Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 августа 2019 г. N 09АП-32109/19

г. Москва

19 августа 2019 г.

Дело N А40-261894/18

Резолютивная часть постановления объявлена 12 августа 2019 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 августа 2019 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семикиной О.Н.,

судей: Тетюка В.И., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гавриковой А.С.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос",

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.04.2019 г.

по делу N А40-261894/18, принятое судьей Киселевой Е.Н. (шифр судьи: 5-1406)

по иску государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (ОГРН 1157700012502, ИНН 7702388027, адрес: 129110, город Москва, улица Щепкина, дом 42, строение 1, 2)

к акционерному обществу "Композит" (ОГРН 1025002043813, ИНН 5018078448, адрес: 141074, область Московская, город Королев, улица Пионерская, 4)

о взыскании.

при участии:

от истца: Макарова Л.Г. по доверенности от 29.12.2018,

от ответчика: Тонконогов В.П. по доверенности от 29.12.2018,

УСТАНОВИЛ:

Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "КОМПОЗИТ" о взыскании с ответчика в пользу истца пени по государственному контракту N 836-Л787/16/294 от 05.12.2016 в размере 1 783 130 руб. 25 коп.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2019 в иске отказано.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2019, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, находит решение Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2019 не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 05.12.2016 между Истцом и Ответчиком заключен государственный контракт N 836-Л787/16/294 на выполнение опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу (далее - контракт), согласно которому Ответчик обязуется выполнить в соответствии с условиями государственного контракта опытно-конструкторскую работу (ОКР) на тему: "Разработка технологии изготовления высокотемпературных клеев, работоспособных до 2000 °С и выше, а также клеев для крепления низкомодульной резиновой смеси к металлам в процессе вулканизации" и своевременно сдать Истцу созданную научно-техническую продукцию в порядке и в сроки, предусмотренные государственным контрактом, а Истец обязуется принять и оплатить ОКР, в порядке и на условиях, предусмотренных государственным контрактом.

Цена контракта определена сторонами в разделе 3 и составляет сумму в размере 301 500 000 рублей.

Срок выполнения работ по государственному контракту установлен сторонами в разделе 4 контракта. Начало - 05.12.2016, окончание - 25.11.2018.

Согласно пункту 2.2 государственного контракта содержание этапов ОКР и сроки выполнения установлены в ведомости исполнения (приложение N 2 к государственному контракту).

В соответствии с ведомостью исполнения к государственному контракту срок выполнения работ по этапу N 1 - начало 05.12.2016 - окончание 25.04.2017, цена этапа N 1 - 74 530 000,00 рублей.

В обоснование исковых требований, Истец указал, что в установленный контрактом срок обязательства Ответчиком не выполнены, акт сдачи-приемки этапа ОКР по этапу N 1 утвержден Истцом 24.05.2017, срок просрочки обязательства по этапу N 1 составляет 29 дней (с 26.04.2017 по 24.05.2017).

Претензия истца, в порядке ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), была направлена в адрес ответчика 30.07.2018, которая ответчиком оставлена без удовлетворения.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с исковым заявлением в суд.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Частью 9 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрено освобождение стороны от уплаты неустойки (штрафа, пени), если она докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В соответствии с абз. 2 ст. 778 ГК РФ к государственным или муниципальным контрактам на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных или муниципальных нужд применяются правила статей 763 - 768 ГК РФ.

В силу ст. 768 ГК РФ к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со ст. 769 ГК РФ по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

К срокам выполнения и к цене работ, согласно п. 1 ст. 778 ГК РФ, а также к последствиям неявки заказчика за получением результатов работ применяются соответственно правила статей 708, 709 и 738 ГК РФ.

Как установлено судом, из акта N 1 сдачи-приемки этапа N1 ОКР от 24.05.2017 следует, что акт был представлен Истцу сопроводительным письмом от 21.04.2017 NТЕ-9909, то есть до окончания установленного государственным контрактом срока выполнения этапа N1 ОКР. Кроме того, из акта следует, что он подписан представителем заказчика 10.05.2017, а утвержден лишь 24.05.2017.

Обязательства Ответчика по этапу N 1 государственного контракта выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями технического задания, работы приняты без замечаний, что подтверждается утвержденным актом сдачи-приемки этапа N 1.

Несвоевременное подписание Истцом акта сдачи-приемки этапа ОКР не может повлечь неблагоприятные последствия для Ответчика в виде взыскания штрафных санкций.

Обязательства ответчика по этапу 1 государственного контракта выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями технического задания, работы приняты без замечаний, что подтверждается утвержденным актом приемки этапа N 1.

Несвоевременное подписание Истцом акта сдачи-приемки этапа ОКР не может повлечь неблагоприятные последствия для Ответчика в виде взыскания штрафных санкций.

В Постановлении Президиума ВАС РФ N 12945/13 от 17 декабря 2013 года указано, что момент окончания оказания услуг (выполнения работ) не должен определяться датой утверждения заказчиком акта сдачи-приемки, так как это ставит приемку работ в зависимость исключительно от усмотрения заказчика.

По смыслу статьи 773 ГК РФ исполнитель в договорах на выполнение НИОКР по общему правилу обязан выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок. Заказчик же несет обязанность принять результаты выполненных работ и оплатить их (статья 774 ГК РФ).

Соответственно, обязательство исполнителя по выполнению работ считается исполненным в момент предъявления результата выполненных работ к приемке, то есть 21.04.2017, а не после их фактической приемки заказчиком.

В государственном контракте отсутствуют положения, обязывающие Ответчика досрочно, до наступления срока окончания работ указанных в ведомости исполнения представлять Истцу отчетную документацию для ее утверждения.

Таким образом, у Истца отсутствуют какие-либо основания для взыскания с Ответчика неустойки.

Вышеуказанная правовая позиция подтверждается судебной практикой (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 июля 2018 года по делу N А40-26428/18, от 14 сентября 2018 года по делу N А40-95304/18, от 19 ноября 2018 года по делу N А40-95249/18, от 23 ноября 2018 года по делу N А40-168700/18, от 29 ноября 2018 года по делу N А40-168470/18, от 04 декабря 2018 года по делу N А40-168433/18, от 20 декабря 2018 года по делу N А40-168697/18, от 26 декабря 2018 года по делу N А40-114650/18, от 08 февраля 2019 года по делу N А40-168677/2018, постановления Арбитражного суда Московского округа от 10 декабря 2018 года по делу N А40-26415/2018, от 19 декабря 2018 года по делу N А40-18949/2018, от 05 марта 2019 года по делу N А41-105048/2015).

Ссылка истца на определение Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС18-21408 по делу N А40-163160/17 от 27.12.2018 об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ, (размещено в закрытом доступе) судом отклоняется, поскольку определение Верховного Суда Российской Федерации не является нормативным актом, а лишь позицией по конкретному делу, и не является обязательным к исполнению сторонами данного спора. Определения Судебной коллегии Верховного Суда РФ по конкретным делам не являются ни постановлениями Пленума, ни постановлениями Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изменяющими или определяющими практику применения нормы права.

Согласно вышеуказанному определению Верховного Суда Российской Федерации "доводы заявителя_ были предметом рассмотрения судом и мотивированно отклонены, по существу направлены на переоценку доказательств, оспаривание выводов нижестоящих судов по обстоятельствам дела, тогда как в силу части 3 статьи 291.14 Кодекса при рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены, или были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанций, либо предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими".

Данный судебный акт вынесен по иным фактическим обстоятельствам дела, из его содержания следует, что заявителю было отказано в рассмотрении названного дела в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, поскольку доводы поданной кассационной жалобы были направлены не на установление правильности применения норм материального права, а исключительно сводились к несогласию с оценкой, которая была дана судами нижестоящих инстанций, что не является основанием для передачи дела для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Кроме того, согласно постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 62 практика применения судами норм права считается определенной с момента опубликования постановлений Пленума, Президиума или Информационного письма высшего суда. Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения в Судебной коллегии к таким судебным актам не относится, а потому не опровергает сделанных судом в рамках настоящего дела выводов и не может являться основанием к удовлетворению заявленного требования.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция приходит к выводу, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права. В свою очередь, доводы истца, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения решения суда от 11.04.2019 г.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2019 г по делу N А40-261894/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

О.Н. Семикина

Судьи

В.И. Тетюк И.А. Титова