|
3 августа 2020 г.
|
Дело N А41-88538/17
|
Резолютивная часть постановления объявлена 28.07.2020.
Полный текст постановления изготовлен 03.08.2020.
Арбитражный суд Московского округа
в составе:
председательствующего-судьи Закутской С.А.,
судей Кручининой Н.А., Петровой Е.А.,
при участии в судебном заседании: представители не явились;
рассмотрев 28.07.2020 в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Саб - Урбан"
на определение от 21.02.2020
Арбитражного суда Московской области,
на постановление от 21.05.2020
Десятого арбитражного апелляционного суда,
по заявлению Царского Дмитрия Александровича о включении в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО "Саб-Урбан" требования в размере 637 823 руб. 56 коп. неустойки,
УСТАНОВИЛ:
определением Арбитражного суда Московской области от 10 июля 2018 года в отношении общества с ограниченной ответственностью "Саб-Урбан" (далее - ООО "Саб-Урбан", должник) введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утверждена Тихомирова Виктория Георгиевна (далее - временный управляющий).
Царский Дмитрий Александрович обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием о включении в реестр требований о передаче жилых помещений квартиры со строительным номером N 17-210, общей площадью 36,6 кв. м типа 1, расположенной в 7 подъезде на 2-м этаже жилого дома N 17 по строительному адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, д. Сабурово.
Кроме того, заявитель просил признать обоснованным и включить в реестр денежных требований должника требование о выплате неустойки в размере 965 679 руб. 41 коп. за период с 20.09.2016 по 13.07.2018.
Определением Арбитражного суда Московской области от 21 февраля 2020 года, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2020 года, требования кредиторов удовлетворены частично.
Суд включил в четвертую очередь реестра требований кредиторов должника неустойку в размере 637 823 руб. 56 коп., в удовлетворении остальной части требований судом отказано.
Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО "Саб-Урбан" обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просило отменить определение суда первой инстанции от 21 февраля 2020 года и постановление суда апелляционной инстанции от 21 мая 2020 года в части включения неустойки в реестр требований кредиторов должника и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.
Отзывы на кассационную жалобу в адрес суда не поступали.
Кредитор в обоснование заявленных требований указал, что 27.10.2014 ООО "Саб-Урбан" (Застройщик) и Жукова Е.В. (Участники) заключили договор N ДУ-17-210 участия в долевом строительстве, по условиям которого застройщик обязался в предусмотренный договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить Многоквартирный жилой дом N 17 по строительному адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, д. Сабурово, и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать участнику квартиру общей площадью по проекту 36,6 кв. м, строительный номер по проекту 17-210, тип квартиры 1, номер подъезда 7, этаж 2, а участник обязался уплатить за квартиру 5 447 200 руб. и принять квартиру от застройщика по акту приема-передачи при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.
В соответствии с пунктом 2.3 договора срок ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома - 19.03.2016, срок передачи застройщиком квартиры участнику - в течение 6 месяцев с момента ввода Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, но не позднее 19.09.2016, при условии полного и надлежащего исполнения участником финансовых обязательств по договору.
Согласно пункту 6.1 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.
На основании договора уступки права требования N УПТ-ДУ-17-210 от 15.02.2017 права участника долевого строительства по договору N ДУ-17-210 от 27.10.2014 были уступлены Царскому Д.А.
По акту приема-передачи от 31.10.2018 ООО "Саб-Урбан" передало кредитору спорную квартиру.
Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, Царский Д.А. просил включить в реестр требований о передаче жилых помещений квартиру со строительным номером N 17-210, общей площадью 36,6 кв. м типа 1, расположенной в 7 подъезде на 2-м этаже жилого дома N 17 по строительному адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, д. Сабурово.
Кроме того, заявитель указал, что ООО "Саб-Урбан" имеет перед ним неисполненные обязательства по передаче квартиры, в связи с чем общество должно уплатить неустойку за нарушение срока передачи жилого помещения.
Суд первой инстанции, отказывая в части включения требования в реестр требований о передаче жилых помещений, исходил из того, что на момент рассмотрения обоснованности заявленных требований объект долевого строительства фактически передан заявителю, что подтверждено актом приема-передачи от 31.10.2018.
В части требований о взыскании с должника неустойки, суд установил право участника долевого строительства на получение неустойки с застройщика в силу ч. 2 ст. 6 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" за нарушение последним сроков передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве N ДУ-17-210 от 27.10.2014 за период с 20.09.2016 по 03.07.2018 (дату объявления резолютивной части о введении в отношении должника процедуры наблюдения), что составляет 965 679 руб. 41 коп., исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения (7,25%), но, исходя из наличия ходатайства должника о снижения размера неустойки, фактических обстоятельств дела, принимая во внимание объективные причины нарушения должником сроков сдачи объекта строительства, суд снизил размер неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ на 30%, что составило 637 823 руб. 56 коп. и включил данную задолженность в реестр требований кредиторов должника.
Арбитражный апелляционный суд, рассматривая апелляционную жалобу на часть судебного акта о включении в реестр требований кредиторов неустойки, поддержал выводы суда первой инстанции, указав, что они соответствуют представленным доказательствам.
ООО "Саб-Урбан", оспаривая принятые судебные акты, ссылалось на то, что 31.10.2018 Царский Д.А. и должник подписали Акт приема-передачи квартиры, в пункте 6 которого указано, что Царский Д.А. отказывается от всех требований к застройщику, возникших в связи с заключением, исполнением и расторжением договора долевого участия.
Как указало общество, Акт составлен с соблюдением требований пп.2 и 3 ст. 434 ГК РФ, стороны подписали документ, в котором явно выражена и четко сформулирована воля кредитора на прощение долга, указанный документ соответствует требованиям ст. 409, 415 ГК РФ, в связи с чем, как полагает ООО "Саб-Урбан", обязательства застройщика по выплате неустойки, штрафа и иных убытков и расходов считаются прекращенными, а действия кредитора свидетельствуют о злоупотреблении с его стороны правом.
Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.
Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.
Как разъяснено пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление N 35), в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.
При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.04 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.04 застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик об
