный перечень
земельных участков, предоставленных (предусмотренных для последующего предоставления) в целях жилищного строительства из земель, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в муниципальной собственности, частной собственности

N п/п

Местоположение (адрес)

Кадастровый номер

Категория земель

Вид разрешенного использования

Фактическое использование

Площадь земельного участка, га

Площадь части земельного участка, предлагаемой к использованию,

Сведения о регистрации права федеральной, республиканской, муниципальной или частной собственности

Наименование правообладателя

Вид права, на котором земельный участок предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное срочное пользование)

Сведения об иных обременениях права (субаренда, залог, сервитут, арест, взыскание по решению суда)

Сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения (обременения)

Сведения об ограничениях использования земельного участка (правовой режим земельного участка, ограничения хозяйственного использования и др.)

Наличие объектов недвижимости на земельном участке (имеются, отсутствуют)

Предлагаемое использование земельного участка

Наименование инициатора, который направил предложение о включении земельного участка в перечень (орган местного самоуправления или юридическое лицо)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Алатырский городской округ, г. Алатырь, жилая группа по ул. Комарова

21:03:010232

земли населенных пунктов

для строительства среднеэтажных жилых домов

не используется

2,152

2,152

неразграниченная государственная собственность

ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"

аренда

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация г. Алатыря

2.

Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск, I микрорайон Западного жилого района

21:02:000000:207

земли населенных пунктов

для ведения сельскохозяйственного производства

не используется

19,9

12,7

выписка из ЕГРП от 6 апреля 2013 г. Регистрация права собственности от 20 апреля 2013 г. N 21-21-08/017/ 2013-186

ООО "Устра"

частная собственность

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация г. Новочебоксарска

3.

Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск, II микрорайон Западного жилого района

21:02:000000:207

земли населенных пунктов

для ведения сельскохозяйственного производства

не используется

30,1

14,4

выписка из ЕГРП от 6 апреля 2013 г. Регистрация права собственности от 20 апреля 2013 г. N 21-21-08/017/ 2013-186

ООО "Устра"

частная собственность

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация г. Новочебоксарска

4.

Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск, VIII микрорайон Западного жилого района

21:02:000000:164

земли населенных пунктов

для строительства многоэтажных жилых домов

не используется

28,0

12,0

свидетельство от 4 августа 2012 г. N 21 4АД 685566

ЗАО "Эверест"

частная собственность

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация г. Новочебоксарска

5.

Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск, IX микрорайон Западного жилого района

21:02:010502:14

земли населенных пунктов

для строительства многоэтажных жилых домов

не используется

25,0

20,8

государственная собственность не разграничена

государственная собственность не разграничена

аукцион по предоставлению земельного участка в аренду

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства, в том числе арендного жилья

администрация г. Новочебоксарска

6.

Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск, ул. Строителей, 23

21:02:010502:14, 21:02:010509:1177 (1180, 1174, 1175, 1179, 1178)

земли населенных пунктов

для строительства жилой группы по ул. Строителей, 23

строительство многоэтажных жилых домов

4,12

0,8

неразграниченная государственная собственность

ООО "СФ "Комплекс"

аренда

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация г. Новочебоксарска

7.

Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск, ул. Семенова, Восточная

21:02:010219:79 (82, 81, 77, 80, 78)

земли населенных пунктов

для строительства жилой группы по ул. Восточная и ул. Семенова

строительство многоэтажных жилых домов

2,22

0,6

неразграниченная государственная собственность

ООО "Стройинвест"

аренда

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация г. Новочебоксарска

8.

Новочебоксарский городской округ, г. Новочебоксарск, ул. Силикатная

21:02:00000:244,21:02:010205:111 (110, 109, 108)

земли населенных пунктов

для строительства группы жилых домов по ул. Силикатная (жилой квартал "Речной бульвар")

строительство многоэтажных жилых домов

5,48

1,24

свидетельство от 24 декабря 2012 г. N 21 АД 667449

ООО "РОСПАН"

частная собственность

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация г. Новочебоксарска

9.

Новочебоксарский городской округ, ул. 10 Пятилетки, ул. Восточная и пр. Ельниковский

21:02:010223; 21:02:010224: 225, 21:02:000000:36937 (3), 21:02:000000:36972 (15), 21:02:010223:869

земли населенных пунктов

для строительства жилого микрорайона, ограниченного ул. 10 Пятилетки, ул. Восточная и пр. Ельниковский

не используется

23,27

11,8165

государственная собственность Чувашской Республики, муниципальная и частная собственность

государственная собственность Чувашской Республики, муниципальная и частная собственность

застроенная территория

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства, в том числе под строительство арендного жилья

администрация г. Новочебоксарска

10.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары

21:21:076137:14

земли населенных пунктов

для комплексной застройки жилого района "Новый город" в районе д. Пихтулино Чебоксарского района

для комплексной застройки жилого района "Новый город" в районе д. Пихтулино Чебоксарского района

72,2374

72,2374

государственная собственность Чувашской Республики

ОАО "Инкост"

аренда

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

11.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары

21:21:076137:17

земли населенных пунктов

для комплексной застройки жилого района "Новый город" в районе д. Пихтулино Чебоксарского района

для комплексной застройки жилого района "Новый город" в районе д. Пихтулино Чебоксарского района

149,4025

149,4025

государственная собственность Чувашской Республики

ОАО "Инвестиционно-строительная компания "Честр-Групп"

аренда

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

12.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей

21:01:030312:72

земли населенных пунктов

под проектирование и строительство XIV мкр. НЮР и комплекса оптовых рынков

под проектирование и строительство XIV мкр. НЮР и комплекса оптовых рынков

17,1602

17,1602

сведения отсутствуют

ООО "Устра"

частная собственность

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

13.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого

21:01:020000:00

земли населенных пунктов

комплексная застройка микрорайона IIIА по ул. Б. Хмельницкого

комплексная застройка микрорайона IIIА по ул. Б. Хмельницкого

15,9503

15,9503

сведения отсутствуют

ООО "Чувашстрой"

частная собственность

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

14.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого

21:01:020000:00

земли населенных пунктов

комплексная застройка микрорайона III по ул. Б. Хмельницкого

комплексная застройка микрорайона III по ул. Б. Хмельницкого

19,134

19,134

сведения отсутствуют

ООО "СУОР"

частная собственность

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства, в том числе под строительство арендного жилья

администрация г. Чебоксары

15.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Университетская

21:01:010000:00

земли населенных пунктов

микрорайон "Университетский-2"

микрорайон "Университетский-2"

44,7

44,7

сведения отсутствуют

ЗАО "ТУС"

собственность

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

16.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Крылова

земли населенных пунктов

VI микрорайон "Центр"

VI микрорайон "Центр"

8,75

8,75

сведения отсутствуют

ООО "СК "Центр"

аренда

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

17.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Базарная, Тукташа, Пушкина

земли населенных пунктов

микрорайон 1А "Центр"

микрорайон 1А "Центр"

55,0

55,0

сведения отсутствуют

ООО "Фирма "Старко"

аренда

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

18.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. 1-ая Чапаева и ул. Энгельса

земли населенных пунктов

микрорайон 1Б "Центр"

микрорайон 1Б "Центр"

12,66

12,66

сведения отсутствуют

МУП "ГУКС", ЖСК "Стандарт"

аренда

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

19.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары

21:01:011102:91

земли населенных пунктов

загородный коттеджный поселок "Чандрово"

загородный коттеджный поселок "Чандрово"

43,4367

43,4367

сведения отсутствуют

ООО "Отделфинстрой"

частная собственность

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

20.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Заовражная

21:21:080909:263

земли населенных пунктов

для индивидуального жилищного строительства

для индивидуального жилищного строительства

55,15

55,15

сведения отсутствуют

ООО "СУОР"

частная собственность

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

21.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Калинина

21:01:030000:00

земли населенных пунктов

проектирование III микрорайона центральной части г. Чебоксары (мкр. Воскресенский)

проектирование III микрорайона центральной части г. Чебоксары (мкр. Воскресенский)

62,8109

62,8109

сведения отсутствуют

НП "Ривьера: содействие строительству"

аренда

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

22.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Эгерский бульвар

21:01:030000:00

земли населенных пунктов

мкр. "Кувшинка", ограниченный ул. Эгерский бульвар, Ленинского комсомола, Машиностроительным проездом, Мясокомбинатским проездом

мкр. "Кувшинка", ограниченный ул. Эгерский бульвар, Ленинского комсомола, Машиностроительным проездом, Мясокомбинатским проездом

19,25

19,25

отсутствуют

ООО "Лидер"

аренда

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

23.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Эгерский бульвар

21:01:03 0207:720

земли населенных пунктов

мкр. "Гремячево", г. Чебоксары

мкр. "Гремячево", г. Чебоксары

36,8

36,8

отсутствуют

ООО "Устра"

частная собственность

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

24.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого

21:01:020000:00

земли населенных пунктов

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Б. Хмельницкого, Суворова, Коммунальная слобода

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Б. Хмельницкого, Суворова, Коммунальная слобода

5,6245

5,6245

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

25.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Фучика

21:01:020000

земли населенных пунктов

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Фучика, Репина, Б. Хмельницкого (мкр. "В")

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Фучика, Репина, Б. Хмельницкого (мкр. "В")

13,5600

13,5600

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

26.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Энергетиков

21:01:030000:00

земли населенных пунктов

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Энергетиков, Волжская, Якимовский овраг, восточной границей территории ТЭЦ-1

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Энергетиков, Волжская, Якимовский овраг, восточной границей территории ТЭЦ-1

8,45

8,45

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

27.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Социалистическая

21:01:01807:0

земли населенных пунктов

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Социалистическая в районе жилых домов N 5, 7

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Социалистическая в районе жилых домов N 5, 7

1,84

1,84

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

28.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Гражданская, Грибоедова

21:01:0000:00

земли населенных пунктов

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Гражданская, Грибоедова, Островского, Шмидта

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Гражданская, Грибоедова, Островского, Шмидта

3,8562

3,8562

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

29.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Гагарина, Мопра

21:030113:0

земли населенных пунктов

для комплексного освоения в целях жилищного строительства мкр. IIA центральной части г. Чебоксары (Грязевская стрелка)

для комплексного освоения в целях жилищного строительства мкр. IIA центральной части г. Чебоксары (Грязевская стрелка)

22,9388

22,9388

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

30.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, Промышленная

21:01:010806:0

земли населенных пунктов

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Социалистическая, Промышленная

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Социалистическая, Промышленная

4,0647

4,0647

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

31.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, Башмачникова

21:01:030504:0

земли населенных пунктов

развитие застроенной территории по ул. Ашмарина, ул. Башмачникова

развитие застроенной территории по ул. Ашмарина, ул. Башмачникова

6,3338

6,3338

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

32.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Ашмарина

21:01:030503:0

земли населенных пунктов

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Ашмарина

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Ашмарина

1,2290

1,2290

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

33.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Фруктовая

21:01:010808:0

земли населенных пунктов

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Фруктовая

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Фруктовая

1,355

1,355

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

34.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Промышленная, Коллективная

21:01:010806:0

земли населенных пунктов

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Промышленная, Коллективная

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Промышленная, Коллективная

2,4450

2,4450

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

35.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, К. Иванова

21:01:010211:0

земли населенных пунктов

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Водопроводная, К. Иванова

развитие застроенной территории, ограниченной ул. Водопроводная, К. Иванова

27,1145

27,1145

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

36.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, ул. Пирогова

21:01:010000:00

земли населенных пунктов

строительство I очереди VII микрорайона центральной части г. Чебоксары

строительство I очереди VII микрорайона центральной части г. Чебоксары

30,3013

30,3013

отсутствуют

ООО "Отделфинстрой и Партнеры"

частная собственность

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

37.

Чебоксарский городской округ, г. Чебоксары, проезд Соляное

21:01:030204:00

земли населенных пунктов

для комплексного развития микрорайона "Прибрежный"

для комплексного развития микрорайона "Прибрежный"

38,3533

38,3533

отсутствуют

ассоциация "Берег"

частная собственность

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация г. Чебоксары

38.

Алатырский район, пос. Восход

восточная часть кадастрового квартала 21:06:240704

земли населенных пунктов

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

строительство 16 двухквартирных домов

4,4880

4,4880

отсутствуют

администрация Алатырского района

аренда

-

-

-

имеются (8 ж.д.)

комплексное освоение в целях жилищного строительства

администрация Алатырского района

39.

Алатырский район, пос. Восход

восточная часть кадастрового квартала 21:06:240301:58

земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного производства

для сельскохозяйственного производства

5,9050

5,9050

отсутствуют

-

-

-

-

-

отсутствуют

комплексное освоение в целях жилищного строительства

администрация Алатырского района

40.

Алатырский район, с. Кувакино

кадастровый квартал 21:06:130101

земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного производства

для сельскохозяйственного производства

26,44

26,44

отсутствуют

-

-

-

-

-

отсутствуют

комплексное освоение в целях жилищного строительства

администрация Алатырского района

41.

Алатырский район, пос. Алтышево

восточная часть кадастрового квартала 21:06:170301

земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного производства

для сельскохозяйственного производства

67,8

67,8

отсутствуют

-

-

-

-

-

отсутствуют

комплексное освоение в целях жилищного строительства

администрация Алатырского района

42.

Комсомольское сельское поселение Комсомольского района, с. Комсомольское

21:13:100401:295

земли населенных пунктов

жилая застройка в юго-западной части с. Комсомольское

жилая застройка в юго-западной части с. Комсомольское

17,62

17,62

отсутствуют

администрация Комсомольского сельского поселения

муниципальная собственность

-

-

-

имеются

индивидуальное жилищное строительство (далее - ИЖС)

администрация Комсомольского района

43.

Красноармейское сельское поселение Красноармейского района, с. Красноармейское

21:14:090110:205

земли населенных пунктов

жилая застройка в западной части с. Красноармейское Красноармейского района

жилая застройка в западной части с. Красноармейское Красноармейского района

3,95

3,95

отсутствуют

администрация Красноармейского сельского поселения

муниципальная собственность

-

-

-

имеются

ИЖС

администрация Красноармейского района

44.

Красночетайское сельское поселение Красночетайского района, с. Красные Четаи

21:15:140310:79

земли сельскохозяйственного назначения

для сельскохозяйственного производства

для сельскохозяйственного производства

36,0

36,6

земля не разграничена

администрация Красночетайского района

постоянное (бессрочное) пользование

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Красночетайского района

45.

Козловское городское поселение Козловского района, г. Козловка

кадастровый квартал 21:12:122303

земли населенных пунктов

для строительства малоэтажного жилья

для строительства малоэтажного жилья

13,8

13,8

на стадии оформления в муниципальную собственность

-

-

-

-

-

отсутствуют

для строительства малоэтажного жилья

администрация Козловского района

46.

Чурачикское сельское поселение Цивильского района, с. Чурачики

21:20:240701:78

земли населенных пунктов

коттеджная застройка юго-восточной части с. Чурачики

коттеджная застройка юго-восточной части с. Чурачики

25,87

25,87

отсутствуют

ООО "Воддорстрой"

аренда

-

-

-

имеются

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

администрация Цивильского района

47.

Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, с. Альгешево

21:21:076545:0039, 0130, 0007, 0010

земли населенных пунктов

коттеджная застройка жилого квартала в с. Альгешево

коттеджная застройка жилого квартала в с. Альгешево

6,4

6,4

отсутствуют

ООО "ОКС"

в собственности гражданина Ефремова В.Ф.

-

-

-

имеются

ИЖС

администрация Чебоксарского района

48.

Большекатрасьское сельское поселение Чебоксарского района, д. Яуши

21:21:091001:0001,21:21:091601:0002

земли населенных пунктов

коттеджная застройка поселка "Вознесенский" около д. Яуши

коттеджная застройка поселка "Вознесенский" около д. Яуши

53,0

53,0

отсутствуют

ООО "Фирма "Старко" (20 га), ООО "Вознесенское" (33 га)

в частной собственности

-

-

-

имеются

комплексное освоение в целях жилищного строительства (коттеджи)

администрация Чебоксарского района

49.

Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, д. Малое Шахчурино, д. Устакасы

21:21:076545:015 0,21:21:0: 359,21:2 1:076546: 233, 21:21:076546:0227,21:21:076546:0228

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Малое Шахчурино, сельскохозяйственное использование в д. Устакасы

жилая застройка в д. Малое Шахчурино, сельскохозяйственное использование в д. Устакасы

172,21, в том числе: 1 этап - 47,30 га, 2 этап - 81,21 га, 3 этап - 43,7 га

172,21

отсутствуют

ООО "Удача"

в частной собственности

-

-

-

имеются

ИЖС

администрация Чебоксарского района

50.

Вурман-Сюктерское сельское поселение Чебоксарского района, д. Вурманкасы

21:21:102001:0034 (0033, 0024, 0025)

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Вурманкасы

сельскохозяйственное использование

35,51

35,51

отсутствуют

гр. Ерманова Ю.Ф.

в частной собственности

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Чебоксарского района

51.

Ишакское сельское поселение Чебоксарского района, д. Чиганары

21:21:272201: 230, 237, 238, 291, 293

земли населенных пунктов

коттеджный поселок "Андреевский" в д. Чиганары

строительство коттеджного поселка "Андреевский" в д. Чиганары

12,27

12,27

отсутствуют

ООО "Волгаэлектропроект"

в частной собственности

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация Чебоксарского района

52.

Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, д. Яндово

21:21:076443:0090, 0091, 009, 0002, 0001, 0088, 0089

земли населенных пунктов

жилой микрорайон "Отрадный"д. Яндово

строительство жилого микрорайона "Отрадный" д. Яндово

15,5901

15,5901

отсутствуют

ООО "Ольдеевское"

в частной собственности

-

-

-

имеются

ИЖС

администрация Чебоксарского района

53.

Шумерлинский район, Шумерлинское сельское поселение, д. Шумерля

21:23:140103:25,21:23:140103:24,21:23:140103:4

земли населенных пунктов

жилищное строительство в южной части д. Шумерля

жилищное строительство

22,1258

22,1258

отсутствуют

администрация Шумерлинского сельского поселения

муниципальная собственность

-

-

-

имеются

ИЖС

администрация Шумерлинского района

54.

Цивильский район, Цивильское городское поселение, г. Цивильск

21:20:0118

земли населенных пунктов

застройка жилого микрорайона в г. Цивильске

застройка жилого микрорайона в г. Цивильске

38,54

38,54

отсутствуют

ОАО "ПМК-8"

аренда

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация Цивильского района

55.

Урмарский район, Староурмарское сельское поселение, д. Старые Урмары

21:19:180301:371

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Старые Урмары

сельскохозяйственное использование

16,7686

16,7686

отсутствуют

администрация Староурмарского сельского поселения

муниципальная собственность

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Урмарского района

56.

Чебоксарский район, Ишлейское сельское поселение, с. Ишлеи

21:21:244701: 120, 119, 128, 130, 129

земли населенных пунктов

жилая застройка в с. Ишлеи

сельскохозяйственное использование

17,18

17,18

отсутствуют

физические лица - 5 чел.

частная собственность

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Чебоксарского района

57.

Чебоксарский район, Лапсарское сельское поселение, д. Хирле-Сир

21:21:152003:4

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Хирле-Сир

жилая застройка в д. Хирле-Сир

11,90

11,90

отсутствуют

администрация Лапсарского сельского поселения

муниципальная собственность

-

-

-

имеются

ИЖС

администрация Чебоксарского района

58.

Цивильский район, Цивильское городское поселение, г. Цивильск

21:20:153001:142

земли населенных пунктов

жилая застройка микрорайона в г. Цивильске

жилая застройка микрорайона в г. Цивильске

6,868

6,868

отсутствуют

ОАО "ПМК-8"

аренда

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства

администрация Цивильского района

59.

Канашский городской округ, г. Канаш, мкр. Восточный

21:04:00 0000:1440 21:04:07 0310:2364

земли населенных пунктов

жилая застройка микрорайона Восточный в г. Канаше

не используется

9,8454

9,8454

отсутствуют

муниципальная собственность г. Канаша

аукцион по определению застройщика

-

-

-

имеются

в целях жилищного строительства, в том числе под строительство арендного жилья

администрация г. Канаша

60.

Красноармейский район, Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское

21:14:000000:201

земли населенных пунктов

жилая застройка в с. Красноармейское

сельскохозяйственное использование

6,14

6,14

отсутствуют

администрация Красноармейского района

муниципальная собственность

-

-

-

-

в целях жилищного строительства

администрация Красноармейского района

61.

Порецкий район, Порецкое сельское поселение, с. Порецкое

21:18:000000:173

земли населенных пунктов

жилая застройка в с. Порецкое

жилая застройка в с. Порецкое

35,5311

35,5311

отсутствуют

ЗАО "Дуслык"

аренда

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация Порецкого района

62.

Чебоксарский район, Янышское сельское поселение, д. Яныши

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Яныши

жилая застройка в д. Яныши

10,30

10,30

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион

-

-

-

имеются

ИЖС

администрация Чебоксарского района

63.

Чебоксарский район, Чиршкасинское сельское поселение, д. Чиршкасы

21:21:260101: 375, 21:21:260101:376

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Чиршкасы

жилая застройка в д. Чиршкасы

4,96

4,96

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация Чебоксарского района

64.

Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д. Кадикасы

21:17:072501:1736 (1738, 1739), 21:17:070603:73 (89, 88, 1322), 21:17:070602:78, 21:17:072501:1743-1787

земли населенных пунктов

жилой район в д. Кадикасы

сельскохозяйственное использование

127,03

127,03

отсутствуют

государственная собственность; муниципальная собственность г. Чебоксары, Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района

аукцион по определению застройщика

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Моргаушского района

65.

Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д. Чурикасы

21:17:090701:75-76, 21:17:000000:4729-4731

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Чурикасы

сельскохозяйственное использование

29,212

20,212

отсутствуют

муниципальная собственность г. Чебоксары, собственность 3 физических лиц

аукцион по определению застройщика

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Моргаушского района

66.

Моргаушский район, Кадикасинское сельское поселение, д. Яраккасы

21:17:072501:1685-1687

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Яраккасы

сельскохозяйственное использование

4,71

4,71

отсутствуют

муниципальная собственность Кадикасинского сельского поселения

аукцион по определению застройщика

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Моргаушского района

67.

Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад

21:16:010404:77

земли населенных пунктов

среднеэтажная жилая застройка

среднеэтажная жилая застройка

0,2483

0,2483

отсутствуют

муниципальная собственность

-

-

-

отсутствуют

в целях жилищного строительства

администрация г. Мариинского Посада

68.

Чебоксарский район, Синьяльское сельское поселение, д. Янашкасы

21:21:000000:628

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Янашкасы

сельскохозяйственное использование

7,5048

7,5048

отсутствуют

в постоянном бессрочном пользовании Синьяльского сельского поселения

аукцион по определению застройщика

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Чебоксарского района

69.

Канашский район, Ухманское сельское поселение, с. Ухманы

21:11:150601:496

земли населенных пунктов

жилая застройка в с. Ухманы

сельскохозяйственное использование

5,4622

5,4622

отсутствуют

муниципальная собственность Ухманского сельского поселения

аукцион по определению застройщика

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Канашского района

70.

Канашский район, Малобикшихское сельское поселение, д. Малые Бикшихи

21:11:240403

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Малые Бикшихи

сельскохозяйственное использование

8,399

8,399

отсутствуют

муниципальная собственность Малобикшихского сельского поселения

аукцион по определению застройщика

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Канашского района

71.

Канашский район, Малобикшихское сельское поселение, д. Келте-Сюле

21:11:000000:2897, 21:11:240403 (138-183)

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Келте-Сюле

сельскохозяйственное использование

78,6045

78,6045

отсутствуют

муниципальная собственность Малобикшихского сельского поселения

аукцион по определению

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Канашского района

72.

Канашский район, Шибылгинское сельское поселение, д. Малая Андреевка

21:11:080303: 186, 21:11:080303:187

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Малая Андреевка

сельскохозяйственное использование

3,3218

3,3218

отсутствуют

муниципальная собственность Шибылгинского сельского поселения

аукцион по определению застройщика

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Канашского района

73.

Красноармейский район, Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское

21:14:093201: 188, 21:14:093201:105

земли населенных пунктов

жилой микрорайон "Восточный" в с. Красноармейское

сельскохозяйственное использование

20,8611

20,8611

отсутствуют

муниципальная собственность

аукцион по определению застройщика не проводился

-

-

-

отсутствуют

ИЖС, среднеэтажные жилые дома

администрация Красноармейского района

74.

Чебоксарский район, Атлашевское сельское поселение, пос. Новое Атлашево

21:21:000000:5743

земли населенных пунктов

жилая застройка в пос. Новое Атлашево

сельскохозяйственное использование

9,2396

9,2396

отсутствуют

муниципальная собственность Атлашевского сельского поселения

аукцион по определению застройщика

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Чебоксарского района

75.

Чебоксарский район, Абашевское сельское поселение, д. Байсубаково

21:21:201604:54

земли населенных пунктов

жилая застройка в д. Байсубаково

сельскохозяйственное использование

2,9701

2,9701

отсутствуют

муниципальная собственность Чебоксарского района

аукцион по определению застройщика

-

-

-

отсутствуют

ИЖС

администрация Чебоксарского района

Итого

1894,7235

1822,592

Приложение N 6
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Годовой объем ввода жилья в том числе:	тыс. кв. м	857,0	900,0	945,0	1001,0	1072,0	1152,0	1250,0
		количество квартир	9315	9574	9770	10111	10313	10334	10541
	жилья экономкласса	тыс. кв. м	394	450	510	581	664	714	775
	малоэтажного жилья	тыс. кв. м	548	567	595	620	654	691	750
	многоэтажного жилья	тыс. кв. м	309	333	350	381	418	461	500
2.	Годовой объем ввода жилья для целей коммерческого найма	тыс. кв. м	14,5	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0
		количество квартир	278	278	290	300	310	320	330
3.	Обеспеченность населения жильем	кв. м на 1 чел.	25,0	25,2	25,6	25,8	26,3	26,7	27,1
		количество квартир на 1000 чел. населения	466	472	478	484	490	496	502
4.	Обеспеченность населения жильем для целей коммерческого найма	кв. м на 1 чел.	0,012	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013	0,014
		количество квартир на 1000 чел. населения	0,224	0,224	0,234	0,243	0,251	0,260	0,268
5.	Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде	процентов от общей площади жилищного фонда	1,31	1,16	1,11	1,02	0,94	0,47	0
6.	Доля многоквартирных домов, снесенных в рамках переселения граждан из аварийного жилья	процентов от числа домов в жилищном фонде	9,43	7,23	6,35	5,02	3,79	1,55	0
7.	Коэффициент доступности жилья для населения	лет	5,2	2,5	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8
8.	Коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования для населения	лет	0,013	0,012	0,012	0,011	0,011	0,01	0,01
9.	Площадь земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включенных в республиканские адресные перечни земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в муниципальной собственности, а также предоставленных для жилищного строительства или находящихся в частной собственности	га	218,06	228,96	240,41	254,83	272,67	291,76	315,10
10.	Площадь жилья, находящегося на стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства	кв. м	1028,4	1080,0	1134,0	1201,2	1286,4	1382,4	1500,0
11.	Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой	процентов	27	30	34	38	43	47	52
12.	Доля земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления разработаны планы освоения	процентов	100	100	100	100	100	100	100
13.	Количество выданных ипотечных кредитов и займов	тыс. шт.	7,7	7,75	8.0	8,55	9,11	9,16	9,26
14.	Предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить свои жилищные условия	процентов	17,0	23,0	30,0	37,0	44,0	51,0	60,0
15.	Снижение цены на жилье, в том числе на жилье экономического класса, по сравнению с ценами 2012 года	процентов	5,7	9,4	13,0	15,8	20,0	20,0	20,0
16.	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	процентов	26,0	30,0	36,0	43,0	50,0	50,0	50,0
	Справочно:
	Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке	рублей	40130,1	40956,1	41980,0	42990,5	43805,2	45807,8	47387,1
	Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство"	рублей	42565,8	45204,9	48234,2	51031,2	54491,0	57122,5	59440,0
	Объем выданных ипотечных кредитов и займов	млн. рублей	7638,4	7688,0	7936,0	8481,6	9037,1	9086,7	9185,9

Приложение N 7
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие 1. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья	Минстрой Чувашии	01.01.2014	30.12.2020	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	снижение темпов развития рынка доступного арендного жилья для граждан, имеющих невысокий уровень дохода	годовой объем ввода жилья для целей коммерческого найма; коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования для населения; обеспеченность населения жильем для целей коммерческого найма
2.	Основное мероприятие 2. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, с 394 тыс. кв. метров до 775,0 тыс. кв. метров	снижение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения	обеспеченность населения жильем; коэффициент доступности жилья для населения; годовой объем ввода жилья
3.	Основное мероприятие 3. Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	невыполнение государственных обязательств Чувашской Республики по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	обеспеченность населения жильем
4.	Основное мероприятие 4. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение комплексного освоения территорий с решением при их застройке проблем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость квадратного метра жилья	снижение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения	годовой объем ввода жилья
5.	Основное мероприятие 5. Развитие ипотечного жилищного кредитования	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике	снижение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан	количество выданных ипотечных кредитов и займов
6.	Основное мероприятие 6. Обеспечение жилищного строительства земельными участками	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	увеличение годового объема ввода жилья с 857,0 тыс. кв. метров общей площади жилья до 1250,0 тыс. кв. метров	снижение объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного, экономического класса и объектов инфраструктуры	обеспеченность населения жильем
7.	Основное мероприятие 7. Актуализация документов территориального планирования	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2017	увеличение годового объема ввода жилья с 857,0 тыс. кв. метров общей площади жилья до 1250,0 тыс. кв. метров	несоответствие документа территориального планирования требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации	годовой объем ввода жилья

Приложение N 8
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Оценка
текущего состояния и прогноз объемов производства и потребления основных строительных материалов на территории Чувашской Республики

Наименование показателя	Факт							План
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.		2015 г.	2016 г.			2017 г.			2018 г.		2019 г.		2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11			12			13		14			15
1. Цемент (тыс. тонн)
Ввоз из других регионов (покупка)	371,9	295,5	236	300	321	355,4	361	416		488	556			618			681		750			826
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	371,9	295,5	236	300	321	355,4	361	416		488	556			618			681		750			826
2. Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические, кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, блоки и камни стеновые мелкие из бетона, блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона (млн.шт. усл. кирпичей)
Объем производства в Чувашской Республике	267,5	274,1	149,3	136,9	148,1	208,1	160	188		225	255			279			305		329			357
Ввоз из других регионов (покупка)	12,9	17,1	7,0	18,3	19	20	21	8		3	3			3			3		3			3
Вывоз в другие регионы (продажа)	39,5	28,5	-	22	22	23	24	28		33	38			42			46		51			56
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	240,9	262,7	157	133,2	145,1	205,1	157	168		195	220			240			262		281			304
3. Конструкции и детали сборные железобетонные (тыс.куб.м)
Объем производства в Чувашской Республике	354,1	368,6	171,2	226,8	273,7	338	356	409		478		545		590			590		590	590
Вывоз в другие регионы (продажа)	106,1	103	42,8	28,3	64,8	89	89	102		119		136		145			100		61	20
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	248	265,6	128,4	198,5	208,5	242	267	307		359		409		445			490		529	570
4. Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения (тыс.кв.м общей площади жилья)
Объем производства в Чувашской Республике	18,9	25	14,6	44,3	47	97,3	56	66		80		95	110				124		141	170
Вывоз в другие регионы (продажа)	-	-	-	3	3	6	3	3		4		5	6				7		8	9
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	13,5	14	14,6	41,3	44	91,3	53	63		76		90	104				117		133	161
5. Нерудные строительные материалы, в том числе щебень и гравий (тыс.куб.м)
Объем производства в Чувашской Республике	1654,1	1770,5	463,7	1129,1	760	1494,2	1286	1478		1730	1971			2188			2407		2647			2804
Ввоз из других регионов (покупка)	332	235,5	166	248	590	806,9	282	324		379	432			480			528		581			748
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	1986,1	2006	629,7	1377,1	1350,0	2301,1	1568	1802		2109	2403			2668			2935		3228			3552
6. Стекло листовое (тыс.кв.м)
Ввоз из других регионов (покупка)	159,4	89,8	110	592,1	730,1	530	675	776		908		1035	1149				1264		1390			1529
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	159,4	89,8	110	592,1	730,1	530	675	776		908		1035	1149				1264		1390			1529
7. Изделия теплоизоляционные из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна (тыс.куб.м)
Объем производства в Чувашской Республике	0	0	0	0	0	0	0	0		30		30	30				30		30			60
Ввоз из других регионов (покупка)	42,5	41,3	35	45,35	41,2	49	52	60		40		50	59				68		78			59
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	42,5	41,3	35	45,35	41,2	49	52	60		70		80	89				98		108			119
8. Изделия теплоизоляционные из полимерного сырья (тыс.куб.м)
Ввоз из других регионов (покупка)	78	76	68	5,6	6	6	6	7		8		9	10				11		12			13
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	78	76	68	5,6	6	6	6	7		8		9	10				11		12			13
9. Материалы мягкие кровельные и изоляционные (тыс.кв.м)
Ввоз из других регионов (покупка)	2668,2	1282,7	405	287	1716	435,8	327	376		440		501	556		612				673			740
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	2668,2	1282,7	405	287	1716	435,8	327	376		440		501	556		612				673			740
10. Листы асбестоцементные (шифер) (млн.усл. плиток)
Ввоз из других регионов (покупка)	16,6	17,4	9	6,3	4,5	2,0	7,2	8,3	9,7		11,1			12,3		9,3		4,3			0
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	16,6	17,4	9	6,3	4,5	2,0	7,2	8,3	9,7		11,1			12,3		9,3		4,3			0
11. Вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный (шлаковая пемза) и аналогичные материалы минеральные вспученные (тыс.куб.м)
Объем производства в Чувашской Республике	270,8	281,9	216,2	239,5	203,3	234,9	279	320	375		417			447		447		447			447
Вывоз в другие регионы (продажа)	49	56,3	43,2	47,9	40,6	46	56	64	75		85			87		51		27			7
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	222	225,6	173,0	191,6	162,7	188,9	223	256	300		332			360		396		420			440
12. Изделия санитарно-технические из керамики (тыс.шт.)
Объем производства в Чувашской Республике	1098,4	1531,8	1491	1688	1780,2	1708,1	1790	1795		1810	1815			1820			1830		1835			1840
Вывоз в другие регионы (продажа)	982,4	1362,6	1340,4	1547,4	1587,3	1562,6	1554	1545,4		1513,7	1483			1455,4			1427,7		1397			1363,3
Ввоз из других регионов (покупка)	2	1,1	3,9	3	3,3	19,8	4	4,4		4,7	5			5,4			5,7		6			6,3
Потребление в Чувашской Республике (объем продаж на республиканском рынке)	118	170,3	154,5	143,6	196,2	165,3	240	254		301	337			370			408		444			483

Приложение N 9
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Характеристика
производств основных строительных материалов, изделий и конструкций в Чувашской Республике

Производство стеновых материалов

Производство и применение керамических стеновых материалов играют большую роль в решении проблем жилищного строительства и обустройства населенных пунктов республики. Несмотря на появившееся в последнее время большое количество различных новых для России строительных материалов, керамический кирпич как стеновой материал продолжает широко использоваться в строительстве. В республике имеются большие запасы глины для производства керамических стеновых материалов - более 88,1 млн. куб. метров.

За 2012 год кирпичные заводы Чувашии выпустили 147,6 млн. шт. керамического кирпича, в том числе утолщенный пустотелый и полнотелый, марок 75, 100, 125, 150. ОАО "Новочебоксарский завод строительных материалов" освоено производство облицовочного силикатного кирпича различных цветов. ОАО "Чебоксарский кирпичный завод" ведется модернизация действующего производства с организацией выпуска керамического поризованного кирпича и камня с высокими теплоэффективными характеристиками мощностью 10,0 млн. штук в год. После модернизации мощность поризованного кирпича составит 16,0 млн. штук в год.

Строительными организациями из других регионов ежегодно завозится 14-18 млн. шт. лицевого кирпича. Для облицовки также применяется кирпич производства ОАО "НЗСМ", ОАО "ЧЗСМ". Потребность в лицевом кирпиче составляет более 25 млн. шт. в год. Организациями республики, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в 2005-2012 годах направлено на строительство и модернизацию производств стеновых материалов более 1,0 млрд. рублей. В настоящее время в с. Красноармейское построен современный кирпичный завод по производству облицовочного керамического кирпича и "теплой керамики" мощностью 60 млн. штук в год.

Производство бетонных, железобетонных изделий и конструкций

Семь заводов и производств по выпуску сборного железобетона общей проектной мощностью более 500 тыс. куб. метров в год за 2012 год произвели 338,0 тыс. куб. метров железобетонных изделий и конструкций. ООО "ЖБК N 9", ООО "ЖБК N 2", ЗАО "ССК "Чебоксарский", Домостроительный комбинат ООО "СУОР" (далее - ДСК ООО "СУОР"), ООО "ЖБК N 1" имеют общую проектную мощность более 450 тыс. куб. метров в год.

Домостроительным комбинатом в 2007 году было модернизировано производство крупнопанельного домостроения (далее также - КПД) на основе новых финских технологий. Общий объем инвестиций составил 385,0 млн. рублей. Модернизация выводит КПД в республике на новый, современный этап развития. При этом сохраняются все имеющиеся плюсы и достоинства КПД. Важной составляющей его является высокое качество материалов наружных стен, что влияет на теплоизоляционные характеристики жилья, внешний вид дома, на удобство проживания и стоимость отделочных работ в квартирах. Мощность технологического оборудования нового поколения финской фирмы "Elematic" составляет 200 тыс. кв. метров жилья в год, вместе с имеющимися мощностями оно может обеспечить строительство до 300 тыс. кв. метров жилья в год.

Современное производство на оборудовании финской фирмы "Elematic" состоит из линий по выпуску стеновых панелей, пустотных плит перекрытия, внутренних перегородок "Acotec", внутренних несущих стеновых панелей и бетонно-смесительного узла. Благодаря новой технологии производство уходит от жестких рамок проектирования и строительства домов. В каждом новом доме может быть использована разная планировка квартир, изменены высота помещений, решение фасадов, размеры оконных проемов и т.д.

ДСК ООО "СУОР", кроме мощностей по КПД, имеет такие мощности, как производство керамзитобетонных блоков до 20 млн. шт. усл. кирпича в год на технологической линии "HESS"; производство прочих железобетонных изделий общей мощностью 30 тыс. куб. метров; производство элементов для сборно-монолитных каркасов жилых, общественных и промышленных зданий мощностью 100 тыс. кв. метров, или 15 тыс. куб. метров в год; производство фракционированного керамзитового гравия мощностью до 180 тыс. куб. метров в год. На комбинате помимо индустриального строительства многоэтажных зданий созданы все условия для развития малоэтажного домостроения. На технологических линиях ДСК производятся керамзитобетонные блоки и перемычки для наружных стен малоэтажных домов, а также широкий спектр следующих изделий и конструкций: плиты перекрытий, лестничные балки, площадки, марши, кольца и крышки колодцев, фундаментные блоки и т.д., запущена в эксплуатацию импортная линия по выпуску высококачественных железобетонных плит перекрытия методом безопалубочного формования. Подобные линии по выпуску экструзивных плит пустотного настила также используются ООО "Монолитстрой" и ООО "Фирма "Старко". Длина изготовляемых плит варьируется в интервале до 12 метров, а торец плиты может быть выполнен под углом 45 градусов, что играет большую роль при организации внутреннего пространства здания, реализации сложных фасадных и планировочных решений.

Развивается и укрепляется производственная база сборно-монолитного, каркасного домостроения. Так, домостроительный комбинат ООО "СУОР" может ежегодно вводить в эксплуатацию до 100 тыс. кв. метров жилья в каркасном исполнении по французской технологии "SARET". ООО "Монолитстрой" освоило эффективные технологии каркасного строительства мощностью 50 тыс. кв. метров жилья в год. ООО "ЖБК N 9" налажено производство изделий серии ИИ-04 для строительства жилья в каркасном варианте в объеме 90 тыс. кв. метров в год. Мощности каркасного домостроения в строительном комплексе составляют около 280 тыс. кв. метров жилья в год.

Производство изделий из природного камня

Чебоксарский камнеобрабатывающий завод - это комплекс различных производств, а именно: гипсовых архитектурно-художественных изделий, декоративных кованых металлических ограждений лестниц и проемов, фигурных мраморных балясин и поручней ограждений, а также самого разнообразного мраморного декора для оформления. Цех художественной мозаики предприятия выпускает из природного камня паркеты, панно и камины.

Предприятие производит более 80 тыс. кв. метров мраморных и гранитных плит в год. Завод предлагает широкую цветовую гамму отделочных материалов, получает природный камень более чем из 20 месторождений: Саян, Челябинской и Свердловской областей, Башкирии, Казахстана, Карелии. Особое место занимает продукция из итальянского камня.

На базе предприятия работает специализированное управление отделочных работ, что позволяет предоставлять заказчикам полный комплекс отделочно-строительных услуг от распиловки плит и изготовления самых разнообразных декоративных изделий до архитектурно-художественного монтажа, выполнять на европейском уровне сложнейшие заказы от разработки строительной документации до сдачи объекта "под ключ".

Производство теплоизоляционных материалов

ЗАО "Эковата-Центр" одним из первых в России освоило производство высокоэффективного утеплителя "Эковата" из регенерированного древесного волокна и природных минералов мощностью 50 тыс. куб. метров в год, который применяется для теплоизоляции стен, чердаков, труб и других конструкций.

В ЗАО "ССК "Чебоксарский", ДСК ООО "СУОР", ОАО "Чебоксарская керамика" выпускается высококачественный керамзитовый гравий.

В республике в настоящее время проводятся экспериментальные работы по созданию современного производства энергоэффективного стеклокомпозиционного строительного теплоизоляционного материала на основе модифицированного вспененного стекла с использованием кварцевых песков и различных отходов стеклобоя. Была разработана технология получения данного конструкционно-теплоизоляционного материала нового поколения, созданы опытные образцы, которые при хороших теплоизоляционных показателях имеют достаточно высокую прочность.

Производство полимерных и композитных изделий

Производством и монтажом полимерных окон и дверей в республике занимаются 13 малых предприятий мощностью более 100 тыс. кв. метров стеклопакетов в год.

ООО "Чебоксарский трубный завод" производит газопроводные трубы для строительства подземных газораспределительных сетей низкого, среднего и высокого давления диаметром 20-400 мм; гибкие полиэтиленовые теплоизолированные трубы изопрофлекс для бесканальной прокладки наружных тепловых сетей диаметром напорной трубы 25-160 мм; напорные трубы диаметром 10-1200 мм для холодного водоснабжения и канализации, применяемые в строительстве подземных сетей технического и питьевого водоснабжения и напорной канализации; гибкие теплоизолированные трубы диаметром 25-110 мм с электропрогревом для строительства водопроводных сетей питьевого и технического назначения в районах с холодным климатом.

ООО "Гален" разработало и внедрило технологию изготовления перспективной продукции из композитных материалов, в том числе производство гибких связей, фасадных дюбелей, анкеров, композитной арматуры и опор освещения. Продукция предприятия востребована, успешно применяется при строительстве объектов на территории Чувашской Республики и за ее пределами, Более 30 процентов продаж идет на экспорт - в Великобританию, на Ближний Восток, в Северную Африку.

Арматура, производимая компанией, состоит из базальтового волокна и эпоксидного связующего с добавлением наночастиц алюмосиликата монтмориллонита. В 2011 году ООО "Гален" получило статус проектной компании ОАО "РОСНАНО", между компаниями было подписано инвестиционное соглашение по проекту создания производства композиционного наноструктурированного полимера на основе базальтового волокна. Общий бюджет проекта превысит 500 млн. рублей, из которых ОАО "РОСНАНО" профинансирует 200 млн. рублей.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 октября 2011 г. N 377-р инновационный проект "Организация производства изделий из композиционного наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами" признан приоритетным с оказанием государственной поддержки ООО "Гален" за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в виде специального вознаграждения в размере 5,5 млн. рублей.

Производство санитарно-технических изделий

Кроме имеющегося в республике современного производства по выпуску сантехнических изделий из фарфора и керамики европейского уровня мощностью 500 тыс. шт. в год, в г. Новочебоксарске введен в эксплуатацию еще один более мощный комплекс по выпуску современных сантехнических изделий мощностью 1200 тыс. шт. в год. В филиале ООО "Керамика" в г. Новочебоксарске ведется реконструкция действующего завода по производству санитарно-технических изделий по увеличению объемов выпуска продукции до 2000,0 тыс. шт. в год. В настоящее время ООО "Керамика" - это современный производственный комплекс по выпуску высококачественных санитарно-технических изделий: унитазов-компактов и умывальников-тюльпанов. Продукция завода отвечает мировым стандартам качества, для ее производства используются современное оборудование европейского производства и новая для российской промышленности технология. В целях расширения номенклатуры производимой продукции в 2011 году ООО "Керамика" введен в эксплуатацию современный завод по производству акриловых и гидромассажных ванн в Новочебоксарске. Сегодня производственные мощности завода обеспечивают выпуск 10 тыс. акриловых ванн и 3 тыс. акриловых ванн с гидромассажем в год. Проектной мощности в 20 тыс. шт. акриловых ванн и 8 тыс. шт. гидромассажных ванн в год предприятие планирует достигнуть в 2014 году.

Производство изделий из металла, металлоконструкций, оборудования и оснастки

ЗАО "НПВФ "Сварка" является производителем автоматических линий контактной сварки арматурных сеток и всего комплекса арматурно-сварочного оборудования для стройиндустрии и промышленных предприятий. В соответствии с Инвестиционным соглашением между Чувашской Республикой и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" о взаимодействии и сотрудничестве на 2011-2014 годы от 11 мая 2011 г. N 12-2 планируется обеспечение организаций атомной отрасли необходимым оборудованием ЗАО "НПВФ "Сварка" по производству следующих видов продукции: сетки сварной (дорожной, арматурной (тяжелой), кладочной, сварной рулонной), сетки плетеной (рабица), сетки тканой, сетки просечно-вытяжной, сетки крученой с шестиугольной ячейкой. Материалы и оборудование будут поставляться как на вновь строящиеся объекты атомной энергетики, так и на уже существующие.

Сварные сетки изготавливаются на уникальном российском оборудовании - автоматических линиях контактной сварки АЛИКС (разработчик и изготовитель ЗАО "НПВФ "Сварка", г. Чебоксары) с полным контролем качества сварных соединений и геометрических параметров. Данное оборудование превосходит зарубежные аналоги по многим технологическим характеристикам экономической эффективности и энергосберегаемости. В настоящее время на предприятии парк сварочных линий насчитывает 13 единиц, охватывающих выпуск сетки из проволоки (арматуры) от 3 до 36 мм. Фирма постоянно наращивает объемы выпускаемой продукции и имеет возможности для производства и поставки в короткие сроки всей номенклатуры применяемых в строительстве сеток, плоских и пространственных каркасов.

ЗАО "Рекон" производит и внедряет новые современные энергосберегающие технологические линии по изготовлению элементов сборного железобетонного каркаса типа "SARET" для жилищного строительства в регионах Российской Федерации. Основой технологии "SARET" является несущий каркас, состоящий из вертикальных опорных колонн, несущих балок (ригелей), плит перекрытий и покрытия. Изменяя сечение колонн, можно смонтировать жилые дома до 20 и более этажей, собирать каркасы с большими пролетами, что дает возможность свободно планировать расположение комнат на этаже, их площади и в целом определять архитектуру домов, привязывая ее к любому району, эффективно проводить реконструкцию старых застроек.

Чебоксарский завод строительных профилей "СТэП" - производственное предприятие, выпускающее и реализующее широкий спектр современных стальных кровельных и стеновых материалов, успешно применяемых в промышленном, гражданском и индивидуальном строительстве. Заводом освоено производство быстровозводимых малоэтажных зданий на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) мощностью 50 тыс. кв. метров жилья в год.

В республике производство и монтаж ответственных металлических конструкций выполняют ЗАО "Волгостальконструкция", ООО "Новочебоксарский филиал" - дочернее общество ЗАО "Волгонефтехиммонтаж", ОАО "ВКМУ "Гидромонтаж". В малых объемах металлические конструкции и арматурные изделия изготавливаются строительными организациями на собственных производственных базах.

Производство изделий и конструкций малоэтажного быстровозводимого жилья

В республике получили развитие различные новые технологии по строительству быстровозводимых домов, в том числе деревянному малоэтажному домостроению с применением панелей "РаПан" и "ЭкоПан". Основные структурные элементы быстровозводимого энергосберегающего малоэтажного здания в короткие сроки изготавливаются в заводских условиях, транспортируются в комплекте к месту строительства и в течение 3-5 дней монтируются без применения тяжелой строительной техники.

ООО "ДСК "Австро-Росса" освоено серийное производство основных элементов конструкций быстровозводимых зданий: мансардных конструкций, стеновых панелей, междуэтажных перекрытий для индивидуальных домов малоэтажного строительства, а также стропила, балки и фермы с шириной пролета до 30 метров без внутренней опоры. Основой технологии изготовления различных стропильных систем является применение запатентованных металлических зубчатых пластин (МЗП, гвоздевые пластины и т.п.) в качестве соединительных элементов. Новые технологии изготовления стеновых панелей и стропильных конструкций в заводских условиях применяются в строительстве мансардных этажей, реконструкции ветхого жилья, возведении общественных зданий.

Предлагаемая ООО "СтройИндустрияСервис" (Группа Компаний "РаПан") технология строительства быстровозводимых энергосберегающих домов с использованием изготовленных индустриальным методом конструкционных теплоизоляционных панелей "РаПан" и применением их в качестве основных конструктивных элементов позволяет строить 100 тыс. кв. метров жилья в год. Толщина панелей "РаПан" в готовом виде может изменяться от 12 до 25 сантиметров в зависимости от назначения. Реальный размер и конфигурация панели определяются сборочными чертежами дома. Быстрый монтаж стеновых панелей и высокая прочность конструкции здания достигаются с помощью замков типа "паз - шпонка". ООО "СтройИндустрияСервис" также производит и внедряет оборудование и технологические линии по производству и выпуску изделий быстровозводимых домов типа "РаПан".

В ООО "МИКРА" внедрена американская технология быстровозводимого жилья мощностью 100 тыс. кв. метров в год, основанная на использовании изготовленных индустриальным методом конструкционных теплоизоляционных панелей "ЭкоПан" с применением их в качестве основных конструктивных элементов.

ЗАО "Чебоксарский завод "СТэП" освоена каркасная технология возведения малоэтажных быстровозводимых зданий с использованием легких стальных тонкостенных конструкций. Основные элементы быстровозводимых зданий с использованием легких стальных тонкостенных конструкций изготавливаются в заводских условиях точно в соответствии с проектной спецификацией, транспортируются в комплекте к месту строительства. Металлоконструкции возводятся без использования строительного крана и без специальной монтажной техники в любое время года в течение недели.

Приложение N 10
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Перечень
инвестиционных проектов развития организаций строительной индустрии, предусмотренных к реализации

N п/п	Наименование организации (Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон, факс, e-mail)	Наименование инвестиционных проектов	Краткое описание проекта	Общая стоимость, млн. рублей	В том числе сумма требуемых инвестиций, млн. рублей	Срок реализации	Срок окупаемости	Объем предполагаемого производства в год	Источники финансирования и потенциальные инвесторы
1.	ООО "Алатырский горно-обогатительный комбинат", директор Мичурин Евгений Александрович, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 7, (83531) тел. 2-21-70, факс 2-44-12, e-mail: ss137@yandex.ru	создание производства по обогащению кварцевого песка для стекловарения и выпуска сухих строительных смесей с последующим развитием стекольного производства: Первый этап. Строительство нового производственного комплекса и ввод в действие одной технологической линии по сушке и обогащению кварцевого песка. Второй этап. Ввод в эксплуатацию второй технологической линии по сушке и обогащению кварцевого песка, ввод в эксплуатацию производственных мощностей и освоение производства сухих строительных смесей. Третий этап. Ввод в эксплуатацию стекловаренной производственной линии и освоение производства стеклянной тары	реализация проекта предусматривает выпуск большого ассортимента высококачественных строительных сухих смесей, шпаклевок, штукатурок, монтажных и кладочных смесей, а также современных сортов цемента. Производство и применение сухих строительных смесей, которые применяются для полов, отделки фасадов, внутренних штукатурных и отделочных работ, являются одним из перспективных направлений в строительстве	2390,4	380,0	2010-2020 гг. (первый этап - 2014 г.)	3,4 года	392,3 тыс. тонн обогащенного кварцевого продукта и 90,0 тыс. тонн сухих строительных смесей в год	собственные средства. Инвестор: ОАО "Монтажное управление N 22 "Спецстальконструкция", г. Жуковский, Московская область
2.	Закрытое акционерное общество "ТУС", генеральный директор Угаслов Николай Федорович, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 39, помещение 7, (8352) тел. 43-45-04, факс 43-45-06, e-mail: info@sktus.ru	строительство завода по производству облицовочного керамического кирпича и "теплой керамики" мощностью 60 млн. шт. кирпича в год в с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики	строительство в с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики кирпичного завода "Завод строительной керамики "КЕТРА" на итальянском оборудовании по производству 60 млн. шт. облицовочного различных цветов керамического кирпича и другой высокотехнологичной строительной керамики из местного сырья - глин Красноармейского месторождения кирпичного сырья и Тузи-Чуринского месторождения светложгущихся глин. Цвет керамического кирпича (камня) обусловлен процентным содержанием окислов железа в применяемой глине. Красный цвет изделия получается при обжиге в окислительной среде, темно-коричневый или черный цвет - при обжиге в восстановительной среде. Дозированное добавление в состав основного сырья светложгущихся местных глин позволяет производить облицовочный кирпич от светло-желтых тонов до темно-коричневых, что в процессе производства кирпича позволяет добиться большого разнообразия цветовой палитры	1500,0	840,0	2011-2013 гг.	5,4 года	60 млн. шт. кирпича в год	заемные средства - 70 процентов, средства ЗАО "ТУС" - 30 процентов. Инвесторы: Сбербанк России, ЗАО "ТУС"
3.	ООО "ГиПор-М", директор Кузин Игорь Викторович, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 36, (83543) тел. 2-13-83, факс 2-24-12, e-mail: por_giporm@cbx.ru	реконструкция Порецкого гипсово-ангидритового рудника ООО "ГиПор-М" в Чувашской Республике	строительство гипсового рудника для добычи гипсового камня и ангидритового камня. Данный проект инвестиционно привлекателен для потенциальных недропользователей. Его реализация позволит создать не менее 200 постоянных рабочих мест, обеспечит значительные поступления в бюджет Порецкого района в виде налогов и арендной платы за земельные участки. В будущем при полной загрузке мощностей комбината и выходе на промышленную добычу гипса и ангидрита планируется производство по выпуску строительных материалов и изделий из гипса	1500,0	795,0	2010- 2015 гг.		добыча гипсового камня - 500 тыс. тонн в год, ангидритового камня - 500 тыс. тонн в год	собственные средства. Инвестор: ОАО "Мордовцемент"
4.	ООО "Керамика", генеральный директор ЛаранжейоДосСанэосЖоао Педро, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21а, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 63, (8352) тел. 22-78-10, 75-41-10, факс 22-78-06, 75-41-02	строительство завода по производству акриловых ванн	производство акриловых ванн, акриловых гидромассажных ванн	540,0	540,0	2010-2011 гг.	10 лет	20,0 тыс. изделий в год (акриловых ванн), 8 тыс. изделий в год (акриловых гидромассажных ванн)	собственные средства. Инвестор: Компания "RocaGroup", Испания
5.	ОАО "Инкост", генеральный директор Скосырский Владимир Иванович, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 38, (8352) тел. 50-08-08, факс 50-32-06, e-mail: incost@chtts.ru, http//incost.su	производство домов из клееного бруса	приобретение оборудования для линии по производству домов из клееного бруса	11,0	11,0	2011-2013 гг.	3 года	30-50 млн. рублей	собственные средства. Инвестор: ОАО "Инкост"

Приложение N 11
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении порядка предоставления отдельным категориям граждан субсидии на арендную плату за жилье	определение порядка предоставления отдельным категориям граждан субсидии на арендную плату за жилье	Минстрой Чувашии	IV квартал 2014 г.
Основное мероприятие 2. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса
1.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	определение объема ассигнований на финансирование развития жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии	2014-2020 годы
2.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, и правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства"	определение перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан, правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в жилищно-строительные кооперативы, с целью реализации механизмов, направленных на приобретение жилья экономического класса гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий	Минстрой Чувашии	III квартал 2014 г.
3.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении порядка формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, переданных в аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья	определение порядка формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, переданных в аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья	Минстрой Чувашии	IV квартал 2014 г.
Основное мероприятие 4. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
1.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, на соответствующий финансовый год	распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, на соответствующий финансовый год	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы

Приложение N 12
к подпрограмме "Государственная
поддержка строительства жилья в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства
и сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов
								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма	Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	12559264,4	12417910,0	12766635,9	13176526,7	13174526,7	13172526,7	13170526,7
			х	х	х	х	федеральный бюджет	150864,8	50682,6	50686,7	50686,7	50686,7	50686,7	50686,7
			832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	413399,6	269227,4	114949,2	472840,0	470840,0	468840,0	466840,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	90000	92000	94000	95000	95000	95000	95000
			х	х	х	х	внебюджетные источники	11905000	12006000	12507000	12558000	12558000	12558000	12558000
Основное мероприятие 1	Содействие формированию рынка доступного арендного жилья	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	286431,9	166915,5	12475,4	370000,0	368000,0	366000,0	364000,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет
			832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	286431,9	166915,5	12475,4	370000,0	368000,0	366000,0	364000,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Возмещение уполномоченным организациям по использованию государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и отдельных категорий граждан, определенных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2008 г. N 322 "Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования гражданам, состоящим в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также отдельным категориям граждан на условиях возмездного пользования и продажи указанных жилых помещений"	Минстрой Чувашии	832	0412	Ц146033	800	республиканский бюджет Чувашской Республики	35420,9	0	0	0	0	0	0
1.2.	Предоставление субсидии уполномоченным организациям по использованию государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования на возмещение расходов, связанных с временным использованием собственных средств, привлечением кредитных ресурсов на строительство жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и отдельных категорий граждан, определенных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2008 г. N 322 "Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования гражданам, состоящим в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также отдельным категориям граждан на условиях возмездного пользования и продажи указанных жилых помещений"	Минстрой Чувашии	832	0501	Ц146034	800	республиканский бюджет Чувашской Республики	230173,5	150287,7	287,7	360000,0	360000,0	360000,0	360000,0
1.3.	Предоставление субсидии уполномоченным организациям по использованию государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования на возмещение расходов, связанных с осуществлением функций по использованию государственного жилищного фонда	Минстрой Чувашии	832	0501	Ц146042	800	республиканский бюджет Чувашской Республики	20837,5	16627,8	12187,7	10000,0	8000,0	6000,0	4000,0
1.4.	Субсидирование арендной платы за жилье для определенной категории граждан	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, на территории Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2	Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	12500,0	13152,5	13152,5	13250	13250	13250	13250
							федеральный бюджет
			832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	12500,0	13152,5	13152,5	13250	13250	13250	13250
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Возмещение уполномоченным организациям затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях на строительство доступного жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях	Минстрой Чувашии	832	0412	Ц146035	800	республиканский бюджет Чувашской Республики	2000,0	2652,5	12652,5	12700,0	12700,0	12700,0	12700,0
2.2.	Возмещение уполномоченным организациям расходов, связанных с привлечением кредитных ресурсов на строительство доступного жилья для граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях	Минстрой Чувашии	832	0412	Ц146037	800	республиканский бюджет Чувашской Республики	500,0	500,0	500,0	550,0	550,0	550,0	550,0
2.3.	Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях застройщиками, либо новыми застройщиками, либо организациями, заключившими договоры подряда с застройщиками на цели завершения строительства проблемного объекта в рамках реализации Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. N 67 "О защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики"	Минстрой Чувашии	832	0412	Ц146036	800	республиканский бюджет Чувашской Республики	10000,0	10000,0	0	0	0	0	0
2.4.	Методическое и организационное содействие развитию жилищного строительства жилищными некоммерческими объединениями граждан, в том числе жилищно-строительными кооперативами	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Ежегодное формирование заявок на участие в подпрограммах федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3	Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	401032,5	287842,0	291008,0	293276,7	293276,7	293276,7	293276,7
			х	х	х	х	федеральный бюджет	150864,8	50682,6	50686,7	50686.7	50686.7	50686.7	50686.7
			832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	105167,7	89159,4	89321,3	89590,0	89590,0	89590,0	89590,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	90000	92000	94000	95000	95000	95000	95000
			х	х	х	х	внебюджетные источники	55000	56000	57000	58000	58000	58000	58000
3.1.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	Минстрой Чувашии	832	0501	Ц14Б004	500	республиканский бюджет Чувашской Республики	101957,9	85795,3	85795,3	86000,0	86000,0	86000,0	86000,0
3.2.	Субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий	Минстрой Чувашии	832	0505	Ц14Б005	500	республиканский бюджет Чувашской Республики	126,0	126,0	126,0	130,0	130,0	130,0	130,0
3.3.	Предоставление социальных выплат на возмещение процентных ставок по ипотечным кредитам, привлеченным руководителями крупных и средних сельскохозяйственных организаций на строительство жилья	Минстрой Чувашии	832	1003	Ц14Ф019	300	республиканский бюджет Чувашской Республики	682,5	716,6	752,4	760,0	760,0	760,0	760,0
3.4.	Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья руководителям крупных и средних сельскохозяйственных организаций	Минстрой Чувашии	832	1003	Ц14Ф020	300	республиканский бюджет Чувашской Республики	2401,3	2521,5	2647,6	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0
3.5.	Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	145000,0	148000,0	151000,0	153000,0	153000,0	153000,0	153000,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	90000,0	92000,0	94000,0	95000,0	95000,0	95000,0	95000,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	55000,0	56000,0	57000,0	58000,0	58000,0	58000,0	58000,0
3.6.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета	Минстрой Чувашии	832	1003	Ц145135	300	федеральный бюджет	50678,5	50682,6	50686,7	50686,7	50686,7	50686,7	50686,7
3.7.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета	Минстрой Чувашии	832	1003	Ц145134	300	федеральный бюджет	100186,3	0	0	0	0	0	0
3.8.	Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы) и приравненными к ним лицами	Минстрой Чувашии	832	1003	1008811	530	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 4	Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства	Минстрой Чувашии	832	0502	Ц14И002	400	всего	9300,0	0	0	0	0	0	0
			832	0502	Ц14И002	400	республиканский бюджет Чувашской Республики	9300,0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства	Минстрой Чувашии	832	0502	Ц11И002	400	республиканский бюджет Чувашской Республики	9300,0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Строительство сетей инженерной инфраструктуры жилого района "Новый город"	Минстрой Чувашии	832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 5	Развитие ипотечного жилищного кредитования	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	внебюджетные источники	11850000	11950000	12450000	12500000	12500000	12500000	12500000
5.1.	Участие финансово-кредитных организаций в ипотечном жилищном кредитовании граждан	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	внебюджетные источники, в том числе:	11850000	11950000	12450000	12500000	12500000	12500000	12500000
			х	х	х	х	кредитные средства	6430000	6480000	6730000	6750000	6750000	6750000	6750000
			х	х	х	х	средства населения	5420000	5470000	5720000	5750000	5750000	5750000	5750000
5.2.	Реализация специальных ипотечных программ ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования": "Стимул", "Новостройка", "Материнский капитал", "Военная ипотека", "Переменная ставка"	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Выделение бюджетных ассигнований на увеличение уставного капитала регионального оператора системы жилищного кредитования для реализации программы "Стимул"	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 6	Обеспечение жилищного строительства земельными участками	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Разработка планов освоения земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, под жилищное строительство на период 2014-2020 годов на основе документов территориального планирования	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Формирование новых площадок под комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в том числе строительства жилья экономического класса	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Сокращение количества процедур и совокупного времени прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Подготовка предложений о свободных от застройки земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, под размещение инвестиционных объектов жилищного строительства, в том числе экономического класса, и объектов инфраструктуры для размещения в Едином информационном ресурсе о свободных земельных участках	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
6.6.	Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с Законом Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике", Указом Президента Чувашской Республики от 4 марта 2011 г. N 23 "О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Чувашской Республике", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 октября 2011 г. N 427 "О мерах по реализации Закона Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике"	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 7	Актуализация документов территориального планирования	Минстрой Чувашии	832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Внесение изменений в схему территориального планирования Чувашской Республики с использованием цифровой картографической основы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации	Минстрой Чувашии	832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Предварительная подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территорий (микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.), расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 Государственная программа дополнена приложением N 17, вступающим в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Приложение N 17
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Подпрограмма
"Снятие административных барьеров в строительстве" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Соисполнитель подпрограммы	-	автономное учреждение Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Цели подпрограммы	-	оптимизация предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата
Задачи подпрограммы	-	осуществление застройки территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий; снятие избыточных административных барьеров при формировании и предоставлении земельных участков для строительства, при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения, при согласовании и экспертизе проектной документации, при выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; обеспечение информационной открытости программ и планов развития и освоения территорий муниципальных образований, размещения объектов, прозрачности действий по вопросам формирования и предоставления земельных участков для строительства, проведения согласований и экспертиз проектной документации, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования (схемами территориального планирования и генеральными планами) в общем количестве муниципальных образований - 100 процентов; доля городских округов, городских и сельских поселений, в которых утверждены правила землепользования и застройки, в общем количестве городских округов, городских и сельских поселений - 100 процентов; сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для жилых объектов до 35 дней; сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для производственных и непроизводственных (прочих) объектов до 50 дней; сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 11 шт.; сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, до 56 дней
Срок реализации подпрограммы	-	2014-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации	-	предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы составляет 348290,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 46980,0 тыс. рублей; в 2015 году - 173080,0 тыс. рублей; в 2016 году - 128230,0 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики - 6400,0 тыс. рублей (1,8 процента), в том числе: в 2015 году - 3400,0 тыс. рублей; в 2016 году - 3000,0 тыс. рублей; местных бюджетов - 341890,0 тыс. рублей (98,2 процента), в том числе: в 2014 году - 46980,0 тыс. рублей; в 2015 году - 169680,0 тыс. рублей; в 2016 году - 125230,0 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней и необходимости выполнения отдельных основных мероприятий (мероприятий)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства; снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций; обеспечение информационной открытости документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, сведений о земельных участках, предлагаемых к освоению, в том числе для целей жилищного строительства, решений по предоставлению земельных участков под строительство, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию для потенциальных инвесторов (застройщиков), граждан.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1. Формирование системы документов территориального планирования в Чувашской Республике

В Чувашской Республике - 317 муниципальных образований, в том числе 21 муниципальный район, 5 городских округов, 7 городских поселений, 284 сельских поселения, в состав которых входят 1730 населенных пунктов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации принят Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 11 "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике", кроме того, на республиканском и муниципальном уровне приняты все необходимые нормативные правовые акты, устанавливающие состав и порядок подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки. Для определения муниципальных расчетных показателей обеспечения населения объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры, благоустройства территории постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 февраля 2008 г. N 21 утверждены республиканские нормативы градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики". Местные нормативы градостроительного планирования утверждены администрациями 126 поселений и 3 городских округов республики. Остальными администрациями поселений (165 ед.) и гг. Алатыря и Шумерли указанная работа продолжается.

Согласно законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности начиная с 2014 года наличие документов территориального планирования и правил землепользования и застройки будет являться необходимым условием для управления территорией, в том числе при принятии решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, выдаче разрешений на строительство. В Чувашской Республике все предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования разработаны и утверждены (схема территориального планирования Чувашской Республики утверждена в 2004 году, схемы территориального планирования 21 муниципального района - в 2004-2006 годах, генеральные планы 5 городских округов - в 2004-2006 годах, генеральные планы 291 сельского (городского) поселения - в 2008 году). В 2013 году завершены разработка и утверждение правил землепользования и застройки на территории 5 городских округов и на всех (291 ед.) территориях сельских (городских) поселений.

Сегодня во всех муниципальных образованиях можно получить документальную информацию о современном состоянии и использовании территорий муниципальных образований и их перспективном градостроительном развитии, размещении земельных участков для строительства объектов, развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, функциональном зонировании территорий. Документы территориального планирования загружены в федеральную государственную информационную систему территориального планирования. В республике проводится постоянный мониторинг реализации документов территориального планирования.

При разработке документов территориального планирования Чувашской Республики использовались топографические съемки на бумажных носителях, выполненные в 80-х годах прошлого столетия. За этот период произошли изменения в застройке населенных пунктов республики, размещении объектов различного назначения, функциональные зоны в документах территориального планирования также изменили свои границы за счет освоения новых площадок под промышленное, жилищное и другое строительство, уточнения границ населенных пунктов. В Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены изменения по составу и содержанию схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов, порядку их согласования.

Кроме того, указанные документы выполнены на нецифровой топографической основе, что привело к некоторым неточностям. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. N 19 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2012 г., регистрационный N 23238) определены требования к цифровому описанию и отображению объектов на картах, входящих в состав документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Данную работу по преобразованию схем территориального планирования, генеральных планов предстоит выполнить. Требуется также проведение работ по координатному описанию границ территориальных зон в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки.

Сведения об утверждении схем территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования в Чувашской Республике приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

В республике освоение новых площадок под жилищное строительство осуществляется по утвержденным проектам планировки. Отсутствие заранее разработанных и утвержденных органами местного самоуправления проектов планировки территорий микрорайонов, кварталов, жилых групп, расположенных в границах населенных пунктов, зачастую мешает инвестиционной активности в их освоении.

В целях создания условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления в Чувашской Республике необходимо предварительно обеспечить подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий (жилых районов, микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.). Информация о планируемой разработке документов по планировке и межеванию территорий жилых районов, микрорайонов, кварталов, жилых групп в городских округах и сельских поселениях республики представлена в табл. 1.

Таблица 1

Сведения о разработке документации по планировке территорий жилых районов, микрорайонов, кварталов, жилых групп в городских округах и поселениях

N пп	Наименование городского округа/поселения	Проекты планировки по видам территорий	Планируемый срок утверждения
1	2	3	4
1.	Новочебоксарский городской округ	Застроенные территории, подлежащие развитию:
		II микрорайон Восточного жилого района	2015 г.
		III микрорайон Восточного жилого района	2015 г.
		IV микрорайон Восточного жилого района	2015 г.
		V микрорайон Восточного жилого района	2015 г.
		VI микрорайон Восточного жилого района	2015 г.
		микрорайон "Липовский"	II кв. 2014 г.
		II градостроительный комплекс IIIА микрорайона Западного жилого района	II кв. 2014 г.
		территория, ограниченная ул. 10 Пятилетки, ул. Восточная и пр. Ельниковский	II кв. 2014 г.
		Территории, свободные от застройки:
		II микрорайон Западного жилого района	2014 г.
		VIII микрорайон Западного жилого района	2015 г.
		I и II очереди проектирования набережной г. Новочебоксарска (благоустройство)	II кв. 2014 г.
2.	Чебоксарский городской округ	Застроенные территории, подлежащие развитию:
		квартал, ограниченный ул. Энергетиков, ул. Волжская, Якимовский овраг, восточной границей территории ТЭЦ-1	2014 г.
		микрорайон "В", ограниченный ул. Б. Хмельницкого, Ю. Фучика, Репина	IV кв. 2014 г.
		микрорайон по ул. Водопроводная, К. Иванова	2014 г.
		жилая группа по ул. Социалистическая в районе жилых домов N 5, 7	2014 г.
		жилая группа, ограниченная ул. Гражданская, Грибоедова, Островского, Шмидта	2014 г.
		жилая группа по ул. Социалистическая и Промышленная	2014 г.
		квартал по ул. Ашмарина и Башмачникова	2014 г.
		жилая группа по ул. Ашмарина	2014 г.
		жилая группа по ул. Фруктовая	2014 г.
		жилая группа по ул. Промышленная, ул. Коллективная	2014 г.
	Территории, свободные от застройки
3.	Канашский городской округ	микрорайон "Восточный" в г. Канаше	2014 г.
4.	Восходское сельское поселение Алатырского района	жилая группа в пос. Восход	IV кв. 2014 г.
5.	Миренское сельское поселение Алатырского района	жилая группа в с. Миренки	IV кв. 2014 г.
6.	Октябрьское сельское поселение Алатырского района	жилая группа в пос. Алтышево	IV кв. 2014 г.
7.	Аликовское сельское поселение Аликовского района	жилой район в с. Аликово	II кв. 2014 г.
8.	Батыревское сельское поселение Батыревского района	жилая группа с объектами социально-культурного назначения в с. Батырево	IV кв. 2014 г.
9.	Долгоостровское сельское поселение Батыревского района	жилая группа с объектами социально-культурного назначения в д. Долгий Остров	II кв. 2014 г.
10.	Шыгырданское сельское поселение Батыревского района	жилая группа с объектами социально-культурного назначения в с. Шыгырданы	II кв. 2014 г.
11.	Кировское сельское поселение Ибресинского района	жилая группа по ул. Полевая в пос. Эконом	III кв. 2014 г.
12.	Климовское сельское поселение Ибресинского района	жилая группа по ул. Канашская в с. Климово	IV кв. 2014 г.
13.	Ширтанское сельское поселение Ибресинского района	микрорайон индивидуальной жилой застройки в д. Ширтаны	IV кв. 2014 г.
14.	Комсомольское сельское поселение Комсомольского района	жилая группа в южной части с. Комсомольское	2015 г.
15.	Урмаевское сельское поселение Комсомольского района	жилая группа по ул. Мира, Дружбы в с. Урмаево	II кв. 2014 г.
16.	Урмаевское сельское поселение Комсомольского района	жилая группа по ул. Солнечная в с. Токаево	II кв. 2014 г.
17.	Карабай-Шемуршинское сельское поселение Шемуршинского района	жилая группа в д. Карабай-Шемурша	III кв. 2014 г.
18.	Урмарское сельское поселение Урмарского района	жилая группа в пгт Урмары	IV кв. 2014 г.
19.	Чубаевское сельское поселение Урмарского района	жилая группа в д. Чубаево	IV кв. 2014 г.
20.	Челкасинкое сельское поселение Урмарского района	жилая группа в д. Ямбай	I кв. 2015 г.
21.	Арабосинское сельское поселение Урмарского района	жилая группа в д. Арабоси	I кв. 2015 г.
22.	Цивильское городское поселение Цивильского района	жилой микрорайон на территории землепользования бывшего ОПХ "Хмелеводческое"	II кв. 2014 г.
23.	Шемуршинское сельское поселение Шемуршинского района	жилая группа в с. Шемурша	III кв. 2014 г.
24.	Большебуяновское сельское поселение Шемуршинского района	жилая группа в д. Верхнее Буяново	III кв. 2014 г.
25.	Торханское сельское поселение Шумерлинского района	жилая группа в д. Мыслец	2015 г.
26.	Шумерлинское сельское поселение Шумерлинского района	жилая группа в д. Шумерля	2016 г.
27.	Стрелецкое сельское поселение Ядринского района	жилой микрорайон в д. Стрелецкая	II кв. 2014 г.
28.	Ювановское сельское поселение Ядринского района	жилой микрорайон в д. Нижние Ирзеи	II кв. 2015 г.
29.	Ювановское сельское поселение Ядринского района	жилой микрорайон в с. Юваново	II кв. 2015 г.
30.	Ядринское городское поселение Ядринского района	жилой микрорайон "Западный"	III кв. 2014 г.
31.	Ядринское городское поселение Ядринского района	жилой микрорайон "Северный"	III кв. 2014 г.

1.2. Снятие административных барьеров в строительстве

В целях снижения количества процедур и сокращения срока, затраченного на получение разрешительной документации, в Чувашской Республике ведется активная работа. Государственная экспертиза проектной документации проводится в режиме "одного окна" через автономное учреждение Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. В рамках принятых решений по снятию административных барьеров в строительстве, направленных на совершенствование экспертизы проектной документации, сокращены сроки проведения государственной экспертизы проектной документации с возможностью устранять замечания в течение срока проведения экспертизы. Средний фактический срок проведения государственной экспертизы в 2012 году по жилым домам составил 27 дней при нормативном сроке 45 дней, по остальным объектам - 42 дня (при норме 60 дней). Учреждением разработаны регламенты по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение доступности энергетической инфраструктуры", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 1144-р, направлен на упрощение процедуры подключения пользователей к энергетической инфраструктуре в России. Реализация "дорожной карты" позволит уменьшить количество этапов присоединения и сократить сроки подключения к энергосети.

В г. Чебоксары создан Центр обслуживания клиентов (ООО "Коммунальные технологии"), в функциональные обязанности которого входят прием заявок на технологическое присоединение к электрическим и тепловым сетям, выдача заявителям подписанных технических условий на технологическое присоединение к электрическим и тепловым сетям и т.д. ООО "Коммунальные технологии" приняты Порядок согласования исходно-разрешительной документации по отводу земельных участков под проектирование и строительство, Порядок выдачи технических условий на теплоснабжение и подключения объектов к сетям теплоснабжения, Порядок технологического присоединения к электрическим сетям.

В 2013 году предельное количество процедур, необходимых для технологического присоединения, составило 8 единиц. Количество процедур и предельные сроки подключения потребителей по технологическому подключению не превышают нормативные значения.

Выдача разрешений на строительство в республике осуществляется в соответствии с требованиями и в сроки, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации. Для индивидуального жилищного строительства срок выдачи разрешения на строительство сокращен с 10 до 8 дней. Органами местного самоуправления утверждены административные регламенты исполнения муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.

Выдача разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию в гг. Чебоксары, Новочебоксарске, Шумерле и на территориях 8 районов (Вурнарского, Красноармейского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Цивильского, Чебоксарского, Яльчикского районов) осуществляется в том числе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна".

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) утверждены административные регламенты по оказанию государственных услуг по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов); разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в случае строительства объекта на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов); заключения (в случае, если предусмотрено осуществление регионального государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Проведена работа по организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг, а именно: выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (по объектам, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований). В настоящее время работает система межведомственного электронного взаимодействия.

В соответствии с требованиями градостроительного законодательства в 2012 году в Минстрое Чувашии создано структурное подразделение отдела градостроительства и архитектуры - сектор по контролю за соблюдением муниципальными образованиями законодательства о градостроительной деятельности. За 2012-2013 годы подразделением проведено 40 проверок, в регламентные сроки подготовлено 40 актов проверки соблюдения муниципальными образованиями законодательства о градостроительной деятельности.

Основное внимание органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления направлено на:

заблаговременную подготовку и утверждение документации по планировке территории, формирование земельных участков и постановку их на кадастровый учет;

своевременную выдачу технических условий на подключение объектов к инженерным сетям, недопущение истребования от застройщиков документов, не предусмотренных законодательством, а также требований получения каких-либо дополнительных согласований и экспертиз;

предупреждение и устранение злоупотреблений организаций коммунального комплекса и электросетевых компаний доминирующим положением на рынке при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства;

исключение взимания организациями коммунального комплекса и электросетевыми компаниями с застройщиков помимо платы за подключение (технологическое присоединение) дополнительной платы, связанной с подключением объектов капитального строительства к инженерно-технической инфраструктуре и (или) с технологическим присоединением к электрическим сетям, а также установления требований к застройщику на проведение не предусмотренных договором о подключении (техническом присоединении) работ по строительству или реконструкции объектов инженерно-технической инфраструктуры и электрических сетей за пределами земельного участка, предоставленного (приобретенного) застройщику для строительства.

В целях активизации инвестиционного процесса, совершенствования регулирования земельных отношений постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 2012 г. N 550 утвержден Порядок формирования Единого информационного ресурса о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Чувашской Республики. Единый информационный ресурс содержит сведения о земельных участках, свободных от застройки, которые можно использовать для целей жилищного строительства и реализации инвестиционных проектов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 2096-р определены показатели улучшения предпринимательского климата в сфере строительства, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее - Госстрой) определено ответственным за достижение целевых значений показателей. В Чувашской Республике данные показатели значительно улучшены. Показатели улучшения предпринимательского климата в сфере строительства приведены в табл. 2.

Таблица 2

Показатели улучшения предпринимательского климата в сфере строительства

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2018 год	2020 год	Уровни
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, шт.	47	40	30	15	11	-	Госстрой
	22	20	17	15	11	11	Чувашия
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, дней	448	350	280	130	56	-	Госстрой
	180	150	130	100	56	56	Чувашия
Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования, процентов	52	100	100	100	100	-	Госстрой
	100	100	100	100	100	100	Чувашия
Доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки, процентов	34	100	100	100	100	-	Госстрой
	90	100	100	100	100	100	Чувашия

Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с действующим земельным законодательством. В 80 процентах предоставление земельных участков для строительства осуществляется исключительно на аукционах.

На основании требований земельного и градостроительного законодательства проведен анализ процедуры подготовки и согласования исходно-разрешительных документов, проведения согласований и экспертизы проектной документации на территории Чувашской Республики. Срок процедуры по формированию разрешительной документации с момента поступления в орган местного самоуправления заявления о предоставлении земельного участка под строительство до выдачи разрешения на строительство (по сравнению с 2012 г. срок составлял 180 дней) сократился на 30 дней и составил:

с предварительным согласованием выбора земельного участка - 154 дня (без учета кадастровых, проектно-изыскательских работ, выполняемых по договорам);

без предварительного согласования места размещения земельного участка (по аукциону) - 150 дней (без учета кадастровых работ, оценки стоимости земельного участка, проектно-изыскательских работ, выполняемых по договорам).

Согласно земельному и градостроительному законодательству Российской Федерации на органы местного самоуправления возложены полномочия по подготовке градостроительной документации (генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов земельных участков), сбору технических условий на подключение к инженерным сетям, формированию земельных участков (межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков), подготовке аукционной документации (оценка стоимости земельного участка, публикация сообщения в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). На практике из-за ограниченности финансовых средств в местных бюджетах, отсутствия квалифицированных специалистов в муниципальных образованиях большая часть указанных работ выполняется самими застройщиками. Все это приводит к усложнению разрешительных процедур и увеличению сроков предоставления земельных участков, проектирования и строительства объектов.

Важнейшим элементом снятия избыточных административных барьеров в строительстве также является переход от государственного контроля к саморегулированию. На территории Чувашской Республики индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие проектирование и строительство, являются членами некоммерческих партнерств "Строители Чувашии", "Союз проектировщиков Поволжья", "Межрегиональное Объединение Строителей", "Межрегиональное Объединение Проектировщиков".

Кроме того, снижение административных барьеров в строительстве во многом зависит от принятия на федеральном уровне нормативных правовых актов, предусмотренных планом мероприятий ("дорожная карта") "Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 1336-р. После этого на республиканском уровне предусматривается разработка нормативно-правовой базы, предусматривающей сокращение предельного количества процедур и срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы

Приоритеты подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года в сфере жилищного строительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

Целями подпрограммы являются оптимизация предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата.

Задачами подпрограммы являются:

осуществление застройки территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий;

снятие избыточных административных барьеров при формировании и предоставлении земельных участков для строительства, при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения, при согласовании и экспертизе проектной документации, при выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

обеспечение информационной открытости программ и планов развития и освоения территорий муниципальных образований, размещения объектов, прозрачности действий по вопросам формирования и предоставления земельных участков для строительства, проведения согласований и экспертиз проектной документации, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов.

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах.

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства;

снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности;

обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций;

обеспечение информационной открытости документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, сведений о земельных участках, предлагаемых к освоению, в том числе для целей жилищного строительства, решений по предоставлению земельных участков под строительство, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию для потенциальных инвесторов (застройщиков), граждан.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы основные мероприятия, которые направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы в целом.

Основное мероприятие 1. Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки

Мероприятие 1.1. Внесение изменений в комплексную схему градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики.

Мероприятие 1.2. Внесение изменений в комплексные схемы градостроительного планирования развития территорий муниципальных районов.

Мероприятие 1.3. Внесение изменений в генеральные планы городских округов (Алатырский, Канашский, Новочебоксарский, Шумерлинский).

Мероприятие 1.4. Внесение изменений в правила землепользования и застройки городских округов (Чебоксарский, Алатырский, Канашский, Новочебоксарский, Шумерлинский) в связи с проведением работ по координатному описанию границ территориальных зон.

Мероприятие 1.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских (городских) поселений в связи с проведением работ по координатному описанию границ территориальных зон.

Основное мероприятие 2. Внесение изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики"

Основное мероприятие 3. Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрациями муниципальных районов и городских округов (обеспечение программными и техническими средствами)

Основное мероприятие 4. Заблаговременная подготовка и утверждение проектов планировки территорий (микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.)

Основное мероприятие 5. Снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения и оптимизация стоимости подключения

Основное мероприятие 6. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков, состава подлежащей представлению документации и перечня органов и организаций, участвующих в согласовании при отводе земельных участков, проведении согласований и экспертизы проектной документации, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию

Основное мероприятие 7. Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства, сокращение сроков выдачи решений о предоставлении земельных участков под строительство, схем расположения земельных участков, подготовки проектов планировки и межевания земельных участков, градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

Основное мероприятие 8. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности

Основное мероприятие 9. Прием проектной документации на проведение государственной экспертизы в электронном виде

Основное мероприятие 10. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия

Основное мероприятие 11. Предоставление государственной и муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых актов Чувашской Республики.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия Минстрой Чувашии вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Чувашской Республики в указанной сфере, а также разрабатывает проекты иных правовых актов Чувашской Республики.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении N 4 к настоящей подпрограмме.

Раздел V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

организацию ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрациями муниципальных районов и городских округов (обеспечение программными и техническими средствами);

заблаговременную подготовку и утверждение проектов планировки территорий (микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.);

снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения и оптимизацию стоимости подключения;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков, состава подлежащей представлению документации и перечня органов и организаций, участвующих в согласовании при отводе земельных участков, проведении согласований и экспертизы проектной документации, выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию;

оптимизацию процедур формирования и предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства, сокращение сроков выдачи решений о предоставлении земельных участков под строительство, об утверждении схем расположения земельных участков и градостроительных планов земельных участков, о подготовке проектов планировки и межевания земельных участков, разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2020 годах составляют 348290,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 46980,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 173080,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 128230,0 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 6400,0 тыс. рублей (1,8 процента), в том числе:

в 2015 году - 3400,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 3000,0 тыс. рублей;

местных бюджетов - 341890,0 тыс. рублей (98,2 процента), в том числе:

в 2014 году - 46980,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 169680,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 125230,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней и необходимости выполнения отдельных основных мероприятий (мероприятий).

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 5 к подпрограмме.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы, - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Приложение N 1
к подпрограмме "Снятие административных
барьеров в строительстве" государственной
программы Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Сведения
об утверждении схем территориального планирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования в Чувашской Республике

N п/п	Наименование муниципального образования	Решение об утверждении
		схем территориального планирования	генеральных планов	правил землепользования и застройки	нормативов градостроительного проектирования
1	2	3	4	5	6
I. Чувашская Республика
		Указ Президента Чувашской Республики от 30 января 2004 г. N 9 "О территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики"			постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 февраля 2008 г. N 21 "Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики"
II. Городские округа
1.	г. Алатырь		28.02.2006 N 6	25.12.2009 N 87/37-4	в работе
2.	г. Канаш		15.09.2005 N 40/12	18.04.2006 N 7/3	27.05.2009 N 35/5
3.	г. Новочебоксарск		29.12.2005 N С 8-5	18.12.2006 N С 18-3	17.02.2011
4.	г. Шумерля		12.05.2006 N 78	22.03.2007 N 182	в работе
5.	г. Чебоксары		08.12.2004 N 1456	14.07.2005 N 1683	14.06.2012 N 625
III. Муниципальные районы, поселения
6.	Алатырский район	02.11.2005
	1. Алтышевское		12.11.2008 N 36/3	09.04.2010 N 51/3	10.12.2010 N 3/01
	2. Атратское		12.11.2008 N 29/3	26.03.2010 N 39/2	22.01.2010 N 38/3
	3. Ахматовское		11.11.2008 N 32/3	15.03.2010 N 45/2	12.02.2010 N 44/1
	4. Восходское		11.11.2008 N 32/3	18.03.2010 N 46/3	08.02.2010 N 45/1
	5. Иваньково-Ленинское		11.11.2008 N 31/3	18.03.2010 N 44/2	08.02.2010 N 43/1
	6. Кирское		12.11.2008 N 31/3	26.03.2010 N 42/2	24.11.2010 N 2/05
	7. Кувакинское		13.11.2008 N 25/3	18.03.2010 N 36/2	24.11.2010 N 2/04
	8. Междуреченское		13.11.2008 N 30/3	18.03.2010 N 43/2	10.12.2010 N 3/01
	9. Миренское		11.11.2008 N 29/3	25.03.2010 N 43/2	12.02.2010 N 41
	10. Новоайбесинское		18.11.2008 N 30/3	05.04.2010 N 43/4	25.11.2010 N 2/04
	11. Октябрьское		18.11.2008 N 32/3	16.03.2010 N 43/04	23.11.2010 N 2/04
	12. Первомайское		12.11.2008 N 25/3	19.03.2010 N 35/2	12.02.2010 N 34/1
	13. Сойгинское		18.11.2008 N 27/3	10.03.2010 N 36/6	26.11.2010 N 2/04
	14. Староайбесинское		12.11.2008 N 31/3	19.03.2010 N 44/2	25.11.2010 N 2/04
	15. Стемасское		11.11.2008 N 33/3	18.03.2010 N 46/2	24.11.2010 N 4/03
	16. Чуварлейское		11.11.2008 N 32/3	15.03.2010 N 45/03	24.02.2010 N 44/3
7.	Аликовский район	07.12.2004 N 21
	1. Аликовское		26.11.2008 N 124	15.09.2011 N 46	29.03.2011 N 27
	2. Большевыльское		29.11.2008 N 122	08.04.2011 N 21/5	08.04.2011 N 23
	3. Ефремкасинское		25.10.2008 N 113	30.03.2012 N 44	в работе
	4. Илгышевское		29.11.2008 N 102	20.04.2012 N 42	18.04.2011 N 20
	5. Крымзарайкинское		29.11.2008 N 43	14.09.2011 N 34	22.04.2011 N 17
	6. Питишевское		29.11.2008 N 104	15.12.2011 N 31	05.07.2011 N 21
	7. Раскильдинское		29.11.2008 N 25	16.12.2011 N 15	13.04.2011 N 3
	8. Таутовское		29.11.2008 N 149	15.06.2011 N 18	15.06.2011 N 18
	9. Тенеевское		29.10.2008 N 112	18.07.2011 N 26	31.03.2011 N 15
	10. Чувашско-Сорминское		29.11.2008 N 94	28.12.2011 N 40	20.04.2011 N 16
	11. Шумшевашское		28.11.2008 N 93	19.12.2012 N 40	в работе
	12. Яндобинское		28.11.2008 N 126	08.12.2011 N 41	07.06.2011 N 21
8.	Батыревский район	18.11.2005 N 3
	1. Алманчиковское		31.10.2008 N 5	06.12.2011 N 3	в работе
	2. Балабаш-Баишевское		27.11.2008 N 66	27.10.2010 N 7А	в работе
	3. Батыревское		26.11.2008 N 22/2	06.12.2012 N 13/6	в работе
	4. Бахтигильдинское		18.11.2008 N 76	20.09.2012 N 36	в работе
	5. Бикшикское		26.11.2008 N 77	30.11.2012 N 4	в работе
	6. Большечеменевское		12.11.2008 N 6	20.09.2012 N 1	в работе
	7. Долгоостровское		31.10.2008 N 69	30.11.2012 N 3	в работе
	8. Кзыл-Чишминское		27.11.2008 N 71	02.09.2011 N 1	в работе
	9. Новоахпердинское		12.11.2008 N 2	30.11.2012 N 14/3	в работе
	10. Норваш-Шигалинское		29.10.2008 N 06/21	28.11.2011 N 05/09	в работе
	11. Первомайское		29.11.2008 N 4	06.11.2012 N 3	в работе
	12. Сигачинское		19.11.2008 N 2	30.11.2012 N 6	в работе
	13. Сугутское		13.11.2008 N 2	20.09.2012 N 2	в работе
	14. Тарханское		29.11.2008 N 1	30.11.2012 N 1	в работе
	15. Татарско-Сугутское		20.10.2008 N 108	14.09.2011 N 10	в работе
	16. Тойсинское		29.11.2008 N 1	30.11.2012 N 6	в работе
	17. Туруновское		28.11.2008 N 17	20.09.2012 N 3	в работе
	18. Шаймурзинское		01.12.2008 N 1	20.09.2012 N 01	в работе
	19. Шыгырданское		30.10.2008 N 3	18.05.2011 N 4	в работе
9.	Вурнарский район	24.10.2005 N 1
	1. Азимсирминское		28.10.2008 N 35-4	27.04.2012 N 16-3	в работе
	2. Алгазинское		01.12.2008 N 26	07.08.2012 N 2/20	в работе
	3. Апнерское		25.11.2008 N 2-6	28.08.2012 N 23а	в работе
	4. Большеторханское		28.11.2008 N 135	11.12.2012 N 25/2	в работе
	5. Большеяушское		28.11.2008 N 22	12.11.2012 N 32	в работе
	6. Буртасинское		29.11.2008 N 40	28.04.2012 N 12	в работе
	7. Вурманкасинское		28.11.2008 N 11	27.08.2012 N 5-4	в работе
	8. Вурнарское		28.11.2008 N 5	24.08.2012 N 01	в работе
	9. Ермошкинское		28.11.2008 N 34-2	27.12.2012 N 33-2	в работе
	10. Ершипосинское		21.11.2008 N 29	07.12.2012 N 23	в работе
	11. Калининское		28.11.2008 N 27-2	15.12.2011 N 13-3	в работе
	12. Кольцовское		28.11.2008 N 12	12.12.2012 N 13/01	в работе
	13. Малояушское		28.11.2008 N 33-1	25.12.2012 N 27/2	в работе
	14. Ойкас-Кибекское		28.11.2008 N 02	10.12.2012 N 2	в работе
	15. Санарпосинское		26.11.2008 N 29-3	19.12.2012 N 15-1	в работе
	16. Сявалкасинское		25.11.2008 N 21	17.12.2012 N 17/1	в работе
	17. Хирпосинское		02.11.2008 N 19	25.12.2012 N 2	в работе
	18. Шинерское		28.11.2008 N 10	27.12.2012 N 23	в работе
	19. Янгорчинское		28.11.2008 N 9	29.12.2012 N 12-1	в работе
10.	Ибресинский район	04.10.2005 N 32
	1. Айбечское		17.11.2008 N 24	27.01.2012 N 12.1	16.12.2010 N 3
	2. Андреевское		14.11.2008 N 24	03.02.2012 N 1	29.12.2010 N 5
	3. Березовское		25.11.2008 N 27	27.01.2012 N 18	28.12.2010 N 5
	4. Большеабакасинское		26.11.2008 N 28/1	27.01.2012 N 13/1	28.12.2010 N 4
	5. Буинское		26.11.2008 N 22	20.07.2012 N 14	17.12.2010 N 4/1
	6. Ибресинское		18.09.2008 N 30	20.07.2012 N 15/3	17.12.2010 N 5/4
	7. Кировское		26.11.2008 N 30	01.02.2012 N 15/1	17.12.2010 N 3/1
	8. Климовское		26.11.2008 N 26/1	26.01.2012 N 14/1	15.12.2010 N 3/2
	9. Малокармалинское		25.11.2008 N 21	27.01.2012 N 16/1	29.12.2010 N 5
	10. Новочурашевское		26.11.2008 N 27/1	25.08.2011 N 12/1	28.12.2010 N 6/1
	11. Хормалинское		26.11.2008 N 29	27.01.2012 N 12	16.12.2010 N 5/1
	12. Чувашско-Тимяшское		14.11.2008 N 24/2	26.01.2012 N 13	27.12.2010 N 4/1
	13. Ширтанское		25.11.2008 N 25	30.01.2012 N 14	16.12.2010 N 4/3
11.	Канашский район	05.12.2005 N 4
	1. Асхвинское		21.08.2008 N 27/2	01.11.2012 N 24/1	в работе
	2. Атнашевское		16.10.2008 N 25/3	15.11.2012 N 19/3	в работе
	3. Ачакасинское		21.11.2008 N 21/1	07.11.2012 N 21	в работе
	4. Байгильдинское		10.10.2008 N 28/2	08.11.2012 N 24/1	в работе
	5. Вутабосинское		19.11.2008 N 25/1	06.11.2012 N 20/2	в работе
	6. Караклинское		20.11.2008 N 27/1	07.11.2012 N 18/1	в работе
	7. Кошноруйское		12.11.2008 N 22/1	07.11.2012 N 18/2	в работе
	8. Малобикшихское		25.11.2008 N 17/8	05.11.2012 N 23/1	в работе
	9. Малокибечское		18.11.2008 N 23/1	07.11.2012 N 22/1	в работе
	10. Новоурюмовское		14.11.2008 N 24	06.11.2012 N 26/1	в работе
	11. Новочелкасинское		12.11.2008 N 26/4	07.11.2012 N 18/1	в работе
	12. Сеспельское		25.11.2008 N 25/2	07.11.2012 N 19/1	в работе
	13. Среднекибечское		21.10.2008 N 17/2	16.11.2012 N 14/5	в работе
	14. Сугайкасинское		18.10.2008 N 22/2	07.11.2012 N 10/1	в работе
	15. Тобурдановское		18.11.2008 N 27/1	01.11.2012 N 24/1	в работе
	16. Ухманское		21.11.2008 N 31/3	07.11.2012 N 19/2	в работе
	17. Хучельское		14.10.2008 N 21/4	07.11.2012 N 20/1	в работе
	18. Чагасьское		08.10.2008 N 22/3	06.11.2012 N 28/1	в работе
	19. Шакуловское		30.11.2008 N 21/3	08.11.2012 N 18/1	в работе
	20. Шальтямское		07.11.2008 N 20/3	07.11.2012 N 27/1	в работе
	21. Шибылгинское		25.11.2008 N 31/1	20.11.2012 N 18/2	в работе
	22. Шихазанское		21.11.2008 N 32/7	07.11.2012 N 17/1	в работе
	23. Ямашевское		12.11.2008 N 21/5	07.11.2012 N 20/1	в работе
	24. Янгличское		13.11.2008 N 21/5	07.11.2012 N 22/1	в работе
12.	Козловский район	18.11.2005 N 36/23
	1. Андреево-Базарское		21.11.2008 N 74/2	18.09.2012 N 45/1	в работе
	2. Аттиковское		03.12.2008 N 81/3	20.12.2012 N 52/2	в работе
	3. Байгуловское		02.12.2008 N 78/5	06.12.2012 N 43/2	в работе
	4. Еметкинское		03.12.2008 N 78/3	28.12.2012 N 46/1	в работе
	5. Карамышевское		04.12.2008 N 81/3	12.12.2012 N 36/3	в работе
	6. Карачевское		04.12.2008 N 77/3	07.12.2012 N 48/3	в работе
	7. Козловское		04.12.2008 N 102/6	30.08.2011 N 48/4	в работе
	8. Солдыбаевское		05.12.2008 N 70/4	12.12.2012 N 16/2	в работе
	9. Тюрлеминское		05.12.2008 N 78/5	10.12.2012 N 59/4	в работе
	10. Янгильдинское		24.11.2008 N 73/2	10.12.2012 N 47/2	в работе
13.	Комсомольский район	08.11.2005 N 15/15
	1. Александровское		27.11.2008 N 1/68	30.10.2012 N 3/57	в работе
	2. Альбусь-Сюрбеевское		18.11.2008 N 3/75	03.08.2012 N 2/59	в работе
	3. Асановское		21.11.2008 N 3/82	02.05.2010 N 2/54	в работе
	4. Кайнлыкское		18.11.2008 N 3/89	24.04.2012 N 4/56	в работе
	5. Комсомольское		20.11.2008 N 8/93	27.06.2012 N 1/58	в работе
	6. Новочелны-Сюрбеевское		14.10.2008 N 05/81	31.05.2012 N 1/52	в работе
	7. Полевосундырское		18.11.2008 N 3/85	01.03.2012 N 01/49	в работе
	8. Сюрбей-Токаевское		21.11.2008 N 3/79	02.05.2012 N 4/52	в работе
	9. Тугаевское		19.11.2008 N 3/78	02.05.2012 N 2/57	в работе
	10. Урмаевское		21.11.2008 N 4/70	02.05.2012 N 1/56а	в работе
	11. Чичканское		20.11.2008 N 3/86	02.05.2012 N 1/54	в работе
	12. Шераутское		18.11.2008 N 3/63	02.05.2012 N 1/47а	в работе
14.	Красноармейский район	16.11.2005 N С-3/8
	1. Алманчинское		01.12.2008 N С-23/1	08.09.2010 N С-41/4	в работе
	2. Большешатьминское		01.12.2008 N С-21/1	27.04.2010 N С-32/1	в работе
	3. Исаковское		01.12.2008 N С-23/1	13.11.2010 N С-2/1	в работе
	4. Караевское		01.12.2008 N С-21/1	20.06.2012 N С-16/2	в работе
	5. Красноармейское		01.12.2008 N С-22/1	19.10.2010 N С-1/9	в работе
	6. Пикшикское		10.12.2008 N С-17/7	26.11.2010 N С-2/5	в работе
	7. Убеевское		01.12.2008 N С-24/1	20.07.2011 N С-7/2	в работе
	8. Чадукасинское		01.12.2008 N С-24/1	16.12.2011 N С-11/4	в работе
	9. Яншихово-Челлинское		01.12.2008 N С-22/1	26.05.2010 N С-35/3	в работе
15.	Красночетайский район	02.11.2005 N 13
	1. Акчикасинское		25.11.2008 N 7	06.03.2013 N 2	в работе
	2. Атнарское		25.11.2008 N 6	06.03.2013 N 1	в работе
	3. Большеатменское		26.11.2008 N 4	15.03.2013 N 2	в работе
	4. Испуханское		25.11.2008 N 8	15.03.2013 N 1	в работе
	5. Красночетайское		25.11.2008 N 7	07.03.2013 N 2	в работе
	6. Пандиковское		25.11.2008 N 6	15.02.2013 N 2	в работе
	7. Питеркинское		25.11.2008 N 8	11.03.2013 N 2	в работе
	8. Староатайское		25.11.2008 N 7	15.03.2013 N 2	в работе
	9. Хозанкинское		25.11.2008 N 6	06.03.2013 N 3	в работе
	10. Штанашское		25.11.2008 N 5	15.03.2013 N 1	в работе
16.	Мариинско-Посадский район	30.09.2005 N С-48/1
	1. Аксаринское		01.12.2008 N 34/1	25.02.2011 N 6/2	21.05.2010 N 50/2
	2. Бичуринское		01.12.2008 N С-38/2	17.03.2011 N С-7/2	15.07.2010 N 57/5
	3. Большешигаевское		04.12.2008 N С 34/2	13.04.2011 N С-08/2	11.06.2010 N 52/3
	4. Карабашское		05.12.2008 N С 31/1	23.03.2011 N С-9/1	28.05.2010 N С-49/1
	5. Кугеевское		02.12.2008 N 33/1	01.08.2011 N С-12/2	01.06.2010 N 13/2
	6. Мариинско-Посадское		04.12.2008 N 33/04	27.01.2011 N С-07/1	29.06.2010 N 53/1
	7. Октябрьское		01.12.2008 N С-41/1	10.03.2011 N С-6/2	27.05.2010 N С-19/3
	8. Первочурашевское		03.12.2008 N 34/1	26.05.2011 N С-9/1	18.05.2010 N 54/3
	9. Приволжское		02.12.2008 N С-33/1	01.04.2011 N С-8/2	24.05.2010 N С-52/6
	10. Сутчевское		29.11.2008 N С-33-4	29.12.2010 N С-4/1	07.06.2010 N С-50/2
	11. Шоршелское		02.12.2008 N С-35-2	22.02.2011 N С-6/2	27.05.2010 N С-59/2
	12. Эльбарусовское		03.12.2008 N 39/1	18.03.2011 N С-6/2	09.06.2010 N 62/3
17.	Моргаушский район	09.12.2005 N С-5
	1. Александровское		26.11.2008 N С-21/1	28.12.2012 N С-28/1	21.07.2008 N С-19/1
	2. Большесундырское		28.11.2008 N С-26/1	28.12.2012 N С-31/1	21.05.2008 N С-23/2
	3. Ильинское		08.12.2008 N С-24/5		21.05.2008 N С-23/2
	4. Кадикасинское		10.03.2009 N С-21/1	17.09.2013 N С-27/2	в работе
	5. Моргаушское		04.02.2009 N С-22/2	28.12.2012 N С-32/1	04.07.2008 N С-19/2
	6. Москакасинское		29.11.2008 N С-25/2	28.12.2012 N С-25/1	25.05.2008 N С-21/3
	7. Орининское		29.11.2008 N С-22/1	28.12.2012 N С-25/1	21.05.2008 N С-18/2
	8. Сятракасинское		29.11.2008 N С-23/1	28.12.2012 N С-25/1	21.05.2008 N С-19/2
	9. Тораевское		11.12.2008 N С-20/5	12.04.2013 N С-25/1	21.05.2008 N С-18/2
	10. Хорнойское		29.11.2008 N С-24/1	28.12.2012 N С-24/1	18.07.2008 N С-22/3
	11. Чуманкасинское		28.11.2008 N С-20/1	25.02.2013 N С-23/1	07.07.2008 N С-18/4
	12. Шатьмапосинское		21.11.2008 N С-23/1	28.12.2012 N С-26/1	21.05.2008 N С-20/2
	13. Юнгинское		28.11.2008 N С-25/1	28.12.2012 N С-20/1	28.07.2008 N С-23/1
	14. Юськасинское		29.11.2008 N С-25/1	24.05.2013 N С-29/1	08.07.2008 N С-22/1
	15. Ярабайкасинское		27.11.2008 N С-20/1	22.01.2013 N С-25/1	26.05.2008 N С-17/2
	16. Ярославское		12.11.2008 N С-20/1	08.02.2013 N С-23/1	21.05.2008 N С-18/3
18.	Порецкий район	31.10.2006 N С-11/11
	1. Анастасовское		14.11.2008 N С-24/5	24.05.2012 N С-13/1	27.10.2010 N С-1/9
	2. Козловское		14.11.2008 N С-25/6	22.04.2013 N 19/04	27.10.2010 N С-1/9
	3. Кудеихинское		14.11.2008 N С-24/4	24.05.2012 N С-14/01	27.10.2010 N С-1/9
	4. Мишуковское		14.11.2008 N С-23/4	22.04.2013 N С-12/02	27.10.2010 N С-1/9
	5. Напольновское		14.11.2008 N С-25/4	24.05.2012 N С-12/4	27.10.2010 N С-1/9
	6. Никулинское		14.11.2008 N С-24/6	22.04.2013 N С-19/2	27.10.2010 N С-1/9
	7. Октябрьское		14.11.2008 N С-25/6	24.05.2012 N С-13/2	27.10.2010 N С-1/9
	8. Порецкое		18.12.2008 N С-27/3	26.05.2010 N С-38/3	25.10.2010 N С-2/7
	9. Рындинское		14.11.2008 N С-23/5	22.04.2013 N С-19/02	27.10.2010 N С-1/9
	10. Семеновское		14.11.2008 N С-25/6	22.04.2013 N С-20/4	27.10.2010 N С-1/9
	11. Сиявское		14.11.2008 N С-23/6	22.04.2013 N С-19/3	27.10.2010 N С-1/9
	12. Сыресинское		14.11.2008 N С-21/4	22.04.2013 N С-23/04	27.10.2010 N С-1/9
19.	Урмарский район	18.11.2005 N 26
	1. Арабосинское		28.11.2008 N 71	19.12.2012 N 52	в работе
	2. Бишевское		23.10.2008 N 83	17.12.2012 N 60	в работе
	3. Большечакинское		23.10.2008 N 74	24.12.2012 N 49	в работе
	4. Большеяниковское		28.11.2008 N 82	20.12.2012 N 61	в работе
	5. Ковалинское		24.11.2008 N 78	31.12.2012 N 73	в работе
	6. Кудеснерское		28.11.2008 N 101	28.12.2012 N 58	в работе
	7. Кульгешское		25.11.2008 N 88	20.12.2012 N 60	в работе
	8. Мусирминское		28.11.2008 N 56	31.12.2012 N 47	в работе
	9. Староурмарское		04.12.2008 N 91	20.12.2012 N 57	в работе
	10. Тегешевское		25.11.2008 N 82	12.12.2012 N 57	в работе
	11. Урмарское		17.11.2008 N 99	17.12.2012 N 126	в работе
	12. Челкасинское		28.11.2008 N 99	19.12.2012 N 49	в работе
	13. Чубаевское		30.11.2008 N 77	25.12.2012 N 64	в работе
	14. Шигалинское		26.11.2008 N 14	20.11.2012 N 55	в работе
	15. Шихабыловское		11.11.2008 N 83	24.11.2012 N 59	в работе
	16. Шоркистринское		23.10.2008 N 101	30.12.2012 N 58	в работе
20.	Цивильский район	17.11.2005 N 2
	1. Богатыревское		21.11.2008 N 23/3	08.06.2012 N 10-2	05.03.2010 N 32
	2. Булдеевское		24.11.2008 N 23-3	07.09.2012 N 20-2	14.06.2010 N 30-3
	3. Второвурманкасинское		04.12.2008 N 20	13.06.2012 N 12-1	03.03.2010 N 28
	4. Игорварское		24.11.2008 N 19-3	25.06.2012 N 14-1	04.03.2010 N 29-2
	5. Конарское		25.11.2008 N 20	27.06.2012 N 08	02.02.2010 N 04
	6. Малоянгорчинское		04.12.2008 N 19-1	15.11.2012 N 44-4	04.03.2010 N 27-3
	7. Медикасинское		24.11.2008 N 21-3	28.11.2012 N 13-4	09.03.2010 N 29-3
	8. Михайловское		30.09.2008 N 1	07.11.2012 N 14/03	25.03.2010 N 32-02
	9. Опытное		24.11.2008 N 22-4	28.12.2012 N 19-1	26.02.2010 N 31-3
	10. Первостепановское		25.11.2008 N 19-4	28.12.2012 N 15-1	06.12.2010 N 3-4
	11. Поваркасинское		24.11.2008 N 22-5	26.10.2012 N 13-3	06.12.2010 N 3-4
	12. Рындинское		25.11.2008 N 19-5	19.09.2011 N 13/3	06.12.2010 N 3
	13. Таушкасинское		25.11.2008 N 14/5	20.04.2012 N 11/4	04.12.2009 N 19/5
	14. Тувсинское		05.12.2008 N 49	14.10.2012 N 05-02	10.03.2010 N 76
	15. Цивильское		08.12.2008 N 24	14.05.2010 N 23	27.02.2010
	16. Чиричкасинское		25.11.2008 N 18-3	13.12.2012 N 16-2	03.03.2010 N 28/1
	17. Чурачикское		24.11.2008 N 19-6	21.11.2011 N 14/1	09.03.2010 N 27/4
21.	Чебоксарский район	06.05.2004
	1. Абашевское		27.11.2008 N 21-01	24.10.2013 N 25-1	в работе
	2. Акулевское		16.10.2008 N 18-08	12.07.2013 N 28-01	в работе
	3. Атлашевское		11.11.2008 N 26-01	22.03.2011 N 04-08	в работе
	4. Большекатрасьское		09.12.2008 N 21-05	12.12.2012 N 18-03	в работе
	5. Вурман-Сюктерское		03.12.2008 N 24-08	05.04.2013 N 24-01	в работе
	6. Ишакское		04.12.2008 N 18-04	15.08.2011 N 07-05	в работе
	7. Ишлейское		28.11.2008 N 20-01	21.03.2013 N 23-02	в работе
	8. Кугесьское		06.05.2004	13.12.2012 N 23-11	в работе
	9. Кшаушское		17.10.2008 N 20-03	28.08.2012 N 15-05	в работе
	10. Лапсарское		09.12.2008 N 23-05	13.12.2012 N 18-07	в работе
	11. Сарабакасинское		08.12.2008 N 19-02	28.08.2012 N 15-02	в работе
	12. Синьял-Покровское		26.02.2009 N 21-02	13.12.2012 N 18-04	в работе
	13. Синьяльское		27.11.2008 N 24-03	25.10.2012 N 18-02	в работе
	14. Сирмапосинское		27.11.2008 N 20-01	28.08.2012 N 16-05	в работе
	15. Чиршкасинское		08.12.2008 N 19-07	02.06.2011 N 06-02	в работе
	16. Шинерпосинское		09.12.2008 N 22-01	27.09.2013 N 29-01	в работе
	17. Янышское		22.11.2008 N 20-01	11.12.2012 N 19-08	в работе
22.	Шемуршинский район	05.08.2005 N 7
	1. Бичурга-Баишевское		25.11.2008 N 3	24.10.2011 N 2	в работе
	2. Большебуяновское		26.11.2008 N 4	25.09.2012 N 1	в работе
	3. Карабай-Шемуршинское		27.11.2008 N 4	26.03.2012 N 1	в работе
	4. Малобуяновское		26.11.2008 N 4	26.11.2012 N 3	в работе
	5. Старочукальское		25.11.2008 N 3	30.11.2011 N 5	в работе
	6. Трехбалтаевское		27.11.2008 N 4	19.12.2012 N 2	24.02.2011 N 6
	7. Чепкас-Никольское		27.11.2008 N 4	26.11.2012 N 4	в работе
	8. Чукальское		25.11.2008 N 3	20.09.2012 N 3	в работе
	9. Шемуршинское		24.11.2008 N 5	19.12.2012 N 4	в работе
23.	Шумерлинский район	15.11.2005 N 2/4
	1. Большеалгашинское		27.11.2008 N 41/1	27.12.2012 N 30/2	12.05.11 N 7/3
	2. Егоркинское		26.11.2008 N 40/3	27.12.2012 N 27/3	01.07.11 N 8/2
	3. Краснооктябрьское		27.11.2008 N 40/1	05.09.2013 N 30/1	13.05.11 N 7/1
	4. Магаринское		28.11.2008 N 40/1	26.04.2013 N 30/3	20.05.11 N 7/3
	5. Нижнекумашкинское		26.11.2008 N 40/1	02.09.2013 N 26/2	13.05.11 N 7/1
	6. Русско-Алгашинское		27.11.2008 N 40/1	10.09.2013 N 34/2	31.08.11 N 9/7
	7. Торханское		26.11.2008 N 40/1	04.09.2013 N 31/1	31.08.11 N 8/7
	8. Туванское		27.11.2008 N 40/1	10.09.2013 N 33/1	31.08.11 N 9/7
	9. Ходарское		26.11.2008 N 39/1	27.12.2012 N 25/3	01.07.11 N 8
	10. Шумерлинское		26.11.2008 N 40/1	14.12.2012 N 22/2	25.03.11 N 5/8
	11. Юманайское		28.11.2008 N 40/1	09.09.2013 N 30/1	30.05.11 N 7/4
24.	Ядринский район	06.12.2005 N 11
	1. Большесундырское		21.11.2008 N 2	06.12.2011 N 3	09.12.2008 N 12
	2. Большечурашевское		28.11.2008 N 1	28.12.2011 N 1	09.12.2008 N 3
	3. Большешемердянское		20.11.2008 N 5	28.12.2011 N 2	09.12.2008 N 3
	4. Иваньковское		28.11.2008 N 1	27.12.2011 N 2	10.12.2008 N 2
	5. Кильдишевское		10.11.2008 N 2	01.12.2011 N 4	10.12.2008 N 3
	6. Кукшумское		27.11.2008 N 1	02.12.2010 N 1	09.12.2008 N 4
	7. Малокарачкинское		14.11.2008 N 2	21.12.2011 N 1	10.12.2008 N 4
	8. Мочарское		25.11.2008 N 2	16.12.2011 N 2	11.12.2008 N 3
	9. Николаевское		25.11.2008 N 3	23.12.2011 N 1	11.12.2008 N 4
	10. Персирланское		27.11.2008 N 1	06.12.2011 N 2	11.12.2008 N 4
	11. Советское		25.11.2008 N 1	02.12.2011 N 3	25.11.2008 N 2
	12. Старотиньгешское		26.11.2008 N 1	28.12.2011 N 2	09.12.2008 N 3
	13. Стрелецкое		27.11.2008 N 1	08.12.2011 N 1	09.12.2008 N 2
	14. Хочашевское		30.10.2008 N 1	25.11.2012 N 3	17.03.2009 N 3
	15. Чебаковское		02.12.2008 N 1	08.11.2012 N 1	10.12.2008 N 2
	16. Ювановское		20.11.2008 N 2	21.12.2011 N 1	10.12.2008 N 4
	17. Ядринское		01.12.2008 N 1	29.06.2012 N 3	18.03.2009 N 1
	18. Ядринское г/п		08.12.2008 N 1	15.12.2009 N 3	15.12.2009 N 10
25.	Яльчикский район	08.12.2005 N 3/17с
	1. Большетаябинское		25.11.2005 N 8/2	31.08.2012 N 18/2	в работе
	2. Большеяльчикское		25.11.2008 N 8/2	30.11.2011 N 10/5	в работе
	3. Кильдюшевское		25.11.2008 N 9/2	30.11.2011 N 11/4	в работе
	4. Лащ-Таябинское		25.11.2008 N 8/2	27.12.2011 N 12/2	в работе
	5. Малотаябинское		25.11.2008 N 9/2	10.07.2012 N 18/1	в работе
	6. Новошимкусское		25.11.2008 N 11/2	06.06.2012 N 11/1	в работе
	7. Сабанчинское		25.11.2008 N 8-2	30.11.2011 N 10/6	в работе
	8. Яльчикское		25.11.2008 N 9/3-с	31.03.2011 N 2/2-с	в работе
	9. Янтиковское		25.11.2008 N 8/2	17.11.2011 N 13/1	в работе
26.	Янтиковский район	16.09.2005 N 7
	1. Алдиаровское		27.11.2008 N 31/1	05.10.2012 N 20/1	в работе
	2. Индырчское		27.11.2008 N 9/1	30.10.2012 N 7/3	в работе
	3. Можарское		27.11.2008 N 31	30.10.2012 N 17/2	в работе
	4. Новобуяновское		25.11.2008 N 28	14.05.2013 N 22	в работе
	5. Турмышское		27.11.2008 N 8	17.06.2013 N 30	в работе
	6. Тюмеревское		25.11.2008 N 31	30.07.2013 N 32/4	в работе
	7. Чутеевское		28.11.2008 N 25/1	24.12.2012 N 10/2	в работе
	8. Шимкусское		27.11.2008 N 27/1	09.08.2013 N 25/2	в работе
	9. Янтиковское		27.11.2008 N 28/1	01.02.2013 N 19/1	в работе
	10. Яншихово-Норвашское		28.11.2008 N 26/1	21.01.2013 N 28/1	в работе

Приложение N 2
к подпрограмме "Снятие административных
барьеров в строительстве" государственной
программы Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы "Снятие административных барьеров в строительстве" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования (схемами территориального планирования и генеральными планами) в общем количестве муниципальных образований	процентов	х	х	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля городских округов, городских и сельских поселений, в которых утверждены правила землепользования и застройки, в общем количестве городских округов, городских и сельских поселений	процентов	х	х	100	100	100	100	100	100	100
3.	Сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для жилых объектов	дней	х	х	35	35	35	35	35	35	35
4.	Сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для производственных и непроизводственных (прочих) объектов	дней	х	х	50	50	50	50	50	50	50
5.	Сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство	штук	х	х	17	15	15	15	11	11	11
6.	Сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство	дней	х	х	130	100	100	100	56	56	56

Приложение N 3
к подпрограмме "Снятие административных
барьеров в строительстве" государственной
программы Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Снятие административных барьеров в строительстве" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие 1. Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение информационной открытости документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, сведений о земельных участках, предлагаемых к освоению, в том числе для целей жилищного строительства, решений по предоставлению земельных участков под строительство, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию для потенциальных инвесторов (застройщиков), граждан	несоответствие схемы территориального планирования Чувашской Республики, схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений республики, правил землепользования и застройки требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации	доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки
2.	Основное мероприятие 2. Внесение изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики"	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства	несоответствие республиканских нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики" требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики	сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
3.	Основное мероприятие 3. Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрациями муниципальных районов и городских округов (обеспечение программными и техническими средствами)	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	невыполнение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности	сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
4.	Основное мероприятие 4. Заблаговременная подготовка и утверждение проектов планировки территорий (микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.)	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства	невозможность обеспечения своевременного начала строительства	сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
5.	Основное мероприятие 5. Снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения и оптимизация стоимости подключения	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	невозможность начала строительства объектов и обеспечения своевременного ввода объекта в эксплуатацию	сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
6.	Основное мероприятие 6. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков, состава подлежащей представлению документации и перечня органов и организаций, участвующих в согласовании при отводе земельных участков, проведении согласований и экспертизы проектной документации, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	невозможность начала строительства объектов и обеспечения своевременного ввода объекта в эксплуатацию	сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
7.	Основное мероприятие 7. Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства, сокращение сроков выдачи решений о предоставлении земельных участков под строительство, схем расположения земельных участков, подготовки проектов планировки и межевания земельных участков, градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности	невозможность начала строительства объектов и обеспечения своевременного ввода объектов в эксплуатацию	сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
8.	Основное мероприятие 8. Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства	увеличение случаев нарушений законодательства о градостроительной деятельности со стороны органов местного самоуправления	доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки
9.	Основное мероприятие 9. Прием проектной документации на проведение государственной экспертизы в электронном виде	автономное учреждение Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики	01.01.2015	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	увеличение срока проведения государственной экспертизы проектной документации	сокращение сроков проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для жилых объектов и для производственных и непроизводственных (прочих) объектов
10.	Основное мероприятие 10. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	необоснованное увеличение сроков выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	сокращение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
11.	Основное мероприятие 11. Предоставление государственной и муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности; обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в электронном виде, а также качества исполнения государственных функций	избыточные административные барьеры	сокращение предельного количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство

Приложение N 4
к подпрограмме "Снятие административных
барьеров в строительстве" государственной
программы Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы "Снятие административных барьеров в строительстве" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N пп	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемый срок принятия
1.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	определение объема ассигнований на финансирование развития сферы градостроительства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии	2014-2020 годы
2.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 11 "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
3.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 февраля 2008 г. N 21 "Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы

Приложение N 5
к подпрограмме "Снятие административных
барьеров в строительстве" государственной
программы Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Снятие административных барьеров в строительстве" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма	"Снятие административных барьеров в строительстве"	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	46980,0	173080,0	128230,0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	3400,0	3000,0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	46980,0	169680,0	125230,0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1	Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	45300,0	171000,0	126760	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	3000,0	3000,0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	45300,0	168000,0	123760,0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1	Внесение изменений в комплексную схему градостроительного планирования развития территории Чувашской Республики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	3000,0	3000,0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	3000,0	3000,0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.2	Внесение изменений в комплексные схемы градостроительного планирования развития территорий муниципальных районов	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	155000,0	103260,0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	155000,0	103260,0	0	0	0	0
Мероприятие 1.3	Внесение изменений в генеральные планы городских округов (Алатырский, Канашский, Новочебоксарский, Шумерлинский)	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	13000,0	20500,0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	13000,0	20500,0	0	0	0	0
Мероприятие 1.4	Внесение изменений в правила землепользования и застройки городских округов (Чебоксарский, Алатырский, Канашский, Новочебоксарский, Шумерлинский) в связи с проведением работ по координатному описанию границ территориальных зон	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	16200,0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	16200,0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.5	Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских (городских) поселений в связи с проведением работ по координатному описанию границ территориальных зон	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	29100,0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	29100,0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2	Внесение изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики"	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	832	х	х	х	всего	0	400,0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	400,0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3	Организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрациями муниципальных районов и городских округов (обеспечение программными и техническими средствами)	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	1680,0	1680,0	1470,0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	1680,0	1680,0	1470,0	0	0	0	0
Основное мероприятие 4	Заблаговременная подготовка и утверждение проектов планировки территорий (микрорайонов, кварталов, жилых групп и т.п.)	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 5	Снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к системам инженерно-технического обеспечения и оптимизация стоимости подключения	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 6	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков, состава подлежащей представлению документации и перечня органов и организаций, участвующих в согласовании при отводе земельных участков, проведении согласований и экспертизы проектной документации, выдаче разрешений на строительство и ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 7	Оптимизация процедур формирования и предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства, сокращение сроков выдачи решений о предоставлении земельных участков под строительство, схем расположения земельных участков, подготовки проектов планировки и межевания земельных участков, градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 8	Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 9	Прием проектной документации на проведение государственной экспертизы в электронном виде	автономное учреждение Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики - соисполнитель	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 10	Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию с использованием систем межведомственного электронного взаимодействия	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 11	Предоставление государственной и муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков в режиме "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 Государственная программа дополнена приложением N 18, вступающим в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Приложение N 18
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Подпрограмма
"Кадровое обеспечение задач строительства" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Соисполнитель подпрограммы	-	автономное учреждение "Учебно-производственный комбинат" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Цели подпрограммы	-	разработка и реализация нефинансовых мер государственной поддержки участников подпрограммы по формированию кадрового потенциала строительной отрасли в условиях динамичного развития экономики Чувашской Республики; создание эффективного механизма управления развитием кадрового потенциала для обеспечения строительной отрасли высококвалифицированными специалистами
Задачи подпрограммы	-	анализ состояния кадрового потенциала строительной отрасли Чувашской Республики; изучение рынка образовательных услуг в отраслевом разрезе; оценка потребности работодателей и спроса населения на вакантные места по строительным специальностям среднего профессионального и высшего образования; сопоставление результатов оценки потребностей с текущим наличием специалистов; ежегодная подготовка необходимого количества специалистов строительных специальностей; обеспечение баланса спроса и предложения на отраслевом рынке труда; формирование потребности в специалистах исходя из целевого показателя ввода жилья; формирование эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере обучения специалистов строительных специальностей
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	к 2021 году предусматривается доведение количества специалистов строительных специальностей, осуществляющих трудовую деятельность в строительной отрасли, с высшим образованием до 4753 человек, средним профессиональным образованием - до 37786 человек, дополнительным профессиональным образованием - до 8793 человек
Срок реализации подпрограммы	-	2014-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации	-	общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 56739,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 7787,4 тыс. рублей; в 2015 году - 7964,3 тыс. рублей; в 2016 году - 7990,0 тыс. рублей; в 2017 году - 8094,0 тыс. рублей; в 2018 году - 8198,0 тыс. рублей; в 2019 году - 8301,0 тыс. рублей; в 2020 году - 8405,0 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики - 1360,7 тыс. рублей (2,4 процента), в том числе: в 2014 году - 185,4 тыс. рублей; в 2015 году - 187,3 тыс. рублей; в 2016 году - 190,0 тыс. рублей; в 2017 году - 194,0 тыс. рублей; в 2018 году - 198,0 тыс. рублей; в 2019 году - 201,0 тыс. рублей; в 2020 году - 205,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 55379,0 тыс. рублей (97,6 процента), в том числе: в 2014 году - 7602,0 тыс. рублей; в 2015 году - 7777,0 тыс. рублей; в 2016 году - 7800,0 тыс. рублей; в 2017 году - 7900,0 тыс. рублей; в 2018 году - 8000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 8100,0 тыс. рублей; в 2020 году - 8200,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	развитие кадрового потенциала для решения задач строительства в Чувашской Республике, в том числе: обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики; повышение конкурентоспособности, профессиональной компетентности и социальной мобильности специалистов строительной отрасли; снижение среднего возраста специалистов строительных специальностей при повышении уровня их квалификации и компетенций; создание условий для применения в профессиональной деятельности современных технологий и управленческих инноваций; решение конкретных проблем организаций в процессе подготовки и стажировки специалистов; повышение эффективности бизнеса, создание возможности для реализации инновационных и высокотехнологичных проектов; достижение динамического равновесия спроса и предложения на отраслевом рынке труда; снижение риска невостребованности выпускников профессиональных образовательных организаций.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Говоря о проблеме в целом, следует отметить, что еще в середине XX в. достаточно было получить базовое образование в определенной отрасли и раз в пять лет проходить курсы повышения квалификации. В современных условиях этого мало. Чтобы оставаться конкурентоспособным, нужно обучаться постоянно, систематически. Это справедливо как для одного человека, так и для организации и отрасли в целом. Высококвалифицированные специалисты, формирующие эффективную кадровую базу, сегодня являются одним из важнейших конкурентных преимуществ в современной экономической ситуации. Для того чтобы быть на голову выше конкурентов, необходимо планировать потребности в человеческих ресурсах, создавать мотивирующую среду и разрабатывать адекватную политику оценки специалистов.

Интенсивно развивающаяся строительная отрасль Чувашской Республики требует наличия специалистов-практиков, способных повышать конкурентоспособность организаций.

Устойчивое поступательное развитие региона достигается в условиях, когда экономически активное население постоянно повышает свою квалификацию, а государство создает для этого необходимые условия.

Ориентиры для развития системы образования в долгосрочной перспективе определены в Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года, утвержденной Указом Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 г. N 25. В формировании новой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях определяющую роль сыграли различные проекты и программы, в частности международный проект "Реформа системы образования". В рамках его реализации было осуществлено кардинальное обновление материально-технической базы ведущих профессиональных образовательных организаций, сформировано ядро лидеров, ресурсных центров, которые стали опорными точками современной сети профессиональных образовательных организаций.

С 2004 года в республике действует ассоциация "Учебно-производственный округ" (далее - Ассоциация). Ее деятельность направлена на подготовку высококвалифицированных кадров всех уровней профессионального образования в сотрудничестве образовательной организации с работодателями, создание условий для использования интеллектуального и материально-технического потенциала других организаций в рамках государственно-частного партнерства.

Кроме того, на строительном факультете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" (далее - ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова") с 2004 года действует Центр повышения квалификации специалистов строительной отрасли, в котором проходят подготовку руководители и инженерно-технические работники строительных и проектных организаций в Чувашской Республике и других регионах России.

Услуги по дополнительному профессиональному образованию (не включая внутрипроизводственное обучение) по строительным специальностям в республике предоставляет автономное учреждение Чувашской Республики "Учебно-производственный комбинат" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Оно осуществляет подготовку кадров по 136 специальностям и может обучить до 5 тыс. человек в год.

Необходимость качественной подготовки современных кадров обусловлена высокими темпами развития современной экономики, внедрением в процессы строительства информационных технологий, что является безусловным приоритетом для дальнейшего динамичного развития республики.

Поддержание высоких и устойчивых темпов роста, повышение конкурентоспособности экономики обусловливают необходимость подготовки кадров по новым специальностям и совершенствования действующих учебных программ. Для стимулирования инновационной активности нужна подготовка кадров для строительной сферы, в том числе технических специалистов, вооруженных современным инструментарием для успешной работы по продвижению инноваций в строительстве. Необходимо систематическое проведение исследований состояния и тенденций развития (в качественном и количественном аспектах) рынка труда по строительным специальностям.

Изучение ситуации на республиканском отраслевом рынке труда показало, что наиболее востребованы специалисты, имеющие рабочие профессии. Повышенным спросом у работодателей пользуются бетонщики, каменщики, плиточники. Испытывают определенные трудности при поиске подходящей работы безработные из числа бывших электрогазосварщиков, монтажников, слесарей, штукатуров-маляров и т.д.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8, и основными целями государственной программы Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г. N 398.

Целями подпрограммы являются разработка и реализация нефинансовых мер государственной поддержки участников подпрограммы по формированию кадрового потенциала строительной отрасли в условиях динамичного развития экономики Чувашской Республики, создание эффективного механизма управления развитием кадрового потенциала для обеспечения строительной отрасли высококвалифицированными специалистами.

В процессе достижения поставленной цели предстоит обеспечить выполнение следующих задач:

анализ состояния кадрового потенциала строительной отрасли Чувашской Республики;

изучение рынка образовательных услуг в отраслевом разрезе;

оценка потребности работодателей и спроса населения на вакантные места по строительным специальностям среднего профессионального и высшего образования;

сопоставление результатов оценки потребностей с текущим наличием специалистов;

ежегодная подготовка необходимого количества специалистов строительных специальностей;

обеспечение баланса спроса и предложения на отраслевом рынке труда;

формирование потребности в специалистах исходя из целевого показателя ввода жилья;

формирование эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере обучения специалистов строительных специальностей.

Выполнение мероприятий настоящей подпрограммы, в том числе ведение мониторинга рынка труда, координация совместных действий исполнителей мероприятий подпрограммы, прогнозирование и участие в формировании контрольных цифр приема абитуриентов по специальностям, позволит заблаговременно реагировать на возможные изменения потребности в специалистах на рынке труда и обеспечить необходимый баланс.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий.

Основное мероприятие 1. Изучение и оценка рынков труда и образовательных услуг

Мероприятие 1.1. Выборочное изучение кадрового состава строительных организаций в Чувашской Республике и состояния профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в строительной отрасли Чувашской Республики.

Мероприятие 1.2. Анализ деятельности, расширение перечня участников и дальнейшее совершенствование модели ассоциации как объединения образовательных организаций различных уровней профессионального образования.

Основное мероприятие 2. Оптимизация системы профессионального образования, способной концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения и развития кадрового потенциала

Мероприятие 2.1. Развитие системы предпрофильного и профильного (строительного) обучения учащихся общеобразовательных организаций.

Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности государственых# учреждений, осуществляющих функции профессиональной подготовки (переподготовки) руководителей товариществ собственников жилья, представителей общественных организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие 2.3. Составление (корректировка) и оптимизация перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется дополнительное профессиональное образование, в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами развития строительной отрасли Чувашской Республики.

Мероприятие 2.4. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ для дополнительного профессионального образования кадров с учетом предложений работодателей.

Мероприятие 2.5. Реализация образовательных программ (материально-техническое, технологическое и кадровое обеспечение в части целевой подготовки специалистов по строительным специальностям) совместно с организациями строительной отрасли Чувашской Республики.

Мероприятие 2.6. Создание производственно-научного кластера по строительному профилю на базе строительного факультета ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова".

Мероприятие 2.7. Проведение профессиональными образовательными организациями самомаркетинга с целью расширенного анализа своей деятельности и оценки своего положения на образовательном рынке строительных специальностей и рынке труда.

Мероприятие 2.8. Проведение семинаров и конференций в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по вопросу подготовки кадров для строительной отрасли.

Мероприятие 2.9. Создание рабочей группы при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по координации реализации подпрограммы "Кадровое обеспечение задач строительства".

Мероприятие 2.10. Организация мониторинга наличия и мониторинга потребности в специалистах строительной отрасли.

Мероприятие 2.11. Развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала.

Мероприятие 2.12. Организация стажировок и производственной практики обучающихся по строительным специальностям в организациях строительной отрасли Чувашской Республики.

Мероприятие 2.13. Организация деятельности студенческих строительных отрядов.

Основное мероприятие 3. Организация информационного сопровождения реализации мероприятий подпрограммы

Мероприятие 3.1. Размещение информации о рейтинге специальностей на рынке труда и профессиональных образовательных организаций, а также данных о качестве обучения, его возможностях на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мероприятие 3.2. Подготовка и распространение пресс-релизов и других информационных материалов по вопросам получения профессионального образования.

Мероприятие 3.3. Доведение до сведения общественности достижений и успехов молодых специалистов-строителей Чувашской Республики.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых актов Чувашской Республики.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Чувашской Республики в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов Чувашской Республики.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственными учреждениями Чувашской Республики государственных услуг в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется выполнение государственных заданий учреждениями, находящимися в ведении Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Автономное учреждение Чувашской Республики "Учебно-производственный комбинат" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в рамках выполнения государственного задания в 2014-2016 годах планирует оказывать услугу по подготовке специалистов по управлению имущественным комплексом жилищно-коммунальной сферы.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Чувашской Республики по подпрограмме представлен в приложении N 4 к настоящей подпрограмме.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 56739,7 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 1360,7 тыс. рублей (2,4 процента):

внебюджетных источников - 55379,0 тыс. рублей (97,6 процента).

При составлении проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 5 к настоящей подпрограмме.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

N пп	Вариант решения проблемных вопросов	Преимущества	Основные риски
1.	Фрагментарный подход - реализация отдельных мероприятий действующих государственных программ Чувашской Республики, а также нормативных правовых актов по грантовой поддержке и стимулированию кадров	отсутствие необходимости формирования нового комплексного механизма и осуществления связанных с этим дополнительных финансовых и организационных затрат	необеспечение решения всех выявленных проблемных вопросов, невозможность координации, систематизации и анализа совокупной результативности работ; бессистемность мероприятий, невозможность комплексного решения проблемы
2.	Системный подход - создание комплексного механизма единой системы мониторинга и оценки состояния объемов и структуры образовательных услуг, рынка труда, потребностей работодателей строительной отрасли	формирование и реализация системного механизма государственной поддержки, управления и координации работ по кадровому обеспечению строительства в республике, возможность анализа совокупной результативности работ	длительность и сложность ведомственных согласований, процедур объективной экспертизы и мониторинга мероприятий подпрограммы для создания нового комплексного механизма

Анализ преимуществ и основных рисков вариантов решения проблемных вопросов позволяет сделать вывод о предпочтительности второго варианта - системного подхода, предусматривающего создание комплексного механизма формирования и реализации государственной поддержки, управления и координации работ по кадровому обеспечению строительства в Чувашской Республике. Эффективность предлагаемого программно-целевого метода, ориентированного на стратегическое видение и направленного на результат, обусловлена его системным, интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях, достигнуть положительной динамики развития кадрового потенциала преимущественно в жилищном строительстве Чувашской Республики.

Приложение N 1
к подпрограмме "Кадровое обеспечение
задач строительства" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы "Кадровое обеспечение задач строительства" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики	человек	х	х	3977	4249	4323	4412	4526	4641	4753
2.	Количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики	человек	х	х	25071	29422	30348	32119	33945	35875	37786
3.	Количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики	человек	х	х	5533	6799	7133	7500	7921	8354	8793

Приложение N 2
к подпрограмме "Кадровое обеспечение
задач строительства" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Кадровое обеспечение задач строительства" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N пп	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие 1. Изучение и оценка рынков труда и образовательных услуг	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие стратегии кадрового обеспечения	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
1.1.	Выборочное изучение кадрового состава строительных организаций в Чувашской Республике и состояния профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в строительной отрасли Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие объективной оценки структуры кадров предприятий	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
1.2.	Анализ деятельности, расширение перечня участников и дальнейшее совершенствование модели ассоциации как объединения образовательных организаций различных уровней профессионального образования	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие возможности определения необходимости в дополнительном профессиональном образовании кадров для организаций	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.	Основное мероприятие 2. Оптимизация системы профессионального образования, способной концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения и развития кадрового потенциала	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	негативное развитие профессионального образования	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.1.	Развитие системы предпрофильного и профильного (строительного) обучения учащихся общеобразовательных организаций	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие кадров достаточной квалификации	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.2.	Обеспечение деятельности государственых# учреждений, осуществляющих функции профессиональной подготовки (переподготовки) руководителей товариществ собственников жилья, представителей общественных организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие кадров достаточной квалификации	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.3.	Составление (корректировка) и оптимизация перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется дополнительное профессиональное образование, в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами развития строительной отрасли Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие данных о создании необходимого количества учебных мест	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.4.	Разработка и реализация дополнительных образовательных программ для дополнительного профессионального образования кадров с учетом предложений работодателей	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие кадров достаточной квалификации	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.5.	Реализация образовательных программ (материально-техническое, технологическое и кадровое обеспечение в части целевой подготовки специалистов по строительным специальностям) совместно с организациями строительной отрасли Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие кадров достаточной квалификации	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.6.	Создание производственно-научного кластера по строительному профилю на базе строительного факультета ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие кадров достаточной квалификации	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.7.	Проведение профессиональными образовательными организациями самомаркетинга с целью расширенного анализа своей деятельности и оценки своего положения на образовательном рынке строительных специальностей и рынке труда	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	неопределенность в выборе профессии	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.8.	Проведение семинаров и конференций в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по вопросу подготовки кадров для строительной отрасли	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	неопределенность в выборе профессии	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.9.	Создание рабочей группы при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по координации реализации подпрограммы "Кадровое обеспечение задач строительства"	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие данных о количестве профессиональных кадров, необходимых для организаций строительного комплекса	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.10.	Организация мониторинга наличия и мониторинга потребности в специалистах строительной отрасли	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие данных о количестве профессиональных кадров, необходимых для организаций строительного комплекса	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.11.	Развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	неопределенность в выборе профессии	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.12.	Организация стажировок и производственной практики обучающихся по строительным специальностям в организациях строительной отрасли Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	неопределенность в выборе профессии	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
2.13.	Организация деятельности студенческих строительных отрядов	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	неопределенность в выборе профессии	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
3.	Основное мероприятие 3. Организация информационного сопровождения реализации мероприятий подпрограммы	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие необходимой информации о системе профессионального образования	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
3.1.	Размещение информации о рейтинге специальностей на рынке труда и профессиональных образовательных организациях, а также данных о качестве обучения, его возможностях на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие необходимой информации о системе профессионального образования	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
3.2.	Подготовка и распространение пресс-релизов и других информационных материалов по вопросам получения профессионального образования	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие необходимой информации о системе профессионального образования	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики
3.3.	Доведение до сведения общественности достижений и успехов молодых специалистов-строителей Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение кадровыми ресурсами новых высокотехнологичных производств строительного комплекса Чувашской Республики	отсутствие необходимой информации о системе профессионального образования	количество специалистов с высшим образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов со средним профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики; количество специалистов с дополнительным профессиональным образованием в организациях строительной отрасли Чувашской Республики

Приложение N 3
к подпрограмме "Кадровое обеспечение
задач строительства" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы "Кадровое обеспечение задач строительства" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Основное мероприятие 2. Оптимизация системы профессионального образования, способной концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения и развития кадрового потенциала
1.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года"	внесение изменений в приоритетные направления социально-экономического развития Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
2.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	определение объема ассигнований на финансирование системы профессионального образования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы

Приложение N 4
к подпрограмме "Кадровое обеспечение
задач строительства" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Чувашской Республики по подпрограмме "Кадровое обеспечение задач строительства" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Наименование основного мероприятия, услуги, показателя объема услуги	Значение показателя объема услуги			Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на оказание государственной услуги, тыс. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год
Основное мероприятие 2. Оптимизация системы профессионального образования, способной концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения и развития кадрового потенциала	х	х	х	185,4	187,3	190
Наименование услуги: "Услуга по подготовке специалистов по управлению имущественным комплексом жилищно-коммунальной сферы"	х	х	х	185,4	187,3	190
Показатель объема услуги Количество человек, прошедших обучение	60	60	60	х	х	х

Приложение N 5
к подпрограмме "Кадровое обеспечение
задач строительства" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Кадровое обеспечение задач строительства" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма	"Кадровое обеспечение задач строительства"	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ Чувашской Республики "УПК" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	7787,4	7964,3	7990	8094	8198	8301	8405
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	185,4	187,3	190	194	198	201	205
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	7602	7777	7800	7900	8000	8100	8200
Основное мероприятие 1	Изучение и оценка рынков труда и образовательных услуг	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	20	20	20	20	20	20	20
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	20	20	20	20	20	20	20
Мероприятие 1.1	Выборочное изучение кадрового состава строительных организаций в Чувашской Республике и состояния профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в строительной отрасли Чувашской Республики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.2	Анализ деятельности, расширение перечня участников и дальнейшее совершенствование модели ассоциации как объединения образовательных организаций различных уровней профессионального образования	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	20	20	20	20	20	20	20
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	20	20	20	20	20	20	20
Основное мероприятие 2	Оптимизация системы профессионального образования, способной концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения и развития кадрового потенциала	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ Чувашской Республики "УПК" Минстроя Чувашии	х	х	х	х	всего	7767,4	7944,3	7970	8074	8178	8281	8385
							федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			832	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	185,4	187,3	190	194	198	201	205
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	7582	7757	7780	7880	7980	8080	8180
Мероприятие 2.1	Развитие системы предпрофильного и профильного (строительного) обучения учащихся общеобразовательных организаций	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	60	68	62	70	65	70	72
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	60	68	62	70	65	70	72
Мероприятие 2.2	Обеспечение деятельности государственых# учреждений, осуществляющих функции профессиональной подготовки (переподготовки) руководителей товариществ собственников жилья, представителей общественных организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - АУ Чувашской Республики "УПК" Минстроя Чувашии	832	х	х	х	всего	185,4	187,3	190	194	198	201	205
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			832	0412	Ц164046	600	республиканский бюджет Чувашской Республики	185,4	187,3	190	194	198	201	205
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.3	Составление (корректировка) и оптимизация перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется дополнительное профессиональное образование, в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами развития строительной отрасли Чувашской Республики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.4	Разработка и реализация дополнительных образовательных программ для дополнительного профессионального образования кадров с учетом предложений работодателей	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.5	Реализация образовательных программ (материально-техническое, технологическое и кадровое обеспечение в части целевой подготовки специалистов по строительным специальностям) совместно с организациями строительной отрасли Чувашской Республики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	2454	2535	2541	2590	2640	2689	2720
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	2454	2535	2541	2590	2640	2689	2720
Мероприятие 2.6	Создание производственно-научного кластера по строительному профилю на базе строительного факультета ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	3542	3538	3537	3540	3551	3574	3601
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	3542	3538	3537	3540	3551	3574	3601
Мероприятие 2.7	Проведение профессиональными образовательными организациями самомаркетинга с целью расширенного анализа своей деятельности и оценки своего положения на образовательном рынке строительных специальностей и рынке труда	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.8	Проведение семинаров и конференций в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по вопросу подготовки кадров для строительной отрасли	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.9	Создание рабочей группы при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по координации реализации подпрограммы "Кадровое обеспечение задач строительства"	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.10	Организация мониторинга наличия и мониторинга потребности в специалистах строительной отрасли	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.11	Развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	716	734	749	768	791	802	825
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	716	734	749	768	791	802	825
Мероприятие 2.12	Организация стажировок и производственной практики обучающихся по строительным специальностям в организациях строительной отрасли Чувашской Республики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	810	882	891	912	933	945	962
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	810	882	891	912	933	945	962
Мероприятие 2.13	Организация деятельности студенческих строительных отрядов	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3	Организация информационного сопровождения реализации мероприятий подпрограммы	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1	Размещение информации о рейтинге специальностей на рынке труда и профессиональных образовательных организациях, а также данных о качестве обучения, его возможностях на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.2	Подготовка и распространение пресс-релизов и других информационных материалов по вопросам получения профессионального образования	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.3	Доведение до сведения общественности достижений и успехов молодых специалистов-строителей Чувашской Республики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 Государственная программа дополнена приложением N 19, вступающим в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Приложение N 19
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Подпрограмма
"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Соисполнитель подпрограммы	-	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Цель подпрограммы	-	обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики
Задача подпрограммы	-	предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 250 человек ежегодно; результативность предоставления субсидии из федерального бюджета - в соответствии с показателями, устанавливаемыми ежегодно Министерством финансов Российской Федерации; численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года - снижение до 97 человек; снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года на 15 процентов ежегодно
Срок реализации подпрограммы	-	2014-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации	-	общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 1741222,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 324910,4 тыс. рублей; в 2015 году - 235025,8 тыс. рублей; в 2016 году - 236257,3 тыс. рублей; в 2017 году - 236257,3 тыс. рублей; в 2018 году - 236257,3 тыс. рублей; в 2019 году - 236257,3 тыс. рублей; в 2020 году - 236257,3 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 178584,4 тыс. рублей (10,3 процента), в том числе: в 2014 году - 24649,3 тыс. рублей; в 2015 году - 24629,6 тыс. рублей; в 2016 году - 25861,1 тыс. рублей; в 2017 году - 25861,1 тыс. рублей; в 2018 году - 25861,1 тыс. рублей; в 2019 году - 25861,1 тыс. рублей; в 2020 году - 25861,1 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 1562638,3 тыс. рублей (89,7 процента), в том числе: в 2014 году - 300261,1 тыс. рублей; в 2015 году - 210396,2 тыс. рублей; в 2016 году - 210396,2 тыс. рублей; в 2017 году - 210396,2 тыс. рублей; в 2018 году - 210396,2 тыс. рублей; в 2019 году - 210396,2 тыс. рублей; в 2020 году - 210396,2 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

За период с 2006 по 2012 год 883 ребенка-сироты (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма.

По состоянию на 1 июня 2013 г. в Чувашской Республике 1422 ребенка-сироты (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) состояли в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них право на обеспечение жильем в 2013 году имели 424 человека.

В соответствии с Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" финансирование расходных обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

Специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.

В соответствии с Законом Чувашской Республики "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями" государственные полномочия Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполняют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Выявление граждан указанных категорий, нуждающихся в жилых помещениях, и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях продолжаются.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики.

Основной задачей подпрограммы является предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.

Индикаторы достижения цели и решения задач подпрограммы:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;

результативность предоставления субсидии из федерального бюджета;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы предполагается осуществить следующий комплекс мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.

В рамках основного мероприятия будут реализованы мероприятия:

1.1. Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

1.2. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

1.3. Создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.4. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений.

Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации подпрограммы в течение периода ее действия Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Чувашской Республики в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов Чувашской Республики.

Раздел V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Мероприятия подпрограммы, направленные на решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, носят комплексный межведомственный характер и реализуются с участием органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 1741222,7 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 178584,4 тыс. рублей (10,3 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики - 1562638,3 тыс. рублей (89,7 процента).

При составлении проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 4 к настоящей подпрограмме.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков;

финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

риск существенного повышения цен на первичном рынке жилья, что может привести к повышению средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений и недостижению целей подпрограммы в рамках предусмотренных финансовых ресурсов. На качественном уровне данный риск следует рассматривать как высокий, учитывая динамику существенного роста цен на рынке жилья. Возможности управления данным риском в рамках подпрограммы ограничены, однако мероприятия государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы, частью которой является подпрограмма, в целом направлены на снижение данного риска.

Приложение N 1
к подпрограмме "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
государственной программы
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
1.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями	человек	348	240	226	250	250	250	250
2.	Результативность предоставления субсидии из федерального бюджета*	человек	х	х	х	х	х	х	х
3.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года	человек	263	223	189	160	136	115	97
4.	Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года	процентов	15	15	15	15	15	15	15

------------------------------

* Значение показателя ежегодно устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
государственной программы
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений	Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями
1.1.	Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	невозможность контроля за соблюдением очередности обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями; невозможность прогнозирования потребности в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями, на очередной финансовый год и плановый период	численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями
1.2.	Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
1.3.	Создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
1.4.	Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями; результативность предоставления субсидии из федерального бюджета; снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями
2.	Основное мероприятие 2. Организационные мероприятия	Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями	увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями

Приложение N 3
к подпрограмме "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
государственной программы
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	определение объема ассигнований на финансирование предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в сфере бюджетных правоотношений
2.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
3.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. N 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
4.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 6 февраля 2009 г. N 5 "Об опеке и попечительстве"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минобразования Чувашии	2014-2020 годы
5.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. N 214 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
6.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 июля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии	2014-2020 годы
7.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 2013 г. N 344 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	приведение при необходимости в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы

Приложение N 4
к подпрограмме "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
государственной программы
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия)	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма	"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии	х	х	х	х	всего	324910,4	235025,8	236257,3	236257,3	236257,3	236257,3	236257,3
			х	х	х	х	федеральный бюджет	24649,3	24629,6	25861,1	25861,1	25861,1	25861,1	25861,1
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	300261,1	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2
Основное мероприятие 1	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	324910,4	235025,8	236257,3	236257,3	236257,3	236257,3	236257,3
			х	х	х	х	федеральный бюджет	24649,3	24629,6	25861,1	25861,1	25861,1	25861,1	25861,1
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	300261,1	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2
Мероприятие 1.1	Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.2	Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	324910,4	235025,8	236257,3	236257,3	236257,3	236257,3	236257,3
			832	10 04	Ц175082	500	федеральный бюджет	24649,3	24629,6	25861,1	25861,1	25861,1	25861,1	25861,1
			832	10 04	Ц17Б006	500	республиканский бюджет Чувашской Республики	300261,1	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2	210396,2
Мероприятие 1.3	Создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.4	Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений	Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2	Организационные мероприятия	Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 Государственная программа дополнена приложением N 20, вступающим в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Приложение N 20
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Подпрограмма
"Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Соисполнитель подпрограммы	-	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
Цели подпрограммы	-	обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности; улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Чувашской Республики; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения
Задачи подпрограммы	-	развитие системы государственного регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе путем применения долгосрочного тарифообразования и использования методов государственно-частного партнерства; строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов; создание групповых систем водоснабжения; повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: уменьшение удельного веса проб воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до 10,1 процента; уменьшение удельного веса проб воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, до 0,2 процента; уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 23 процентов; уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, до 21,5 процента; уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сетей до 20 аварий на 1000 км; уменьшение числа зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями до 6,22 на 1000 человек; уменьшение числа зарегистрированных больных вирусными гепатитами до 56 на 1000 человек; уменьшение числа зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения до 40 на 1000 человек; уменьшение числа зарегистрированных больных злокачественными новообразованиями до 2,68 на 1000 человек; увеличение доли капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 36 процентов; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 33 процентов; увеличение доли воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек), до 65 процентов (при принятии на федеральном уровне нормативных документов об установлении долгосрочных тарифов); увеличение доли воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования, до 80 процентов (при принятии на федеральном уровне нормативных документов об установлении долгосрочных тарифов); увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения, до 88 процентов; увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, до 87,1 процента; увеличение доли объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод до 100 процентов; увеличение доли объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 56 процентов
Срок реализации подпрограммы	-	2014-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы	-	предполагаемый объем финансирования подпрограммы за 2014-2020 годы составляет 14470965,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 580309,2 тыс. рублей; в 2015 году - 2236809,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2757555,0 тыс. рублей; в 2017 году - 2612052,0 тыс. рублей; в 2018 году - 2348071,0 тыс. рублей; в 2019 году - 2153332,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1782837,0 тыс. рублей; в том числе: средства федерального бюджета - 1015730,0 тыс. рублей (7,0 процента), их них: в 2015 году - 605987,0 тыс. рублей; в 2016 году - 318043,0 тыс. рублей; в 2017 году - 91700,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 13054391,2 тыс. рублей (90,2 процента), из них: в 2014 году - 503171,2 тыс. рублей; в 2015 году - 1529877,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2336855,0 тыс. рублей; в 2017 году - 2439413,0 тыс. рублей; в 2018 году - 2328700,0 тыс. рублей; в 2019 году - 2139670,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1776705,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 45495,0 тыс. рублей (0,3 процента), их них: в 2014 году - 4453,0 тыс. рублей; в 2015 году - 10165,0 тыс. рублей; в 2016 году - 8067,0 тыс. рублей; в 2017 году - 7889,0 тыс. рублей; в 2018 году - 6477,0 тыс. рублей; в 2019 году - 5312,0 тыс. рублей; в 2020 году - 3132,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 355349,0 тыс. рублей (2,5 процента), из них: в 2014 году - 72685,0 тыс. рублей; в 2015 году - 90780,0 тыс. рублей; в 2016 году - 94590,0 тыс. рублей; в 2017 году - 73050,0 тыс. рублей; в 2018 году - 12894,0 тыс. рублей; в 2019 году - 8350,0 тыс. рублей; в 2020 году - 3000,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности; повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам; переход на долгосрочное регулирование тарифов, в том числе методом доходности инвестированного капитала; повышение инвестиционной активности частных инвесторов. Экологическая эффективность подпрограммы будет выражена в реализации права населения на здоровую окружающую среду, обеспечении экологической безопасности населения, сохранении экосистем, повышении уровня экологической культуры.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время в некоторых муниципальных районах Чувашской Республики существует проблема с обеспечением населения доброкачественной питьевой водой - необходимым элементом жизнедеятельности человека. От качества питьевой воды зависят состояние здоровья людей, уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, степень комфортности и, следовательно, социальная стабильность общества. В связи с этим обеспечение населения безопасной для здоровья питьевой водой является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Чувашской Республики.

Качество воды в большинстве природных водоисточников, из которых осуществляется подача воды населению, не удовлетворяет нормативным требованиям, что обусловлено присутствием в воде загрязняющих веществ природного и антропогенного происхождения. Это наряду с введением новых нормативных требований к качеству питьевой воды, значительным износом сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения определяет актуальность проблемы обеспечения жителей республики доброкачественной питьевой водой.

Масштабность проблемы обусловливает необходимость применения увязанного по задачам, ресурсам и срокам комплекса долгосрочных программных мероприятий, требующих значительных финансовых расходов.

На первом этапе решения проблемы обеспечения населения Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, была реализована республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005-2008 годы", утвержденная Указом Президента Чувашской Республики от 29 декабря 2004 г. N 142. В последующем указанные проблемы решались в рамках республиканской целевой программы "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы", утвержденной Указом Президента Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г. N 123.

1.1. Характеристика проблем

Общая численность населения в Чувашской Республике по состоянию на 14 октября 2010 г. составила 1251,6 тыс. человек, в том числе проживающих в городских поселениях - 736,9 тыс. человек (58,9 процента), сельской местности - 515,7 тыс. человек (41,1 процента).

За счет поверхностных вод обеспечиваются питьевой водой 4 города, в них проживает 49 процентов населения Чувашской Республики. Другие населенные пункты используют подземные воды.

Для защиты поверхностных источников водоснабжения от негативного воздействия ливневых и талых вод необходимо провести берегоукрепительные, противоэрозионные и противооползневые мероприятия.

Наибольшие трудности в обеспечении качественной питьевой водой испытывают центральные и южные районы Чувашской Республики - Вурнарский, Батыревский, Шемуршинский, Комсомольский, Ибресинский. Данные районы республики недостаточно обеспечены ресурсами подземных и поверхностных вод питьевого качества. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в указанных районах возможно только за счет строительства водохранилищ.

После завершения строительства основных сооружений водохранилищ питьевой воды в Вурнарском и Шемуршинском районах начато строительство групповых водоводов со станциями водоочистки, насосными станциями, магистральными и разводящими сетями водоснабжения в населенных пунктах.

В 2013 году удельный вес проб воды (из водопроводной сети, по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающей:

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 18,5 процента;

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 1,36 процента.

В результате нарушений правил санитарной охраны водоисточников, частично из-за отсутствия водоочистных сооружений качество питьевой воды во многих населенных пунктах не удовлетворяет гигиеническим нормативам.

Действующие подземные источники водоснабжения в северных, центральных и южных районах Чувашской Республики характеризуются повышенной минерализацией, повышенным содержанием сульфатов, бора, железа, бария, лития и требуют специальных современных методов очистки.

С введением нормативных требований (СанПиН 2.1.4.1074-01) к качеству подземных вод на многих действующих водозаборах выявлено превышение предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) природного бора в 3-5 раз и более. Повышенное содержание бора в воде наблюдается почти на 40 процентах территории Чувашии, в основном в северной, западной и центральной частях.

Для обеспечения качественной питьевой водой населения Чебоксарского, Моргаушского, Красноармейского, Канашского, частично Мариинско-Посадского, Цивильского и Ибресинского районов, где в гидрогеологическом разрезе присутствуют пригодные для водоснабжения горизонты подземных вод, необходимо бурение разведочно-эксплуатационных скважин на горизонты подземных вод с качеством воды, удовлетворяющим нормативным требованиям. Для тех районов, где содержание бора в подземных водах обычно превышает ПДК по всему разрезу и нет другого водоносного горизонта, пригодного для использования в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (Красночетайский, Аликовский, Шумерлинский), необходима соответствующая водоподготовка.

Для Вурнарского, Шемуршинского, Батыревского и частично Комсомольского районов проблема обеспечения населения качественной питьевой водой, не содержащей бор в концентрациях, превышающих ПДК, будет решена за счет поверхностных источников (водохранилищ питьевой воды) и строительства групповых систем водоснабжения.

Ввиду того что только 20 процентов добытой воды используется населением непосредственно для питья и приготовления пищи, а остальная вода - на хозяйственно-бытовые нужды, целесообразно проведение обезборивания подземных вод в объемах, необходимых только для питьевых целей, с последующим бутилированием и реализацией в торговой сети.

Централизованными системами водоснабжения в Чувашской Республике пользуются 972,6 тыс. человек, или 76 процентов населения. В сельской местности централизованными системами водоснабжения пользуется 45 процентов населения, или 256,5 тыс. человек.

По данным ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии", высокий удельный вес проб воды, не соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, в источниках централизованного водоснабжения отмечается в Батыревском (68,4 процента), Ибресинском (67,7 процента), Аликовском (50 процентов), Вурнарском (43,3 процента) районах и г. Чебоксары (52,5 процента).

По микробиологическим показателям 3,7 процента исследованных проб воды, взятых из источников централизованного водоснабжения, не соответствовало гигиеническим нормативам, в том числе из поверхностных источников - 10,9 процента, из подземных - 3,3 процента.

Выше среднереспубликанского показателя доля нестандартных проб воды отмечается в Ибресинском (31,5 процента), Алатырском (13,3 процента), Шумерлинском (10,5 процента), Яльчикском (8,3 процента) и Вурнарском (6,3 процента) районах.

Из-за несвоевременного проведения аварийно-восстановительных работ, ежегодных профилактических промывок, дезинфекции водопроводных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, происходит вторичное микробное загрязнение питьевой воды. Об этом свидетельствует несоответствие качества воды гигиеническим нормативам в коммунальных водопроводах - 18 процентов проб воды.

В сельской местности 42,6 процента населения пользуется питьевой водой из общественных децентрализованных водоисточников, 90 процентов из которых колодцы. Вода из общественных колодцев, родников не защищена от загрязнения, неудовлетворительное их санитарно-техническое состояние создает угрозу возникновения и распространения заболевания людей кишечными инфекциями.

Удельный вес проб воды из источников децентрализованного водоснабжения, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 34,7 процента. Превышение среднереспубликанского показателя доли нестандартных проб воды по санитарно-химическим показателям установлено в Порецком (58,5 процента), Батыревском (54,1 процента), Канашском (49,3 процента), Цивильском (44,1 процента), Вурнарском (40 процентов), Моргаушском (38,4 процента), Ядринском (35,5 процента) районах и в г. Чебоксары (42,2 процента).

По микробиологическим показателям не соответствовало гигиеническим нормативам 16,8 процента проб воды, в том числе в Янтиковском (100 процентов), Порецком (35,8 процента), Красночетайском (33,3 процента), Вурнарском (29,4 процента), Моргаушском (27,1 процента), Козловском (25 процентов), Канашском (23,3 процента) районах и г. Новочебоксарске (20,8 процента).

Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений республики составляет 384,3 тыс. куб. м/сут. Требует срочной модернизации 30 процентов мощностей.

Протяженность водоводов организаций жилищно-коммунального хозяйства составляет 355,6 км, из них 129,4 км нуждается в замене. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 992,1 км, из них 643,2 км имеет физический износ до 80 процентов и требует срочной замены. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по качеству и количеству воды.

Около 45 процентов городской уличной водопроводной сети нуждается в замене, в связи с чем в подпрограмму включены мероприятия по реконструкции систем водоснабжения в 9 городах республики.

Большая часть очистных сооружений морально устарела, находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии (35 процентов), требует срочной модернизации 47 процентов мощностей. Кроме того, многие из них перегружены, что приводит к несоблюдению технологического режима очистки стоков. Эффективность очистки подавляющего большинства канализационных сооружений не удовлетворяет нормативным требованиям, что связано с устаревшей технологией и низким уровнем их эксплуатации.

Загрязнение водных объектов при недостаточной барьерной роли действующих водоочистных сооружений негативно влияет на экологическую обстановку в республике, сохранение животного и растительного мира.

Наиболее остро стоит вопрос реконструкции биологических очистных сооружений гг. Чебоксары и Новочебоксарска. Этот приоритетный инвестиционный проект предусмотрен Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8.

Высокий износ канализационных очистных сооружений является одной из причин загрязнения окружающей среды. В большинстве населенных пунктов локальные канализационные очистные сооружения нуждаются в реконструкции, средний износ составляет 64 процента.

Для обеспечения населения Чувашской Республики качественной питьевой водой в достаточном количестве, сохранения водных объектов как источников питьевого водоснабжения, решения проблем водоотведения требуются значительные вложения финансовых средств.

Действующая система регулирования, основанная на применении метода экономически обоснованных затрат, требует реформирования, которое должно осуществляться путем перехода к установлению долгосрочных тарифов, привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений, повышения надежности и качества услуг и внедрения энергосбережения:

1. Переход на новую систему тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов.

Метод фиксированных тарифов позволяет устанавливать долгосрочные тарифы на срок от 2 до 5 лет в случае, если реализация мероприятий производственной программы превышает один год. При этом тарифы на каждый год долгосрочного периода регулирования устанавливаются с учетом, что:

финансовые потребности организации на реализацию производственной программы рассчитываются на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом прогнозного изменения цен (тарифов, стоимости) материальных затрат, изменения фонда оплаты труда исходя из отраслевых тарифных соглашений, изменения расходов на капитальные и текущие ремонты исходя из потребности в их выполнении и прочих параметров, влияющих на стоимостную оценку расходов. При этом тарифы рассчитываются для каждого года исходя из величины финансовых потребностей на соответствующий год и расчетного объема оказания услуг. Данный способ предпочтителен в случае ожидаемого существенного изменения объемов товаров (услуг) и (или) состава расходов;

финансовые потребности организации на реализацию производственной программы рассчитываются в сопоставимых ценах (ценах базового года) совокупно за весь период регулирования.

Расчетные объемы поставки товаров (оказания услуг), а также величина присоединенной мощности потребителей товаров (услуг) рассчитываются совокупно за весь период регулирования.

При этом базовые тарифы (тарифы первого года долгосрочного периода регулирования) рассчитываются исходя из совокупного размера финансовых потребностей в сопоставимых ценах. На второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования осуществляется индексация базового тарифа исходя из индивидуальных индексов изменения отдельных статей затрат (электроэнергия, топливо, теплоэнергия, фонд оплаты труда, расходы на капитальный и текущий ремонты) и прогнозного индекса изменения цен производителей или роста потребительских цен (в отсутствие индекса изменения цен производителей), применяемого ко всем остальным статьям затрат.

Тарифы, установленные на срок от 2 до 5 лет, в случае объективного изменения условий деятельности регулируемой организации могут корректироваться путем применения метода индексации.

2. Применение концессионных соглашений.

Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестированных средств.

Строительство новых и модернизация (реконструкция) существующих объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - высокозатратный для бюджета процесс. Это приводит к необходимости поиска новых форм привлечения средств для финансирования строительства и модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Одним из таких способов является внедрение принципов государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры. Этому способствует ряд объективных факторов:

необходимость поиска конструктивных решений по разгрузке бюджетов совместными усилиями органов власти и предпринимателей;

реализация аутсорсинга как механизма передачи функций с государственного на общественный уровень;

предоставление жилищно-коммунальных и социальных услуг населению и организация их выполнения, требующие кооперации с частным сектором.

Преимуществами применения государственно-частного подхода по сравнению с бюджетным финансированием при осуществлении инвестиционных проектов являются:

повышение эффективности контроля за использованием бюджетных средств в рамках строительных контрактов;

передача ответственности за своевременный ввод объектов в рамках заранее определенной сметы частным инвесторам (строительство "под ключ");

использование средств консолидированного бюджета Чувашской Республики только по направлениям проекта, которые определяют необходимость софинансирования;

перенос расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики по финансированию результатов капитальных вложений на будущие периоды путем оплаты выкупа готового объекта в рассрочку;

отказ от использования средств консолидированного бюджета Чувашской Республики для финансирования капитальных вложений путем передачи инвестору прав на коммерческое использование объекта до момента его окупаемости (механизмы государственно-частного партнерства концессионного типа);

формирование внебюджетных механизмов обеспечения обязательств государственного заказчика перед инвесторами в рамках договора (контракта) государственно-частного партнерства.

3. Повышение надежности и качества услуг и внедрение энергосбережения.

Большая энергозатратность производственных процессов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на фоне постоянно растущих тарифов на энергоснабжение приводит к снижению рентабельности данной отрасли и, как следствие, является одним из факторов, снижающих ее инвестиционную привлекательность. Решить данную проблему и снизить энергозатратность позволяет применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Энергосбережение (рационализация производства, распределения и использования всех видов энергии) стало в последние годы одним из приоритетных направлений технической политики во всех развитых странах мира. Энергосбережение в любой сфере сводится к снижению бесполезных потерь. Анализ структуры потерь в сфере производства, распределения и потребления электроэнергии показывает, что основная составляющая потерь (до 90 процентов) приходится на сферу потребления. Системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, построенные в "советское" время, являются неэффективными в плане энергопотребления и энергоэффективности. В течение длительного отрезка времени отпускная цена на энергоносители была значительно ниже фактической стоимости, что не стимулировало оптимизацию энергопотребления и внедрение энергосберегающих технологий. Опережающий рост стоимости энергоносителей привел к тому, что энергетическая составляющая в себестоимости в организациях водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод достигает от 20 до 40 процентов. В связи с этим наибольшую актуальность приобретает разработка комплекса технических и организационных мероприятий, направленных на оптимальное использование энергетических ресурсов, что позволит повысить инвестиционную привлекательность объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В организациях водопроводно-канализационного хозяйства активно стали проводиться энергосберегающие мероприятия, в том числе оптимизация работы насосных агрегатов по мощности путем замены электроприводов, подбора рабочего колеса в гг. Чебоксары, Новочебоксарске, Шумерле, с. Яльчики.

Новочебоксарское МУП "Водоканал" одним из первых в России внедрило инновационный проект по автоматизированной системе оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) водоснабжением города с использованием частотных устройств плавным пуском электроприводов насосных станций. Наряду с другими преимуществами экономический эффект от внедрения АСОДУ достигается экономией электроэнергии до 25-30 процентов и воды за счет оптимизации скорости вращения рабочих механизмов, снижения пусковых токов асинхронных двигателей, поддерживания заданного давления и т.д.

В ОАО "Водоканал" внедрена система диспетчерского контроля водопроводных насосных станций (подсистема АСУТП "Технология водосети" НС 1 подъем N 1, НС 1 подъем N 2, НС 3 подъем N 1, НС 3 подъем N 2, ПНС НЮР, ПНС СЗР), что позволяет экономить электроэнергию за счет оптимизации режимов работы технологического оборудования. На этом же предприятии внедрена система диспетчерского контроля канализационных насосных станций (подсистема АСУТП (Технология каналцеха).

В г. Канаше внедрено диспетчерское управление 10 артскважин водозабора "Высоковка", а также 6 приборов АСКУЭ на подстанциях "Восточная", "Лесная", "Кибечи".

В Ядринском районе на объекте "Водовод от с. Полянки до г. Ядрина" внедрена автоматизированная система управления и диспетчеризации шкафов управления, установленных на артезианских скважинах.

В ОАО "Водоканал" капитальный ремонт изношенных стальных водопроводов ведется методом нанесения цементно-песчаных покрытий, тем самым снижается расход электроэнергии на транспортировку воды на санированных участках.

Развитие сферы водоснабжения и водоотведения прогнозируется по следующим направлениям:

совершенствование системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе переход на метод образования долгосрочных тарифов, создание условий для заключения (или заключение) концессионных соглашений и других мероприятий по реформированию отношений в указанном секторе;

совершенствование нормативно-правовой базы в области регулирования качества воды;

приоритет реализации мероприятий подпрограммы в первоочередном порядке в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения;

приоритет реализации мероприятий с использованием инновационной продукции, российского оборудования, материалов и услуг;

инвестирование средств в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем коммунального водоотведения на основе технологий, обеспечивающих очистку сточных вод до установленных нормативных значений;

софинансирование мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета в виде субсидий в рамках федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. N 1092, а также привлечение средств частных инвесторов;

совершенствование экологического регулирования, в том числе установление порядка определения платы за сбросы сточных вод для организаций коммунального комплекса.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок и контрольные этапы реализации подпрограммы

Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из важнейший направлений социально-экономического развития Чувашии.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

Значительное внимание в Чувашии в соответствии с Законом Чувашской Республики "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года" уделяется развитию общественной инфраструктуры (в том числе строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения), прежде всего в сельской местности, где проживает 42,7 процента населения республики, а также повышению уровня экологической безопасности и улучшению состояния окружающей среды (в том числе увеличению доли сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества).

Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий. Развитие исследований по выявлению риска для здоровья населения в связи с химическим и биологическим загрязнением поверхностных и подземных вод подтверждает необходимость целенаправленных действий для сокращения заболеваемости, связанной с антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни.

Повышение качества централизованного водоснабжения до уровня, достигнутого западноевропейскими странами, позволит населению использовать водопроводную воду и не прибегать к использованию бутилированной воды.

Сложившаяся кризисная ситуация в области питьевого водоснабжения обусловлена недостаточностью мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения, неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, несовершенством нормативно-правовой базы и экономических механизмов в сфере водопользования.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:

задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития республики, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Целями подпрограммы являются:

обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Чувашской Республики;

восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:

развитие системы государственного регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе путем применения долгосрочного тарифообразования и использования методов государственно-частного партнерства;

строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;

создание групповых систем водоснабжения;

повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;

предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и оценка ее эффективности.

Мероприятия подпрограммы предусматривают завершение строительства наиболее значимых объектов водоснабжения и водоотведения, а также строительство новых и модернизацию существующих объектов, в первую очередь в районах Чувашской Республики, испытывающих дефицит питьевого водоснабжения.

Конечным результатом реализации подпрограммы является увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (централизованными системами водоснабжения), за счет строительства систем водоснабжения с вводом в жилые дома.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и обеспечить доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод приведет к сокращению операционных расходов, что позволит сдерживать рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и одновременно повышать качество предоставляемых услуг.

Реализация подпрограммы к концу 2020 года позволит:

увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;

повысить доступность для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

сократить потерю воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

увеличить долю сточных вод, соответствующих нормативам.

Не менее важным результатом реализации подпрограммы станет повышение качества воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, что позволит уменьшить количество заболеваний пищеварительной системы, уменьшить риск инфекционных заболеваний, распространяющихся в водной среде.

Результатом реализации подпрограммы станет переход на долгосрочное регулирование тарифов, в том числе методом доходности инвестированного капитала. Это позволит увеличить долю капитальных вложений в структуре расходов организаций, а также повысить инвестиционную активность частных инвесторов, что обеспечит финансовую устойчивость организаций.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее - система индикаторов), приведенных в приложении N 1 к подпрограмме. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований.

Исходя из экономической целесообразности строительство централизованных систем водоснабжения намечено в сельских населенных пунктах с числом жителей, равным или превышающим 150 человек, а станции водоочистки, при необходимости, в населенных пунктах с числом жителей, равным или превышающим 250 человек.

Развитие систем водоснабжения муниципальных образований предусматривает выполнение следующих мероприятий:

комплекс работ по строительству водозаборов подземных вод по результатам поисково-разведочных работ в с. Порецкое;

проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов подземных вод в г. Алатыре и пгт Ибреси, пгт Буинск, пос. Киря;

реконструкция, строительство и кольцевание водозаборных скважин по результатам оценки эксплуатационных запасов подземных вод;

строительство и реконструкция водозаборов поверхностных вод;

строительство групповых водоводов;

строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения в сельских населенных пунктах;

строительство и реконструкция систем водоснабжения и уличной водопроводной сети городов;

очистка подземных вод в действующих системах централизованного водоснабжения;

проектирование систем водоснабжения и водоотведения;

регистрация права собственности на системы водоснабжения и водоотведения, в том числе оформление земельных участков и техническая инвентаризация объектов.

Основное мероприятие 2. Охрана и восстановление водных объектов. При этом планируется проведение следующих мероприятий:

инвентаризация разведочно-эксплуатационных скважин;

ликвидационный тампонаж бесхозных, заброшенных и подлежащих ликвидации разведочно-эксплуатационных скважин.

Основное мероприятие 3. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод.

Снабжение населения качественной питьевой водой без решения проблемы водоотведения невозможно, поэтому в первоочередном порядке будут обеспечены биологическими очистными сооружениями канализации населенные пункты с населением более 3 тыс. человек.

В рамках выполнения данного мероприятия предполагается осуществить строительство и реконструкцию очистных сооружений бытовых сточных вод и сетей канализации в Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Козловском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Моргаушском, Порецком, Урмарском, Чебоксарском, Цивильском, Шемуршинском, Яльчикском, Янтиковском районах и в гг. Алатыре, Канаше, Мариинском Посаде, Новочебоксарске, Чебоксары, Цивильске, Шумерле, Ядрине.

Реализация данных мероприятий позволит построить и реконструировать очистные сооружения бытовых канализационных стоков и сетей канализации в 23 населенных пунктах Чувашской Республики, в том числе в 17 сельских населенных пунктах.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

Отбор инвестиционных проектов строительства, реконструкции централизованных локальных систем водоснабжения, водоотведения и локальных очистных сооружений муниципальных образований, претендующих на получение средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предлагаемых к финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, осуществляется в соответствии с Правилами формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2010 г. N 428. Отобранные в установленном порядке проекты включаются в республиканскую адресную инвестиционную программу на соответствующий финансовый год при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год либо путем внесения изменений в него.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых актов Чувашской Республики.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Чувашской Республики в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов Чувашской Республики.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении N 3 к подпрограмме.

Раздел V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

разработку и утверждение муниципальных программ в сфере развития систем водоснабжения и водоотведения;

подготовку инвестиционных проектов, планируемых к софинансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках настоящей подпрограммы, и представление этих проектов ответственному исполнителю подпрограммы;

ежегодное определение объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию инвестиционных проектов, планируемых к софинансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках мероприятий подпрограммы;

ежегодную подготовку соответствующих документов для участия в подпрограмме и представление этих документов в установленные сроки ответственному исполнителю подпрограммы в целях получения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики;

организацию среди населения информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы;

составление отчетов о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, и представление этих отчетов в установленные сроки ответственному исполнителю подпрограммы;

контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы за 2014-2020 годы составляет 15602322,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 1470754,0 тыс. рублей (9,4 процента);

средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 13730724,0 тыс. рублей (88 процентов);

средства местных бюджетов - 45495,0 тыс. рублей (0,3 процента);

внебюджетные источники - 355349,0 тыс. рублей (2,3 процента).

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и объемов внебюджетного финансирования.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 4 к подпрограмме.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.

Реализации подпрограммы также угрожают непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы, - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста.

Приложение N 1
к подпрограмме "Обеспечение населения
Чувашской Республики качественной
питьевой водой" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Удельный вес проб воды (из водопроводной сети, по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	процентов	10,2	10,2	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1
2.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	процентов	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
3.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети	процентов	24,9	24,8	24,7	24,7	23,0	23,0	23,0
4.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети	процентов	28,1	28,0	27,6	26,5	21,5	21,5	21,5
5.	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	количество аварий в год на 1000 км сетей	26,0	25,0	23,0	22,0	20,0	20,0	20,0
6.	Заболеваемость брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями	на 1000 человек	6,27	6,26	6,25	6,24	6,22	6,22	6,22
7.	Заболеваемость вирусными гепатитами	на 1000 человек	56,6	56,5	56,4	56,3	56,0	56,0	56,0
8.	Количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения	на 1000 человек	40,8	40,6	40,4	40,2	40,0	40,0	40,0
9.	Заболеваемость злокачественными новообразованиями	на 1000 человек	2,71	2,71	2,70	2,70	2,68	2,68	2,68
10.	Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	процентов	23,0	26,0	29,0	33,0	36,0	36,0	36,0
11.	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	процентов	20,0	23,0	27,0	31,0	33,0	33,0	33,0
12.	Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек)*	процентов	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
13.	Доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования*	процентов	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
14.	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	процентов	80,3	82,4	84,4	87,4	88,0	88,0	88,0
15.	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	процентов	78,9	80,9	83,0	86,0	87,1	87,1	87,1
16.	Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	процентов	85,7	86,8	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17.	Доля объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	38,2	39,0	42,0	53,0	56,0	56,0	56,0

------------------------------

* При принятии на федеральном уровне нормативных документов об установлении долгосрочных тарифов.

Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение населения
Чувашской Республики качественной
питьевой водой" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N пп	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований	Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	обеспечение питьевой водой в недостаточном количестве; несоответствие характеристик воды требованиям безопасности и безвредности	удельный вес проб воды (из водопроводной сети, по результатам исследованных проб за отчетный год), не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети; заболеваемость брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями; заболеваемость вирусными гепатитами; количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения; заболеваемость злокачественными новообразованиями; доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек); доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования; обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
2.	Основное мероприятие 2. Охрана и восстановление водных объектов	Минприроды Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности	ухудшение и загрязнение источников питьевого водоснабжения	заболеваемость брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями; заболеваемость вирусными гепатитами; количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения; заболеваемость злокачественными новообразованиями
3.	Основное мероприятие 3. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам	загрязнение источников питьевого водоснабжения	доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглашений (в городах с населением более 300 тыс. человек); доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования; обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения; доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод; доля объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

Приложение N 3
к подпрограмме "Обеспечение населения
Чувашской Республики качественной
питьевой водой" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года"	внесение изменений в приоритетные направления социально-экономического развития Чувашской Республики	Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии	2014-2020 годы
2.	Закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период	определение объема ассигнований на финансирование объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	Минфин Чувашии, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии	2014-2020 годы

Приложение N 4
к подпрограмме "Обеспечение населения
Чувашской Республики качественной
питьевой водой" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма	"Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой"	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минприроды Чувашии	х	х	х	х	всего	580309,2	2236809,0	2757555,0	2612052,0	2348071,0	2153332,0	1782837,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	605987,0	318043,0	91700,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	503171,2	1529877,0	2336855,0	2439413,0	2328700,0	2139670,0	1776705,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	4453,0	10165,0	8067,0	7889,0	6477,0	5312,0	3132,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	72685,0	90780,0	94590,0	73050,0	12894,0	8350,0	3000,0
Основное мероприятие 1	Развитие систем водоснабжения муниципальных образований	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минприроды Чувашии	х	х	х	х	всего	62510,5	1483128,0	2352955,0	1933325,0	1699327,0	1474782,0	1087937,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	410509,0	318043,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц180000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	16782,5	1047374,0	2007955,0	1917279,0	1684700,0	1461120,0	1081 955,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	4453,0	9165,0	7067,0	7696,0	6427,0	5312,0	2982,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	41275,0	16080,0	19890,0	8350,0	8200,0	8350,0	3000,0
Основное мероприятие 2	Охрана и восстановление водных объектов	ответственный исполнитель - Минприроды Чувашии	х	х	х	х	всего	0,0	4900,0	4900,0	5050,0	5050,0	5050,0	5150,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			850	0605	Ц180000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	4900,0	4900,0	5050,0	5050,0	5050,0	5150,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Водоотведение и очистка бытовых сточных вод	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	517798,7	748781,0	399700,0	673677,0	643694,0	673500,0	689750,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0,0	195478,0	0,0	91700,0	0,0	0,0	0,0
			832	0502	Ц180000	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	486388,7	477603,0	324000,0	517084,0	638950,0	673500,0	689600,0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0,0	1000,0	1000,0	193,0	50,0	0,0	150,0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	31410,0	74700,0	74700,0	64700,0	4694,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. N 48 Государственная программа дополнена приложением N 21, вступающим в силу через десять дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

Приложение N 21
к государственной программе
Чувашской Республики "Развитие
жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
на 2012-2020 годы

Подпрограмма
"Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Цели подпрограммы	-	создание в Чувашской Республике скоординированного производства номенклатуры современных высококачественных конкурентоспособных ресурсо- и энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций с учетом потребностей экономики Чувашской Республики и имеющейся сырьевой базы для полного обеспечения жилищного, социально-культурного и промышленного строительства, строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории республики, а также модернизации жилищного фонда; создание обновленного потенциала мощностей и материально-технической инфраструктуры организаций промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на основе инновационных технологий производства строительных материалов
Задачи подпрограммы	-	техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций в Чувашской Республике; повышение инновационной активности организаций по производству строительных материалов; привлечение инвестиций в строительную индустрию путем создания благоприятных условий; обеспечение максимального использования возможностей и воспроизводства местной минерально-сырьевой базы для производства основных видов строительных материалов; насыщение рынка качественной продукцией строительной индустрии, освоение производства новых строительных материалов, изделий и конструкций с высокими эксплуатационными характеристиками, конкурентоспособных на российском строительном рынке; ускорение процесса технического и технологического обновления отрасли, рост конкурентоспособности организаций промышленности строительных материалов; снижение материалоемкости и трудовых затрат в производстве строительных материалов; повышение уровня оснащенности современными механизмами и средствами малой механизации
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения до 250 процентов; обеспечение 60,6 процента республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли не более 25 процентов; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов на 20 процентов к показателям 2011 года
Срок реализации подпрограммы	-	2014-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы	-	общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 3471700,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 830500,0 тыс. рублей; в 2015 году - 338100,0 тыс. рублей; в 2016 году - 460600,0 тыс. рублей; в 2017 году - 480500,0 тыс. рублей; в 2018 году - 498700,0 тыс. рублей; в 2019 году - 453700,0 тыс. рублей; в 2020 году - 409600,0 тыс. рублей; из них средства: внебюджетных источников - 3471700,0 тыс. рублей (100 процентов), в том числе: в 2014 году - 830500,0 тыс. рублей; в 2015 году - 338100,0 тыс. рублей; в 2016 году - 460600,0 тыс. рублей; в 2017 году - 480500,0 тыс. рублей; в 2018 году - 498700,0 тыс. рублей; в 2019 году - 453700,0 тыс. рублей; в 2020 году - 409600,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	реализация подпрограммы должна обеспечить достижение к 2021 году следующих результатов: обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов жилищного, социально-культурного, промышленного строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также модернизацию жилищного фонда; значительное повышение инновационной активности предприятий по производству строительных материалов и смежных отраслей; ускорение технологической модернизации и обновления основных фондов предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций и смежных отраслей; снижение энергоемкости производства строительных материалов, изделий и конструкций; повышение занятости населения и изменение ее структуры в пользу увеличения доли современных рабочих мест с более высокой оплатой труда; повышение рациональности использования природных ресурсов при производстве строительных материалов за счет применения в качестве вторичного сырья техногенных и твердых бытовых отходов, снижения энергозатрат при эксплуатации объектов недвижимости; увеличение налоговых поступлений в республиканский бюджет Чувашской Республики за счет роста объемов выпуска и отгрузки произведенной продукции.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Чувашская Республика - небольшой по территории, но динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион. Значительный потенциал территориального и пространственного развития республики предопределен ее геополитическим положением как в целом в Российской Федерации, так и в Приволжском федеральном округе.

Чувашия располагает сложившимся и достаточно развитым строительным комплексом, который не растратил своего потенциала в современный период и продолжает развиваться. В строительном комплексе зарегистрировано более 2500 организаций, в том числе 2385 строительных организаций, 196 организаций промышленности строительных материалов. В строительном комплексе занято более 28,0 тыс. человек, в том числе более 22,0 тыс. человек - в строительных организациях и более 6,0 тыс. человек - в организациях по производству прочих неметаллических минеральных продуктов.

В 2012 году строительными организациями выполнено работ на сумму 28400,1 млн. рублей. Предприятиями по производству прочих неметаллических минеральных продуктов, в том числе по производству строительных материалов и изделий, отгружено продукции, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 6869,6 млн. рублей.

В Чувашской Республике жилищному строительству с учетом его социальной и экономической значимости за последние 10 лет уделялось особое внимание. В этот период за счет всех источников финансирования построено 7,49 млн. кв. метров общей площади жилья. В 2012 году введено в эксплуатацию 818,5 тыс. кв. метров общей площади жилья.

К настоящему времени все организации промышленности строительных материалов являются частными.

Современное состояние основных фондов большинства предприятий промышленности строительных материалов в Чувашской Республике можно охарактеризовать как не в полной мере соответствующее требованиям сегодняшнего дня.

Для решения проблемы расширенного воспроизводства основного капитала и дальнейшего устойчивого развития строительного комплекса необходимы программные методы и государственная поддержка.

Такая потребность диктуется следующими причинами:

высокий моральный износ оборудования и его номенклатура, не всегда соответствующая новым технологиям, внедряемым в отрасли в последние годы;

недостаточная инвестиционная и инновационная активность коммерческих структур региона;

низкий уровень научного сопровождения деятельности и развития отрасли;

занятость на тяжелых работах более 6 процентов списочной численности работников организаций обрабатывающих производств;

низкий уровень использования средств малой механизации. За последние годы в структуре основных фондов предприятий доля машин, оборудования, транспортных средств сократилась на 25 процентов.

В настоящее время многие организации по производству строительных материалов характеризуются недозагрузкой производственных мощностей. Наиболее высокая загрузка характерна для крупных предприятий и составляет в среднем 70 процентов. Степень износа основных фондов организаций по производству прочих неметаллических минеральных продуктов достигла в 2012 году 32,4 процента.

Главной причиной неудовлетворительного состояния основных фондов в промышленности строительных материалов, сокращения закупок нового оборудования является отсутствие собственных финансовых средств на реализацию инвестиционных проектов. Основными источниками инвестиций являются амортизационные отчисления, часть прибыли, направляемая в фонд накопления, прибыль от внереализационной деятельности и банковские кредиты.

В связи с этим стратегическим направлением структурной перестройки инвестиционно-строительного комплекса должны стать опережающее развитие и обновление основных фондов предприятий. Это позволит более полно и рационально использовать имеющуюся технику и обеспечит опережающие темпы роста механовооруженности и фондовооруженности труда по отношению к ее производительности, что в свою очередь повысит уровень фондоотдачи и эффективности производства в целом.

Организации промышленности строительных материалов Чувашской Республики выпускают стеновые блоки, кирпич керамический и строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, изделия и конструкции сборные железобетонные, конструкции строительные сборные из стали, товарный бетон, строительный раствор, оконные и дверные блоки, полимерные окна и двери, санитарно-технические изделия и в целом обеспечивают потребность капитального строительства и населения в указанных строительных материалах и изделиях.

Из других регионов организации строительного комплекса Чувашии завозят цемент, облицовочные стеновые материалы, изделия теплоизоляционные, материалы мягкие кровельные и изоляционные, листовое стекло, материалы строительные нерудные, щебень, песчано-гравийную смесь, шифер и др.

Организациями отрасли за последние годы осуществлялись строительство новых объектов и реконструкция действующих производств по выпуску высококачественных видов продукции, таких как железобетонные конструкции, изделия облицовочные из природного камня, базальтовая арматура и стеновые материалы из ячеистого бетона. Внедрены разработки по использованию керамзита в качестве заполнителей в сборных железобетонных изделиях, базальтопластиковой арматуры в строительстве. Введены мощности по выпуску современных сантехнических изделий. Освоено производство облицовочного цветного силикатного кирпича. Модернизировано в соответствии с современными требованиями крупнопанельное домостроение. Ежегодно увеличиваются объемы строительства объектов в крупнопанельном и каркасном (сборно-монолитном, монолитном) исполнении. Развиты базы современного малоэтажного быстровозводимого деревянного домостроения.

Продукция организаций по производству строительных материалов в Чувашской Республике ориентирована в основном на внутренний рынок. Часть материалов, поступающих на республиканский рынок строительных материалов, ввозится из соседних регионов. Средний уровень обеспеченности Чувашской Республики собственными строительными материалами в 2012 году составил около 50 процентов.

Промышленность строительных материалов в основном полностью обеспечивает регион стеновыми материалами, железобетонными изделиями и панелями крупнопанельного домостроения, быстровозводимыми индивидуальными домокомплектами, пористыми заполнителями, санитарно-техническими изделиями. Кроме того, по указанным позициям Чувашская Республика имеет значительный потенциал поставок продукции на межрегиональные рынки.

В связи с отсутствием собственного производства республика обеспечивается за счет поставок из других регионов цементом, листовым стеклом, изделиями теплоизоляционными из минеральных волокнистых материалов и полимерного сырья, мягкими кровельными и изоляционными материалами, асбоцементными изделиями. Ввоз стеновых материалов незначителен (12-14 процентов) и происходит за счет ввоза качественного облицовочного керамического кирпича, производство которого в республике отсутствует.

На территории Чувашской Республики существует развитая минерально-сырьевая база для производства строительных материалов и изделий. Благодаря разведанным запасам карбонатных, глинистых, кремнистых пород и песков предприятия строительной индустрии имеют возможность увеличить объемы добычи, переработки, организации производства новых для республики строительных материалов и изделий, а также повысить потребительские свойства ныне выпускаемых товаров. Чувашия располагает значительными разведанными запасами гипса и ангидрита, находящимися в стадии подготовки к промышленному освоению.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

создание в Чувашской Республике скоординированного производства номенклатуры современных высококачественных конкурентоспособных ресурсо- и энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций с учетом потребностей экономики Чувашской Республики и имеющейся сырьевой базы для полного обеспечения жилищного, социально-культурного и промышленного строительства, строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории республики, а также модернизации жилищного фонда;

создание обновленного потенциала мощностей и материально-технической инфраструктуры организаций промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на основе инновационных технологий производства строительных материалов.

Для достижения указанных целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций в Чувашской Республике;

повышение инновационной активности организаций по производству строительных материалов;

привлечение инвестиций в строительную индустрию путем создания благоприятных условий;

обеспечение максимального использования возможностей и воспроизводства местной минерально-сырьевой базы для производства основных видов строительных материалов;

насыщение рынка качественной продукцией строительной индустрии, освоение производства новых строительных материалов, изделий и конструкций с высокими эксплуатационными характеристиками, конкурентоспособных на российском строительном рынке;

ускорение процесса технического и технологического обновления отрасли, рост конкурентоспособности организаций промышленности строительных материалов;

снижение материалоемкости и трудовых затрат в производстве строительных материалов;

повышение уровня оснащенности современными механизмами и средствами малой механизации.

Для определения приоритетных направлений дальнейшего развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения был произведен прогноз объемов и структуры строительства в Чувашской Республике, а также потребности в основных видах строительных материалов и изделий на период до 2020 года. В соответствии с ним объемы и структура жилищного строительства в 2015 и 2020 годах прогнозируются в следующем виде:

в 2015 году ввод в эксплуатацию 900 тыс. кв. метров жилой площади, из них средне- и многоэтажных зданий - 333 тыс. кв. метров, малоэтажных зданий - 567 тыс. кв. метров;

в 2020 году ввод в эксплуатацию 1250 тыс. кв. метров жилой площади, из них средне- и многоэтажных зданий - 500 тыс. кв. метров, малоэтажных зданий - 750 тыс. кв. метров.

С учетом существующих тенденций предполагается рост объемов строительства панельных, монолитных каркасных и сборно-каркасных зданий.

В целом приоритетным для развития промышленности строительных материалов и стройиндустрии является обеспечение строительного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией, обеспечивать снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и одновременно повышать комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и долговечности.

При этом продукция отрасли должна содержать широкую гамму строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающих всем требованиям товарного рынка.

Перечень индикаторов и показателей приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий по регулированию развития и модернизации промышленности строительных материалов и индустриального домостроения республики, которые направлены на обновление мощностей организаций, способных обеспечивать возрастающие объемы промышленного и жилищного строительства современными конкурентоспособными энергоэффективными материалами.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение поставленных задач и подразделяются по следующим основным мероприятиям:

1. Реализация инвестиционных проектов по модернизации и строительству производственной базы строительной индустрии Чувашской Республики:

1.1. Реконструкция и техническое перевооружение действующих организаций по производству основных видов стройматериалов, изделий и конструкций.

1.2. Строительство организаций по производству основных видов стройматериалов, изделий и конструкций.

2. Научно-техническое обеспечение инновационного развития базы строительной индустрии Чувашской Республики:

2.1. Проведение мониторинга результатов исследований и разработок в строительной отрасли образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Чувашской Республики; формирование комплексного банка данных НИОКР.

3. Государственное регулирование развития промышленности строительных материалов Чувашской Республики:

3.1. Обеспечение участия инвестиционных проектов в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия.

3.2. Оказание государственной поддержки инвесторам в опережающем развитии местной базы стройиндустрии путем финансирования в установленном порядке приоритетных инвестиционных проектов за счет средств закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской Республики".

3.3. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса по производству строительных материалов.

3.4. Предоставление грантов молодым гражданам на поддержку проектов бизнеса по созданию производств строительных материалов в сфере малого предпринимательства.

3.5. Конкурсный отбор инновационных проектов по созданию организаций промышленности строительных материалов на получение государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (специальные вознаграждения разработчикам инновационных идей и патентообладателям; субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным хозяйствующими субъектами на реализацию перспективных и приоритетных инновационных проектов; предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики при создании полезной модели и промышленного образца; предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение технологического оборудования, используемого для реализации перспективных и приоритетных инновационных проектов).

3.6. Подготовка для органов исполнительной власти Чувашской Республики заключений к бизнес-проектам, планам по развитию организаций промышленности строительных материалов.

3.7. Подготовка к выдвижению молодых специалистов организаций промышленности строительных материалов на получение специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность, соискание Государственной премии Чувашской Республики в области науки и техники.

3.8. Формирование единого информационного ресурса о потенциале развития и нового строительства производств строительных материалов на территории Чувашской Республики для возможности принятия инвесторами решений об участии в данных проектах.

3.9. Мониторинг реализации инвестиционных проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению организаций по производству строительных материалов в Чувашской Республике.

3.10. Мониторинг и оценка деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов.

3.11. Подготовка предложений по производству новых энергосберегающих строительных материалов и внедрению высокоэффективных технологий.

3.12. Привлечение организаций строительного комплекса к участию в ежегодной специализированной выставке "Уютный теплый дом" и специализированной выставке "Ресурсо- и энергосберегающие технологии".

3.13. Методическое содействие организациям в Чувашской Республике в организации производства строительных материалов и развитии производственной базы индустриального домостроения.

Мероприятия предусматривают различные формы государственной поддержки предприятий, включая поддержку субъектов малого предпринимательства, а также формирование единого информационного ресурса о потенциале развития и нового строительства производств строительных материалов на территории Чувашской Республики, мониторинг и оценку деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Раздел IV. Характеристика мер правового регулирования

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых актов Чувашской Республики.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики вносит изменения в действующие нормативные правовые акты Чувашской Республики в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов Чувашской Республики.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 3471700,0 тыс. рублей, в том числе средства внебюджетных источников - 3471700,0 тыс. рублей (100 процентов).

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 4 к настоящей подпрограмме.

Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Экономические риски по значимости следуют за макроэкономическими и обусловлены недостаточно высоким уровнем доходов населения республики и высокими ставками по кредитам, предоставляемым коммерческими банками, что негативно сказывается на покупательной и инвестиционной активности населения, направленной на приобретение и строительство жилья. Низкий платежеспособный спрос населения на жилье повышает риски невыполнения планов по его строительству и, следовательно, отразится на снижении спроса строителей на стройматериалы.

Отсутствие обеспечения необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой новых земельных участков под промышленную застройку может являться серьезным ограничением при реализации подпрограммы. Для нейтрализации данного риска следует планировать реализацию инвестиционных проектов в отрасли в общей увязке с инфраструктурным развитием территорий Чувашской Республики и размещением новых предприятий.

Финансовые риски связаны с недостаточностью финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы. В настоящее время у предприятий крайне низкая рентабельность деятельности. Без ее повышения невозможно будет формировать основной источник инвестиционного финансирования подпрограммы - собственные средства предприятий.

Способы реагирования на различные виды рисков предполагается определять в процессе мониторинга реализации подпрограммы.

Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие промышленности
строительных материалов и
индустриального домостроения в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей по годам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения	% к показателям 2011 года	х	х	145	168	190	195	200	218	250
2.	Обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства	% к показателям 2011 года	х	х	52	55	55	55	55	55	60,6
3.	Степень износа основных фондов организаций отрасли	% к показателям 2011 года	х	х	36	34	32	30	29	27	25
4.	Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов	% к показателям 2011 года	х	х	7,0	9,0	11,0	13,5	16,0	18,0	20,0

Приложение N 2
к подпрограмме "Развитие промышленности
строительных материалов и
индустриального домостроения в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Перечень
основных мероприятий подпрограммы "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по модернизации и строительству производственной базы строительной индустрии Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	падение спроса на продукцию	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
1.1.	Реконструкция и техническое перевооружение действующих организаций по производству основных видов стройматериалов, изделий и конструкций	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	падение спроса на продукцию	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
1.2.	Строительство организаций по производству основных видов стройматериалов, изделий и конструкций	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	падение спроса на продукцию	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
2.	Основное мероприятие 2. Научно-техническое обеспечение инновационного развития базы строительной индустрии Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	значительное повышение инновационной активности предприятий по производству строительных материалов и смежных отраслей	отсутствие инновационного развития отрасли	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
2.1.	Проведение мониторинга результатов исследований и разработок в строительной отрасли образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Чувашской Республики; формирование комплексного банка данных НИОКР	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	значительное повышение инновационной активности предприятий по производству строительных материалов и смежных отраслей	недостаточная осведомленность о разработках в отрасли и отсутствие полноценного банка данных НИОКР	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.	Основное мероприятие 3. Государственное регулирование развития промышленности строительных материалов Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	инвестиционная, коммерческая и кадровая непривлекательность строительной отрасли	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.1.	Обеспечение участия инвестиционных проектов в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	низкая инвестиционная привлекательность строительной отрасли	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.2.	Оказание государственной поддержки инвесторам в опережающем развитии местной базы стройиндустрии путем финансирования в установленном порядке приоритетных инвестиционных проектов за счет средств закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской Республики"	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2015	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	низкая привлекательность инновационной составляющей строительного комплекса	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.3.	Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса по производству строительных материалов	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	непривлекательность для субъектов малого предпринимательства строительного комплекса	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.4.	Предоставление грантов молодым гражданам на поддержку проектов бизнеса по созданию производств строительных материалов в сфере малого предпринимательства	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	низкая привлекательность для субъектов малого предпринимательства строительного комплекса	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.5.	Конкурсный отбор инновационных проектов по созданию организаций промышленности строительных материалов на получение государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (специальные вознаграждения разработчикам инновационных идей и патентообладателям; субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным хозяйствующими субъектами на реализацию перспективных и приоритетных инновационных проектов; предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики при создании полезной модели и промышленного образца; предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение технологического оборудования, используемого для реализации перспективных и приоритетных инновационных проектов)	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	непривлекательность инновационного развития строительного комплекса	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.6.	Подготовка для органов исполнительной власти Чувашской Республики заключений к бизнес-проектам, планам по развитию организаций промышленности строительных материалов	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	непривлекательность для творческих молодых кадров строительного комплекса	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.7.	Подготовка к выдвижению молодых специалистов организаций промышленности строительных материалов на получение специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность, соискание Государственной премии Чувашской Республики в области науки и техники	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	непривлекательность для творческих молодых кадров строительного комплекса	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.8.	Формирование единого информационного ресурса о потенциале развития и нового строительства производств строительных материалов на территории Чувашской Республики для возможности принятия инвесторами решений об участии в данных проектах	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	низкая инвестиционная привлекательность строительной отрасли	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.9.	Мониторинг реализации инвестиционных проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению организаций по производству строительных материалов в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	низкая инвестиционная и инновационная привлекательность строительной отрасли	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.10.	Мониторинг и оценка деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	низкая инвестиционная и инновационная привлекательность строительной отрасли	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.11.	Подготовка предложений по производству новых энергосберегающих строительных материалов и внедрению высокоэффективных технологий	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	низкая инвестиционная и инновационная привлекательность строительной отрасли	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.12.	Привлечение организаций строительного комплекса к участию в ежегодной специализированной выставке "Уютный теплый дом" и специализированной выставке "Ресурсо- и энергосберегающие технологии"	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	низкая инвестиционная и инновационная привлекательность строительной отрасли	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов
3.13.	Методическое содействие организациям в Чувашской Республике в организации производства строительных материалов и развитии производственной базы индустриального домостроения	Минстрой Чувашии	01.01.2014	31.12.2020	обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантировать возведение прогнозируемых объемов строительства	низкая инвестиционная и инновационная привлекательность строительной отрасли	увеличение объема выпуска продукции промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; обеспечение республиканского рынка строительными материалами собственного производства; степень износа основных фондов организаций отрасли; снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов

Приложение N 3
к подпрограмме "Развитие промышленности
строительных материалов и
индустриального домостроения в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по модернизации и строительству производственной базы строительной индустрии Чувашской Республики
1.	Закон Чувашской Республики о внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года"	внесение изменений в приоритетные направления социально-экономического развития Чувашской Республики	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
2.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. N 39 "О Концепции инновационного развития Чувашской Республики"	определение механизмов оказания государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы
Основное мероприятие 2. Научно-техническое обеспечение инновационного развития базы строительной индустрии Чувашской Республики
1.	Указ Главы Чувашской Республики о внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики от 29 октября 2004 г. N 118 "О дополнительных мерах по инновационному развитию Чувашской Республики"	определение механизмов оказания государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности в Чувашской Республике	Минстрой Чувашии	2014-2020 годы

Приложение N 4
к подпрограмме "Развитие промышленности
строительных материалов и
индустриального домостроения в
Чувашской Республике" государственной
программы Чувашской Республики
"Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального
хозяйства" на 2012-2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012-2020 годы за счет всех источников финансирования

(тыс. рублей)

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма	"Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике"	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	830500,0	338100,0	460600,0	480500,0	498700,0	453700,0	409600,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	830500,0	338100,0	460600,0	480500,0	498700,0	453700,0	409600,0
Основное мероприятие 1	Реализация инвестиционных проектов по модернизации и строительству производственной базы строительной индустрии Чувашской Республики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	830500,0	338100,0	460600,0	480500,0	498700,0	453700,0	409600,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	830500,0	338100,0	460600,0	480500,0	498700,0	453700,0	409600,0
Мероприятие 1.1	Реконструкция и техническое перевооружение действующих организаций по производству основных видов стройматериалов, изделий и конструкций	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	109800,0	40800,0	3300,0	3500,0	3700,0	3200,0	2900,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	109800,0	40800,0	3300,0	3500,0	3700,0	3200,0	2900,0
Мероприятие 1.2	Строительство организаций по производству основных видов стройматериалов, изделий и конструкций	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	720700,0	297300,0	457300,0	477000,0	495000,0	450500,0	406700,0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	720700,0	297300,0	457300,0	477000,0	495000,0	450500,0	406700,0
Основное мероприятие 2	Научно-техническое обеспечение инновационного развития базы строительной индустрии Чувашской Республики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1	Проведение мониторинга результатов исследований и разработок в строительной отрасли образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Чувашской Республики; формирование комплексного банка данных НИОКР	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3	Государственное регулирование развития промышленности строительных материалов Чувашской Республики	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.1	Обеспечение участия инвестиционных проектов в конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.2	Оказание государственной поддержки инвесторам в опережающем развитии местной базы стройиндустрии путем финансирования в установленном порядке приоритетных инвестиционных проектов за счет средств закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Чувашской Республики"	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.3	Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса по производству строительных материалов	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.4	Предоставление грантов молодым гражданам на поддержку проектов бизнеса по созданию производств строительных материалов в сфере малого предпринимательства	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.5	Конкурсный отбор инновационных проектов по созданию организаций промышленности строительных материалов на получение государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (специальные вознаграждения разработчикам инновационных идей и патентообладателям; субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным хозяйствующими субъектами на реализацию перспективных и приоритетных инновационных проектов; предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики при создании полезной модели и промышленного образца; предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение технологического оборудования, используемого для реализации перспективных и приоритетных инновационных проектов)	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.6	Подготовка для органов исполнительной власти Чувашской Республики заключений к бизнес-проектам, планам по развитию организаций промышленности строительных материалов	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.7	Подготовка к выдвижению молодых специалистов организаций промышленности строительных материалов на получение специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность, соискание Государственной премии Чувашской Республики в области науки и техники	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.8	Формирование единого информационного ресурса о потенциале развития и строительства организаций строительных материалов на территории Чувашской Республики для возможности принятия инвесторами решений об участии в данных проектах	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.9	Мониторинг реализации инвестиционных проектов по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению организаций по производству строительных материалов в Чувашской Республике	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.10	Мониторинг и оценка деятельности организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.11	Подготовка предложений по производству новых энергосберегающих строительных материалов и внедрению высокоэффективных технологий	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.12	Привлечение организаций строительного комплекса к участию в ежегодной специализированной выставке "Уютный теплый дом" и специализированной выставке "Ресурсо- и энергосберегающие технологии"	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3.13	Методическое содействие организациям в Чувашской Республике в организации производства строительных материалов и развитии производственной базы индустриального домостроения	ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии	х	х	х	х	всего	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
			х	х	х	х	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0