Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2014 г. N ВАС-10240/14 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора" (ключевые темы: организация строительства - взыскание неустойки - участие третьих лиц - Калининградская область - пересмотр в порядке надзора)

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2014 г. N ВАС-10240/14
"О принятии к производству заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора"

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В., рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Региональная организация строительства ЭКОСТРОЙ" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Калининградской области от 08.11.2013 по делу N А21-3810/2013, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2014 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.04.2014 по тому же делу

по иску Администрации муниципального образования "Багратионовский муниципальный район" к обществу с ограниченной ответственностью "Региональная организация строительства ЭКОСТРОЙ" о взыскании неустойки в размере 74 070 901 рубля,

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: государственного казенного учреждения Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства", Администрации муниципального образования "Багратионовское городское поселение",

УСТАНОВИЛА:

заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292, 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Принять к производству заявление общества с ограниченной ответственностью "Региональная организация строительства ЭКОСТРОЙ" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Калининградской области от 08.11.2013 по делу N А21-3810/2013, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2014 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.04.2014 по тому же делу, возбудить надзорное производство.

2. Направить копию настоящего определения в адрес заявителя.

Судья

Т.В. Завьялова