Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2022 г. N 09АП-87416/21 по делу N А40-107430/2017

г. Москва

16 февраля 2022 г.

Дело N А40-107430/17

Резолютивная часть постановления объявлена 09 февраля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 февраля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Л. Головачевой,

судей А.А. Комарова, С.А. Назаровой,

при ведении протокола помощником судьи Р.М. Ханикаевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Банка "ТРАСТ" (ПАО)

на определение Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2021 по делу N А40- 107430/17, о признании обоснованным и включении в третью очередь реестра требований кредиторов ФГУП "ГВСУ N 12" требования ФГУП "ГВСУ N 14" в размере 136 461 692 руб. в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФГУП "Главное военно- строительное управление N 12"

при участии в судебном заседании:

от ФГУП "ГВСУ N 12" - Насырова М.В., паспорт, дов. от 29.12.2021

от ФГУП "ГВСУ N 14" - Лемеша А.В., паспорт, дов. от 30.12.2021

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.08.2021 в отношении ФГУП "Главное военно-строительное управление N 12" (ОГРН 1025004058639, ИНН 7706044549) введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Максимова Т.В.

Соответствующее сообщение опубликовано в газете Коммерсантъ N 149 от 21.08.2021.

В Арбитражный суд г. Москвы 17.09.2021 г. поступило требование ФГУП ГВСУ N 14 о включении задолженности в размере 136 461 692 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Определением от 02.12.2021, Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов ФГУП "ГВСУ N 12" требование ФГУП "ГВСУ N 14" в размере 136 461 692 руб.

Не согласившись с вынесенным определением, Банк "Траст" (ПАО) обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение судом норм материального и процессуального права.

В судебном заседании апелляционного суда представители ФГУП "ГВСУ N 14" и должника по доводам жалобы возражали, просили оставить обжалуемое определение без изменений. Представили отзывы на апелляционную жалобу, которые приобщены судом к материалам дела в порядке ст. 262 АПК РФ.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность обжалуемого определения проверена апелляционным судом в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке ст. ст. 268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого определения, исходя из следующего.

Согласно ст. 32 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника в порядке, определенном статьями 71 и 100 Закона о банкротстве.

В силу пункта 26 Постановления от 22.06.2012 N 35, пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, Должник имеет задолженность перед ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Кредитор) по следующим договорам субподряда:

Договор субподряда N 1314187383382090942000000/212/М-167.1 от 19.09.2013: между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N12" (прежнее наименование - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") заключен договор субподряда от 19.09.2013 N 1314187383382090942000000/212/М-167.1 (далее - Договор) на выполнение полного комплекса работ по объекту: строительство волоконно-оптической линии связи в интересахвойсковой части 45807 на участке: УС "Гороскоп" - объект 85809" г. Геленджик (шифр объекта 212/М).

В соответствии с п. 2.1. Договора Субподрядчик принял обязательство разработать рабочую документацию и выполнить строительно-монтажные работы (далее - Работы) в установленный Договором срок.

Согласно п. 3.1. Договора, Цена Договора составляет 25 778 466,00 руб. в т.ч. НДС.

В соответствии с разделом 3.2 Договора определены следующие сроки выполнения Работ: Обмеры, обследования, инженерные изыскания - 30.08.2013; Разработка проектной документации - 30.09.2013; Получение положительного заключения государственной экспертизы- 18.11.2013; Разработка рабочей документации - 30.12.2013; Строительно- монтажные работы - 30.08.2014; Подписание Итогового акта приемки выполненных работ - 20.09.2014.

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 2 153 191,00 рублей.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Пунктом 4.17 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 4 к Договору.

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги на сумму 277 342,81 рублей, что подтверждается Акта приемки оказанных генподрядных услуг: N 1324 от 01.12.2016, N 72 от 01.03.2017.

Следовательно задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за оказанные услуги составляет 277 342,81 рублей.

Договор субподряда N 1314187383402090942000000/215/М-156.1 от 19.09.2013: между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N12" (прежнее наименование - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") заключен договор субподряда от 19.09.2013 NN 1314187383402090942000000/215/М-156.1 (далее -Договор) на выполнение полного комплекса работ по объекту: "Строительство волоконно-оптической линии связи в интересах войсковой части 45807 на участке: УС "Газон" (391Р) -объект 12003" г. Чита ( шифр объекта - 215/М).

В соответствии с п. 2.1. Договора Субподрядчик принял обязательство разработать рабочую документацию и выполнить строительно-монтажные работы (далее - Работы) в установленный Договором срок.

Согласно п. 3.1. Договора, Цена Договора составляет 87 884 262 руб. в т.ч. НДС.

В соответствии с разделом 3.2 Договора определены следующие сроки выполнения Работ: Обмеры, обследования, инженерные изыскания - 30.06.2013; Разработка проектной документации - 26.07.2013; Получение положительного заключения государственной экспертизы - 06.09.2013; Разработка рабочей документации - 20.09.2013 г.; Строительно- монтажные работы - 28.10.2014; Подписание Итогового акта приемки выполненных работ - 17.11.2014.

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 8 137 899,00 рублей.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Пунктом 4.17 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 4 к Договору.

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги на сумму 1 384 243,74 рублей, что подтверждается Акта приемки оказанных генподрядных услуг: N 1565 от 30.12.2016, N 1619 от 30.12.2016, N 196 от 20.03.2017.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за оказанные генподрядные услуги составляет 1 384 243,74 рублей.

Договор субподряда N 1314187383422090942000000/217/М-149.1 от 19.09.2013 между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N12" (прежнее наименование - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") заключен договор субподряда от 19.09.2013 N 1314187383422090942000000/217/М-149.1 (далее - Договор) на выполнение полного комплекса работ по объекту: "Строительство волоконно-оптической линии связи в интересах войсковой части 45807 на участке: УС "Твердомер" - объект 85853", Краснодарский край, г.

Краснодар (шифр объекта - 217/М).

В соответствии с п. 2.1. Договора Субподрядчик принял обязательство разработать рабочую документацию и выполнить строительно-монтажные работы (далее - Работы) в установленный Договором срок.

Согласно п. 3.1. Договора, Цена Договора составляет 81 853 114,00 руб. в т.ч. НДС.

В соответствии с разделом 5.2. Договора определены следующие сроки выполнения Работ: Обмеры, обследования, инженерные изыскания - 07.06.2013; Разработка проектной документации - 26.07.2013; Получение положительного заключения государственной экспертизы - 06.09.2013; Разработка рабочей документации - 20.09.2013; Строительно- монтажные работы - 28.10.2014; Подписание Итогового акта приемки выполненных работ - 17.11.2014.

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 6 818 198,00 рублей.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Пунктом 4.16 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 4 к Договору. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги в период до 13.07.2017 (дата принятия заявления о признании Должника банкротом) на сумму 1 295 594,84 рублей, что подтверждается Акта приемки оказанных генподрядных услуг: N 1323 от 01.12.2016, N 84 от 31.03.2017.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за оказанные генподрядные услуги составляет 1 295 594,84 рублей.

Договор субподряда N 1314187383432090942000000/ДГЗ-218/М-202.1 от 21.10.2013: между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N12" (прежнее наименование - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") заключен договор субподряда от 21.10.2013 N 1314187383432090942000000/ДГЗ-218/М-202.1 (далее -Договор) на выполнение полного комплекса работ по объекту: "Строительство волоконно-оптической линии связи в интересах войсковой части 45807 на участке: УС "Коленцк" - УС "Арендатор" (190Р) - объект 15032", г. Хабаровск (шифр объекта 218/М).

В соответствии с п. 2.1. Договора Субподрядчик принял обязательство разработать рабочую документацию и выполнить строительно-монтажные работы (далее - Работы) в установленный Договором срок.

Согласно п. 3.1. Договора, Цена Договора составляет 75 904 102 руб. в т.ч. НДС.

В соответствии с разделом 5.2. Договора определены следующие сроки выполнения Работ: Инженерные изыскания - 20.09.2013; Проектная документация - 30.09.2013; Государственная экспертиза - 18.11.2013; Разработка рабочей документации - 30.12.2013; Строительно-монтажные работы - 30.08.2014; Подписание Итогового акта приемки выполненных работ - 15.09.2014.

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 6 945 654,70 рублей.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС- 3).

Пунктом 4.17 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 4 к Договору.

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги на сумму 1 324 849,82 рублей, что подтверждается Акта приемки оказанных генподрядных услуг: N 1617 от 30.12.2016. N 50 от 01.03.2017, N 282 от 25.04.2017, N 283 от 04.05.2017, N 316 от 15.04.2017.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за оказанные генподрядные услуги составляет 1 324 849,82 рублей.

Договор субподряда N 1314187383292090942000000/ДГЗ-199-8-317.1 от 06.12.2013: между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП ЦПО при Спецстрое России заключен договор субподряда от 06.12.2013 N 1314187383292090942000000/ДГЗ-199-8-317.1 (далее - Договор) на выполнение проектных работ по реконструкции автомобильных дорог специального значения (шифр объекта 199-8).

Между Генподрядчиком, ФГУП ЦПО при Спецстрое России и ФГУП "ГВСУ N 13" (прежнее наименование ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") (далее - Субподрядчик) 13.11.2014 заключено соглашение о передаче Договора.

В силу условий соглашения и ст. 392.3 ГК РФ все права и обязанности по Договору перешли от ФГУП ЦПО при Спецстрое России к ФГУП "ГВСУ N 13".

В соответствии с п. 2.1. Договора Субподрядчик принял обязательство разработать рабочую документацию и выполнить строительно-монтажные работы (далее - Работы) в установленный Договором срок.

Согласно п. 4.1. Договора, Цена Договора составляет 7 066 381,92 руб. в т.ч. НДС.

В соответствии с разделом 3.2 Договора определены следующие сроки выполнения Работ: Обмеры, обследования, инженерные изыскания - 10.01.2014; Разработка проектной документации - 15.03.2014; Получение положительного заключения государственной экспертизы - 30.05.2014; Разработка рабочей документации - 30.06.2014; Подписание Итогового акта приемки выполненных работ - 30.06.2014.

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 5 653 105,54 (шестьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля 54 копеек.

Согласно пункту 4.2 Соглашения о передаче Договора субподрядчик признает свою задолженность перед Генподрядчиком по перечисленному авансу в сумме 5 653 105,54 (шестьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля 54 копеек.

Генподрядчиком оказаны Субподрядчику услуги генподряда в сумме копейки, в том числе НДС, исчисляемый по ставке, установленной п. 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

Задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком составляет 5 653 105,54 рублей.

Договор субподряда N 1314187383852090942000000/ДГЗ-4047/КР-152.1 от 12.07.2013: между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик), ранее именовавшемся ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России", и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик), ранее именовавшемся ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России" (далее - Субподрядчик), заключен договор субподряда N1314187383852090942000000/ДГЗ-4047/КР-152.1 от 12.07.2013 на корректировку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство зданий СКП и РСП аэродрома "Кресты", г. Псков" (шифр 4047/КР).

В соответствии с п. 2.1 Договора Субподрядчик принял обязательство выполнить работы по обследованию, инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, разработке проектной, рабочей, градостроительной документации, ведению авторского надзора и работы, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта (далее - Работы) в установленный Договором срок.

Согласно п. 3.1. Договора, Цена Договора составляет 139 235 111,00 руб. в т.ч. НДС.

В соответствии с п. 5.2 Договора определены следующие сроки выполнения работ: дата начала работ - дата подписания Договора дата окончания работ - 01.07.2014; дата подписания итогового акта приемки выполненных работ - 01.08.2014.

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 28 252 226,00 рублей.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС- 3).

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором: работы Субподрядчиком не выполнены, результат работ Подрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 5.2 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных Работ сторонами Договора не подписан.

Руководствуясь п.2 ст. 715 ГК РФ, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 31.10.2019 N 21/04-26675 об отказе от исполнения договора субподряда, которое получено Субподрядчиком 11.11.2019.

Пунктом 4.16 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 4 к Договору.

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги на сумму 238 684,92 рублей, что подтверждается Актом приемки оказанных генподрядных услуг: N 1484 от 31.12.2015.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за оказанные генподрядные услуги составляет 238 684,92 рублей.

Договор субподряда N 1415187382322090942000000/ДГЗ-47/1-П оч-239.1 от 04.04.2014: между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N12" (прежнее наименование - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") заключен договор субподряда от 04.04.2014 г. N 1415187382322090942000000/ДГЗ-47/1-П (далее - Договор) на выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству объекта "Обустройство объектов военного городка N 47/1 гор. Цхинвал Республика Южная Осетия" ( шифр объекта 47/1-II очередь).

В соответствии с п. 2.1 Договора Субподрядчик принял обязательство выполнить работы по обследованию, инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, разработке проектной, рабочей, градостроительной документации, ведению авторского надзора и работы, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта (далее - Работы) в установленный Договором срок.

Согласно п. 3.1. Договора, Цена Договора составляет 1 038 095 188,00 руб. в т.ч. НДС.

В соответствии с п. 5.2 Договора определены следующие сроки выполнения работ: Работы по проектированию - 15.04.2014; Строительно-монтажные работы 25.10.2014; Подписание Итогового акта приемки выполненных работ - 30.11.2014 г.

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 268 184 945,90 рублей.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Пунктом 4.17 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 1,2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 3 к Договору. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги в период до 13.07.2017 (дата принятия заявления о признании Должника банкротом) на сумму 7 338 491,67 рублей, что подтверждается Актом приемки оказанных генподрядных услуг: N 98 от 30.04.2014. N 1203 от 01.10.2014. N 1138 от 01.10.2014, N 1282 от 31.10.2014, N 1280 от 28.11.2014, N 1546 от 23.12.2014, N923 от 18.11.2015, N 1426 от 18.11.2015, N 1427 от 18.11.2015, N 1428 от 18.11.2015, N 1429 от 04.12.2015, N 1585 от 20.12.2016, N 1432 от 30.12.2016, N 1431 от 30.12.2016, N 45 от 09.01.2017.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за оказанные генподрядные услуги составляет 7 338 491,67 рублей.

Договор субподряда N 1515187386862090942000000/ДС-К-41/14-20-611.1 от 22.04.15: между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик), ранее именовавшемся ФГУП "Спецстройинжиниринг" при Спецстрое России", и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик), являющимся правопреемником ФГУП "ГВСУ N 13" (ранее - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России"), заключен договор субподряда от 22.04.2015 г. N 1515187386862090942000000/ДС-К-41/14-20-611.1 (далее - Договор) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство военного городка N 467 А, г. Севастополь, мыс Фиолент" (шифр К-41/14-20).

В соответствии с п. 2.1. Договора Субподрядчик принял обязательство по проведению обмерных работ, обследований, инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной документации, по разработке градостроительной, проектной и рабочей документации, по оказанию услуг (далее - Работы), в соответствии с техническим заданием, исходными данными, в установленный Договором срок.

Согласно п. 3.1. Договора, Цена Договора составляет 23 664 290,00 руб. в т.ч. НДС.

В соответствии с п. 3.1. и п. 3.2. Договора определены следующие сроки выполнения Работ: дата начала Работ - дата подписания Договора; дата окончания обмеров, обследований, инженерных изысканий - 15 мая 2015; дата окончания разработки градостроительной, проектной документации - 15 августа 2015; дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации - 30 октября 2015; дата окончания разработки рабочей документации - 30 ноября 2015; дата подписания итогового акта приемки выполненных Работ - 10 декабря 2015.

Генподрядчик перечислил Субподрядчику денежные средства в сумме 11 832 145 (Одиннадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи сто сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 804 903 (Один миллион восемьсот четыре тысячи девятьсот три) рубля 47 копеек; В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором: работы Субподрядчиком не выполнены, результат работ Подрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 5.2 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных Работ сторонами Договора не подписан.

Руководствуясь п.2 ст. 715 ГК РФ, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 09.03.2021 N 21/04-06-02-3627 об отказе от исполнения договора субподряда, которое получено Субподрядчиком 11.03.2021.

Пунктом 4.17 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 1,2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке:

Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 3 к Договору.

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги на сумму 11 832 145,00 рублей, что подтверждается Актом приемки оказанных генподрядных услуг.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за оказанные генподрядные услуги составляет 11 832 145,00 рублей.

Договор субподряда N 1515187386892090942000000/ДС-К-41/14-23-613.1 от 22.04.15: между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик), являющимся правопреемником ФГУП "ГВСУ N 13" (ранее - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России"), заключен договор субподряда от 22.04.2015 N 1515187386892090942000000/ДС-К-41/14-23-613.1 (далее - Договор) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Военный городок N 467Д, г. Севастополь, полуостров Херсонес" (шифр К-41/14-23).

В соответствии с п. 2.1. Договора Субподрядчик принял обязательство по проведению обмерных работ, обследований, инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной и рабочей документации, по разработке градостроительной, проектной и рабочей документации, по оказанию услуг (далее - Работы), в соответствии с техническим заданием, исходными данными, в установленный Договором срок.

Согласно п. 4.1. Договора, Цена Договора составляет 39 679 144,00 руб. в т.ч. НДС.

В соответствии с пунктами 3.1. - 3.6. Договора определены следующие сроки выполнения Работ: дата начала Работ - дата подписания Договора; дата окончания работ по выполнению обмеров, обследований, инженерных изысканий - 15 мая 2015; дата окончания работ по разработке градостроительной и проектной документации - 15 августа 2015; дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации - 30 октября 2015; дата окончания работ по разработке рабочей документации - 30 ноября 2015; дата подписания итогового акта приемки выполненных Работ - 10 декабря 2015.

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 31 743 314,00 рублей.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором: работы Субподрядчиком не выполнены, результат Работ Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1. Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных Работ сторонами Договора не подписан.

Руководствуясь п.2 ст. 715 ГК РФ, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 09.03.2021 N 21/04-06-02-3628 об отказе от исполнения договора субподряда, которое получено Субподрядчиком 11.03.2021.

Пунктом 5.17 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 1,2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 3 к Договору. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги в период до 13.07.2017 (дата принятия заявления о признании Должника банкротом) на сумму 145 699,65 рублей, что подтверждается Актом приемки оказанных генподрядных услуг: N 548 от 20.06.2017.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за оказанные генподрядные услуги составляет 145 699,65 рублей.

Договор субподряда N 1617187375292090942000000/769.1 от 09.11.2016 г.: между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее -Субподрядчик), заключен договор субподряда N 1617187375292090942000000/769.1 от 09.11.2016 (далее - Договор) на полный комплекс работ по объекту: "Завершение строительства объектов военного городка N 47/2 н.п. Джава Республики Южная Осетия. Второй этап: Общежитие для военнослужащих на 180 мест" (шифр объекта 47/2-П очередь).

Согласно п. 3.1. Договора, Цена Договора составляет 187 187 593,00 руб. в т.ч. НДС.

В соответствии с пунктами 5.2 Договора определены следующие сроки выполнения Работ: Инженерные изыскания, Обследования, Обмеры - 10.11.2016; Разработка проектной документации - 20.11.2016; Государственная экспертиза - 12.12.2016; Разработка рабочей документации - 26.12.2016; Строительно-монтажные работы - 01.02.2017; Подписание Итогового акта приемки выполненных работ - 10.02.2017.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Пунктом 4.18 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 1,2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 4 к Договору.

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги в период до 13.07.2017 (дата принятия заявления о признании Должника банкротом) на сумму 1 355 568,27 рублей, что подтверждается Актом приемки оказанных генподрядных услуг: N 1059 от 22.11.2016, N 1060 от 22.11.2016.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за генподрядные услуги составляет 1 355 568,27 рублей.

Договор субподряда N ДГЗ-47/2-Ю-ВГ-241.1 от 04.04.2014: между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (ранее - ФГУП "ГУ " Инстрой" при Спецстрое России) (далее - Субподрядчик) заключен договор субподряда N 1415187382352090942000000/ДГЗ-47/2-Ю-ВГ-241.1 от 04.04.2014 (далее - Договор) (шифр объекта: 47/2-Ю).

В соответствии с п. 2.1 Договора Субподрядчик принял обязательство выполнить работы по обмерам, обследованиям, инженерным изысканиям для разработки проектной документации и градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации, строительно-монтажные работы, ведение авторского надзора и работы(услуги), необходимые для ввода объекта в эксплуатацию (далее - Работы) в установленный Договором срок.

Согласно п. 4.1. Договора, Цена Договора составляет 39 679 144,00 руб. в т.ч. НДС. В соответствии с календарным планом Договора определены следующие сроки выполнения Работ: дата начала Работ - дата заключения настоящего Договора; Инженерные изыскания, обследования - 30.06.2014; Градостроительная документация - 01.09.2014; Проектная документация - 01.09.2014; Получение положительного заключения государственной экспертизы МО РФ -25.10.2014; Рабочая документация- 15.11.2014; Строительно-монтажные Работы - 01.04.2015; Подписание Итогового акта приемки выполненных работ - 30.05.2015.

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 87 81 718,13 рублей.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС- 3).

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором: по состоянию на момент подписания настоящего уведомления Работы Субподрядчиком в полном объеме не выполнены, результат Работ Генподрядчику в полном объеме не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных Работ сторонами Договора не подписан.

Руководствуясь п.2 ст. 715 ГК РФ, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 18.12.2019 N 21/04-31043 об отказе от исполнения договора субподряда, которое получено Субподрядчиком 22.12.2019.

Пунктом 4.17 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 1,2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 3 к Договору.

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги в период до 13.07.2017 (дата принятия заявления о признании Должника банкротом) на сумму 20 797 570,31 рублей, что подтверждается Актом приемки оказанных генподрядных услуг: N 97 от 30.04.2014, N 96 от 30.04.2016, N 1208 от 01.10.2014. N 1376 от 31.10.2014, N 1281 от 28.11.2014, N 1543 от 23.12.2014, N 458 от 30.06.2015, N 723 от 07.09.2015, N 652 от 06.08.215, N 723 от 07.09.2015, N 1434 от 13.11.2015, N 1409 от 30.12.2016.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за оказанные генподрядные услуги составляет 20 797 570,31 рублей.

Договор субподряда N ДГЗ-Т-КР-286.1 от 14.03.2014 г.: между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее -Субподрядчик), являющимся правопреемником ФГУП "ГВСУ N 13" (ранее - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России"), заключен договор субподряда от 14.03.2014 г N ДГЗ-Т-КР-286.1 (далее - Договор) на выполнение работ по капитальному ремонту объектов базовых военных городков в г.

Душанбе, г. Курган-Тюбе, г. Куляб Республика Таджикистан (шифр объекта Т-КР).

В соответствии с п. 2.1 Договора Субподрядчик принял обязательство выполнить работы по обмерам, обследованиям, инженерным изысканиям для разработки проектной документации и градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации, строительно-монтажные работы, ведение авторского надзора и работы(услуги), необходимые для ввода объекта в эксплуатацию (далее - Работы) в установленный Договором срок.

Согласно п. 4.1. Договора, Цена Договора составляет 332 955 990,00 руб. в т.ч. НДС. В соответствии с календарным планом Договора определены следующие сроки выполнения Работ: дата начала Работ - дата заключения настоящего Договора; дата окончания работ 31.10.2014; Подписание Итогового акта приемки выполненных работ - 30.11.2014.

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 87 81 718,13 рублей.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС- 3).

Пунктом 4.16 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 1,2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 3 к Договору.

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги на сумму 3 514 322,47 рублей, что подтверждается Актом приемки оказанных генподрядных услуг: N б/н от 13.12.2014, N 86 от 28.02.2015, N 733 от 07.09.2015, N 734 от 15.09.2015, N 1296 от 28.12.2015, N 1299 от 28.12.2015.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за оказанные генподрядные услуги составляет 3 514 322,47 рублей.

Договор субподряда N 1515187386882090942000000/ДС-К-41/14-22-614.1 от 22.04.2015 г.: между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее -Субподрядчик), являющимся правопреемником ФГУП "ГВСУ N 13" (ранее - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") заключен договор субподряда N 1515187386882090942000000/ДС-К-41/14-22-614.1 от 22.04.2015 г. (далее - Договор) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство военного городка N 467 Г, г. Севастополь, полуостров Херсонес" (шифр объекта К-41/14-22).

В соответствии с п. 2.1. Договора Субподрядчик принял обязательство по проведению обмеров, обследований, инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной документации, разработку Градостроительной, проектной и рабочей документации в соответствии с техническим заданием (раздел 17 Договора) и исходными данными, и оказание услуг в соответствии с условиями Договора (далее - Работы) в установленный Договором срок.

Согласно п. 4.1. Договора, Цена Договора составляет 130 084 608,00 руб. в т.ч. НДС. В соответствии с п. 3.2. Договора определены следующие сроки выполнения Работ: Обмеры, обследования, инженерные изыскания - 15.05.2015 г.; Разработка проектной документации - 15.08.2015 г.; Получение положительного заключения государственной экспертизы - 30.10.2015 г.; Разработка рабочей документации - 30.11.2015 г.; Подписание Итогового акта приемки выполненных работ - 10.12.2015 г.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС- 3).

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, по состоянию на дату настоящего уведомления Работы Субподрядчиком в полном объеме не выполнены, результат Работ Генподрядчику в полном объеме не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1. Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных Работ сторонами Договора не подписан.

Руководствуясь п.2 ст. 715 ГК РФ, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 09.09.2021 N 21/04-06-02-3680 об отказе от исполнения договора субподряда, которое получено Субподрядчиком 11.09.2021.

Пунктом 5.17 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 1,2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемки оказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 3 к Договору.

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги в период до 13.07.2017 (дата принятия заявления о признании Должника банкротом) на сумму 497 516,67 рублей, что подтверждается Актом приемки оказанных генподрядных услуг: N 548 от 20.06.2017.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за генподрядные услуги составляет 497 516,67 рублей.

Договор субподряда N 1415187382342090942000000/ДГЗ-47/2-П оч.-240,1 от 04.04.2014 г.: между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик), являющимся правопреемником ФГУП "ГВСУ N 13" (ранее - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") заключен договор субподряда N 1415187382342090942000000/ДГЗ-47/2-П оч.-240,1 ш/о 47/2-П очередь от 04.04.2014 г. (далее - Договор) на выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству объекта "Обустройство объектов военного городка N 47/2 н.п. Джава Республика Южная Осетия" (шифр объекта 47/2-П очередь).

В соответствии с п. 2.1. Договора Субподрядчик принял обязательство по проведению обмеров, обследований, инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной документации, разработку Градостроительной, проектной и рабочей документации в соответствии с техническим заданием (раздел 17 Договора) и исходными данными, и оказание услуг в соответствии с условиями Договора (далее - Работы) в установленный Договором срок.

Согласно п. 4.1. Договора, Цена Договора составляет 1 542 630 090,00 руб. в т.ч. НДС.

В соответствии с п. 3.2. Договора определены следующие сроки выполнения Работ: Работы по проектированию - 15.04.2014; Строительно-монтажные работы - 25.10.2014; Подписание Итогового акта приемки выполненных работ - 10.12.2015 г.

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 555 903 506,00 рублей.

В период действия Договора Субподрядчиком выполнены, а Генподрядчиком приняты Работы, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС- 3).

Пунктом 4.17 Договора субподряда установлено, что Субподрядчик оплачивает Генподрядчику оказанные им генподрядные услуги в размере 1,2 % от стоимости выполненных Субподрядчиком в отчетном периоде Работ в следующем порядке: Генподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ за отчетный период представляет Субподрядчику акт приемкиоказанных генподрядных услуг по форме, установленной Приложением N 3 к Договору.

Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг и передать (направить) один экземпляр Генподрядчику.

Оплата генподрядных услуг, оказанных Генподрядчиком, производится Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на отдельный счет Генподрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных генподрядных услуг.

Генподрядчик оказал Субподрядчику генподрядные услуги в период до 13.07.2017 (дата принятия заявления о признании Должника банкротом) на сумму 22 488 031,39 рублей, что подтверждается Актом приемки оказанных генподрядных услуг: N 119 от 30.04.2014, N 1161 от 01.10.2014, N 1165 от 01.10.2014, N 1162 от 31.10.2014, N 1377 от 28.11.2014, N 1545 от 23.12.2014, N 722 от 07.09.2015, N 723 от 07.09.2015, N 726 от 07.09.2015. N 727 от 07.09.2015, N1278 от 19.11.2015, N 1423 от 19.11.2015, N 1424 от 19.11.2015, N 1481 от 01.12.2015, N 1583 от 20.12.2016, N 1430 от 30.12.2016, N 1429 от 30.12.2016, N 46 от 09.01.2017.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате за генподрядные услуги составляет 22 488 031,39 рублей.

Договор поставки оборудования N 1213187382942090942000000/ДГЗ-167/113/2011- 153/12 от 19.03.12г.: между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Заказчик), ранее именовавшимся ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России", и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Поставщик), ранее именовавшимся ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" заключен договор поставки заключен договор поставки оборудования N 1213187382942090942000000/ДГЗ-167/113/2011-153/12 от 19.03.12г. по объекту: "Реконструкция здания ДАРМ-А под размещение органа безопасности полетов государственной авиации", по адресу: Московская область, г. Люберцы-3, НИЦ ЭР AT 4 ЦНИИ МО РФ (шифр объекта 167/113) (далее -Договор).

В соответствии с п. 1.1. Договора Поставщик принял на себя обязательства передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить технологическое оборудование для объекта на условиях, определенных настоящим Договором.

Согласно п. 2.1. Договора, Цена Договора составляет 496 000 000,00 руб. в т.ч. НДС.

Во исполнение условий Договора Заказчик перечислил Поставщику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 30 264 406,78 рублей.

В соответствии с п. 1.4 Договора поставка оборудования производится единовременно, в срок не позднее 25 декабря 2018 года.

Согласно пункту 10.1. Договора настоящий Договор действует до полного выполнения всех обязательств сторонами. Датой выполнения всех обязательств по Договору является дата окончания гарантийных обязательств Поставщика.

Заказчиком перечислены Поставщику денежные средства в размере 398 400 000 (Триста девяносто восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, исчисляемый по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации; Поставщик поставил оборудование, а Заказчик принял на сумму 340 081 474 (Триста сорок миллионов восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят четыре) рубля 42 копейки, в том числе НДС, исчисляемый по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поставщиком допущены нарушения сроков, установленных Договором: по состоянию на 02.06.2020 поставка в полном объеме не произведена, обязательства, предусмотренные разделом 1 Договора, не исполнены, акт приемки-передачи оборудования не подписан.

Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 08.07.2020 N 21/04-14346 об отказе от исполнения договора субподряда, которое получено Субподрядчиком 12.07.2020.

Задолженность Поставщика перед Заказчиком по возврату неотработанного аванса составляет 58 318 525 (Пятьдесят восемь миллионов триста восемнадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 58 копеек, в том числе НДС, исчисляемый по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании ст. 450.1 ГК РФ Договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком настоящего уведомления, а неотработанные Субподрядчиком денежные средства подлежат возврату.

Согласно п. 10.4. Договор считается расторгнутым по истечению 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком настоящего уведомления.

В соответствии со ст. 19.2 Договора в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения настоящего уведомления Субподрядчик возвращает Генподрядчику неиспользованные для производства работ финансовые средства, в том числе авансовые платежи, и незавершенный строительством объект строительства, и представляет отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, а также освобождает строительную площадку и передает Генподрядчику проектную, рабочую и исполнительную документации.

На основании п. 10.5 настоящего Договора Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения настоящего уведомления надлежит перечислить Заказчику сумму задолженности в размере 58 318 525 (Пятьдесят восемь миллионов триста восемнадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 58 копеек, в том числе НДС, исчисляемый по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

Следовательно, задолженность Субподрядчика перед Генподрядчиком по оплате неотработанного аванса составляет 58 318 525,58 рублей.

Должник до настоящего времени своих обязательств не исполнил, доказательств обратного материалы дела не содержат.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст.408 ГК РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Для применения ст. 1102 ГК РФ необходимо наличие объективного результата: факт неосновательного приобретения (сбережения) имущества без должного правового основания. Под правовыми основаниями следует понимать разного рода юридические факты, дающие субъекту основание на получение имущественного права.

Довод апелляционной жалобы о пропуске срока исковой давности отклоняется апелляционным судом, поскольку согласно ст. 199 ГК РФ, исковая давность применяется только по заявлению стороны. Такого заявления в суде первой инстанции заявлено не было.

Довод жалобы о наличии аффилированности отклоняется апелляционной коллегией, поскольку не подтвержден материалами дела.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 19 Закона о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе, указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника; лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце 2 названного пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 названной статьи.

По смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о несостоятельности через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством.

ФГУП "ГВСУ N 14" не является ни аффилированным, ни заинтересованным лицом по отношению к должнику с точки зрения закона.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке имеющихся в деле доказательств, которым судом первой инстанции дана правильная оценка, и для иной оценки апелляционный суд не усматривает.

При рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта судом первой инстанции были установлены все существенные для спора обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка. Выводы основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу, нормы материального права применены правильно.

Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.12.2021 по делу N А40- 107430/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Банка "ТРАСТ" (ПАО) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ю.Л. Головачева

Судьи

А.А. Комаров С.А. Назарова