Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 марта 2022 г. N 09АП-2017/22 по делу N А40-107430/2017

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 2 августа 2022 г. N Ф05-23931/19 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

09 марта 2022 г.

Дело N А40-107430/17

Резолютивная часть постановления объявлена 01 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 марта 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Л. Головачевой,

судей Ж.Ц. Бальжинимаевой, С.А. Назаровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Зайцевой П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ПАО Банк "ТРАСТ",

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.12.2021

по делу N А40-107430/17, вынесенное судьей М.И.Кантаром,

о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования ФГУП "ГВСУ N 14" в размере 6 770 947 648,80 рублей,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФГУП "ГВСУ N 12",

при участии в судебном заседании:

от ФГУП "ГВСУ N 14" - Пушкинова Е.В. дов. от 30.12.2021

от ФГУП "ГВСУ N 12" - Насырова М.В. дов. от 29.12.2021

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.08.2021 в отношении ФГУП "Главное военно-строительное управление N 12" (ОГРН 1025004058639, ИНН 7706044549) введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Максимова Т.В.

Сообщение о введении процедуры наблюдения в отношении Должника опубликовано в газете "КоммерсантЪ" от 21.08.2021 N 149(7111) (Объявление о банкротстве N 77033745901 стр.133).

В Арбитражный суд города Москвы поступило требование ФГУП "ГВСУ N 14" о включении задолженности в размере 6 770 947 648,80 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Определением от 02.12.2021, Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов ФГУП "ГВСУ N 12" требование ФГУП "ГВСУ N 14" в размере 6 770 947 648,80 руб.

Не согласившись с вынесенным определением, Банк "Траст" (ПАО) обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение судом норм материального и процессуального права.

В судебном заседании апелляционного суда представители ФГУП "ГВСУ N 14" и должника по доводам жалобы возражали, просили оставить обжалуемое определение без изменений. Представитель должника представил отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен судом к материалам дела в порядке ст. 262 АПК РФ.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Законность и обоснованность обжалуемого определения проверена апелляционным судом в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке ст. ст. 268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого определения, исходя из следующего.

Согласно ст. 32 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ч. 1 ст. 223 АПК РФ дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника в порядке, определенном статьями 71 и 100 Закона о банкротстве.

В силу пункта 26 Постановления от 22.06.2012 N 35, пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N4" заключен договор субподряда N 1415187386932090942000000/ДС-К-52/14-9-568.1 от 01 декабря 2014 г. (далее - Договор) на полный комплекс работ по объекту: "Строительство (реконструкция) объектов, модернизация и приобретение оборудования экспериментально-испытательной базы обеспечения испытаний перспективных образцов авиационной техники и вооружения 31 Испытательного центра Минобороны России" (шифр объекта: К-52/14-9).

Между Генподрядчиком, ФГУП "ГВСУ N 4" и ФГУП "ГВСУ N 13" (прежнее наименование ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") (далее - Субподрядчик) 30.12.20214 заключено соглашение о передаче Договора.

В силу условий соглашения и ст. 392.3 ГК РФ все права и обязанности по Договору перешли от ФГУП "ГВСУ N 4" к ФГУП "ГВСУ N 13".

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику денежные средства в сумме 2 503 753 566 (Два миллиарда пятьсот три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% - 381 928 510 (Триста восемьдесят один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот десять) рублей 08 копеек, что подтверждается платежными поручениями N 00000000152 (26.01.2015); N 00000004701 (13.11.2015); N00000004831 (19.11.2015); N 00000000371

(08.02.2016) на общую сумму 2 503 753 566,11 руб.

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п.2 ст. 715 ГК РФ, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 31.10.2019 N 21/04-26662 об отказе от исполнения договора субподряда, которое получено Субподрядчиком 11.11.2019.

В соответствии с п. 4.14 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Днем получения Субподрядчиком аванса считается день списания денежных средств со счета Генподрядчика.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 1 136 728 429,51 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинэюиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N 13" (прежнее наименование - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") (далее - Субподрядчик)), заключен договор субподряда N 1415187386952090942000000/КОР/4-13/2- 565.1 от 28.11.2014 (далее - Договор) на выполнение строительно-монтажных работ по 2 этапу: "Здания и сооружения летного поля аэродрома Чкаловск) (шифр КОР/4-13/2).

Во исполнение условий Договора Генподрядчиком был перечислен Субподрядчику аванс в размере 1 506 798 833,29 руб., что подтверждается платежными поручениями: N 1031 от 19.03.2015 на 22 208 658,60 руб., N 1038 от 20.03.2015 на 448 823 360,00 руб., N 3883 от 21.09.2015 на 571 649 664,69 руб., N 736 от 24.02.2016 на 40 154 450,00 руб., а также дополнительным соглашением N 1 от 12.02.2016 к Договору о зачете суммы аванса в размере 423 962 700,00 руб. по договору NДГЗ-Т-КБ-ВГ-259.Г от 20.03.2014 в счет аванса по рассматриваемому Договору.

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором. Работы Субподрядчик не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь ст. 715 ГК РФ, в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 31.10.2019 N 21/04-26661 об отказе от исполнения Договора, которое получено Субподрядчиком 11.11.2019.

В соответствии с п. 4.12 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка"

Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Днем получения Субподрядчиком аванса считается день списания денежных средств со счета Генподрядчика.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 661 691 694,62 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик) заключен договор субподряда N 1314187383852090942000000/ДГЗ-4047/КР-152.1 от 12.07.2013 на корректировку проектной документации и выполнение строительно - монтажных работ по объекту: "Строительство зданий СКП и РСП аэродрома "Кресты", г.Псков (шифр 4047/КР) (далее -Договор).

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс в размере 111 388 088 (сто одиннадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч восемьдесят восемь) рублей 80 коп., что подтверждается платежными поручениями: п/п 2414 от 21.08.2013, п/п 1559 от 29.04.2014.

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п.2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 31.10.2019 N 21/04- 26675 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 05.11.2019, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 05.11.2019.

В соответствии с п. 4.11 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса. за каждый день пользования авансом, как Коммерческим кредитом.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 66 077 160,83 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик) заключен договор субподряда N ДГЗ-Т-КТ-266.1 от 04.04.2014 г. на выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству объектов военного городка "Курган-Тюбе", республика Таджикистан, г. Курган-Тюбе (шифр Т/КТ) (далее -Договор).

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс в размере 309 749 621 (триста девять миллионов семьсот сорок девять шестьсот двадцать один) рублей 71 коп., что подтверждается платежными поручениями: от 04.04.2014 (пункт 4.10 Договора - зачет аванса в размере 96 386 535,71 руб.) и от 16.06.2014 N 2062.

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п.2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 30.10.2019 N 21/04- 26570 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 05.11.2019, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 05.11.2019.

В соответствии с п. 4.11 в случае неисполнения Субподрядчиком обязательств, в срок до 30 ноября 2014 года, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 176 171 703.14 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик) заключен договор субподряда N1415187387272090942000000/ДС-ПУШ/АЭР-5-537.1 от 30.10.2014 на полный комплекс работ по объекту: "Строительство здания для размещения комплекса технических средств обучения и подготовки авиационного персонала" на аэродроме "Пушкин", Ленинградская область (шифр ПУШ/АЭР-5) (далее -Договор).

Во исполнение условий Договора Генподрядчиком перечислен Субподрядчику аванс в размере 214 523 864 (двести четырнадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рублей 80 коп., что подтверждается платежными поручениями: п/п 1027 от 19.03.2015 г, п/п 1506 от 14.04.2015, п/п 2271 от 05.06.2015.

При этом, Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, Предприятием в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 31.10.2019 N 21/04-26671 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 11.11.2019, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 11.11.2019.

В соответствии с п. 4.15 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Днем получения Субподрядчиком аванса считается день списания денежных средств со счета Генподрядчика.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 102 576 286,31 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик) заключен договор субподряда N1415187386992090942000000/ДСП-12/14-538.1 от 30.10.2014 г. на полный комплекс работ по объекту: "Строительство здания для размещения комплекса технических средств обучения и подготовки авиационного персонала" на аэродроме "Домна", Забайкальский край (шифр П-12/14) (далее - Договор).

Во исполнение условий Договора Генподрядчиком перечислен Субподрядчику аванс в размере 111 076 552 (сто одиннадцать миллионов семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 коп., что подтверждается платежными поручениями: п/п 1029 от 19.03.2015 г, п/п 1566 от 16.04.2015.

При этом, Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1,.а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 30.10.2019 N 21/04- 26531 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 05.11.2019, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 05.11.2019.

В соответствии с п. 4.15 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Днем получения Субподрядчиком аванса считается день списания денежных средств со счета Генподрядчика.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 53 516 219,95 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик) заключен договор субподряда N1415187387002090942000000/ДС-П-13/14-556.1 от 06.11.2014 г. на полный комплекс работ по объекту: "Строительство здания для размещения комплекса технических средств обучения и подготовки авиационного персонала" на аэродроме "Дземги", Хабаровский край (шифр П-13/14) (далее -Договор).

Во исполнение условий договора Генподрядчиком перечислен Субподрядчику аванс в размере 119 891 005 (сто девятнадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча пять) рублей 60 коп., что подтверждается платежными поручениями: п/п 1030 от 19.03.2015 г, п/п 1567 от 16.04.2015.

При этом, Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 05.11.2019 N 21/04-26856 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 11.11.2019, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 11.11.2019.

В соответствии с п. 4.15 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Днем получения Субподрядчиком аванса считается день списания денежных средств со счета Генподрядчика.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 57 918 845,27 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик) заключен договор субподряда N1415187386982090942000000/ДС-П-11/14- 566.1 от 18.11.2014 на выполнение полного комплекса работ по объекту: "Здание для размещения комплекса технических средств обучения и подготовки авиационного персонала на аэродроме "Хабаровск (Большой)", Хабаровский край (шифр П-11/14) (далее - Договор).

Во исполнение условий Договора Генподрядчиком перечислен Субподрядчику аванс в размере 142 334 364 (двести четырнадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рублей 10 коп., что подтверждается платежными поручениями: п/п 1028 от 19.03.2015 г, п/п 1664 от 22.04.2015.

В период действия договора Субподрядчиком работы не выполнялись, а Генподрядчиком не принимались, результат работ Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, Предприятием в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 30.10.2019 N 21/04-26554 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 05.11.2019, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 05.11.2019.

В соответствии с п. 4.14 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Днем получения Субподрядчиком аванса считается день списания денежных средств со счета Генподрядчика.

Таким образом, задолженность Должник Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 68 746 837,68 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее - Генподрядчик), ранее именовавшемся ФГУП "Спецстройинжиниринг" при Спецстрое России" и ФГУП "ГУССТ N 4 при Спецстрое России", заключен договор субподряда N1415187387492090942000000/ДС-Ю-52/14-6-567.1 от 01.12.2014 г. на выполнение полного комплекса работ по объекту: "Здания и сооружения трассового испытательного и лабораторного комплексов обеспечения испытаний перспективных образцов авиационной техники и вооружения 929 государственного летно - испытательного центра Минобороны России", Астраханская область, г. Ахтубинск (шифр Ю-52/14-6) (далее - Договор).

Субподрядчик, в связи с передачей Договора на основании Соглашения от 16.01.2015 г., передал все права и обязанности по исполнению Договора новому субподрядчику ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик).

Во исполнение условий Договора Генподрядчиком перечислен Субподрядчику аванс в размере 278 979 055 (двести семьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч пятьдесят пять) рублей 20 коп., что подтверждается платежными поручениями: п/п 4645 от 09.12.2014 г, п/п 4700 от 16.11.2015, п/п 4895 от 24.11.2015.

В период действия договора Субподрядчиком работы не выполнялись, а Генподрядчиком не принимались, результат работ Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, Предприятием в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 30.10.2019 N 21/04-26561 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 05.11.2019, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 05.11.2019.

В соответствии с п. 4.14 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Днем получения Субподрядчиком аванса считается день списания денежных средств со счёта Генподрядчика.

Таким образом, задолженность Должник Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 126 248 593,70 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (далее Генподрядчик) и ФГУП "ГВСУ N 12" (далее - Субподрядчик) заключен договор субподряда N 1515187386922090942000000/ДС-К-41/14-612.1 от 22.04.2015 на выполнение проектно-; изыскательских работ по объекту: "Здания и сооружения военного городка N 302, Республика Крым, г. Севастополь" (шифр объекта K-41/14-41) далее- Договор).

Во исполнение условий Договора Генподрядчиком перечислен Субподрядчику аванс в размере 25 684 045,00 рублей, что подтверждается платежным поручением N 1760 от 29.04.2015.

В период действия договора Субподрядчиком работы не выполнялись, а Генподрядчиком не принимались, результат работ Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные разделом 3 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п. 12.1. Договора и ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской - Федерации, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 09.03.2021 N 21/04-06-02-3629 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 16.03.2021, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 16.03.2021.

В соответствии с п. 5.8 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п..5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Днем получения Субподрядчиком аванса считается день списания денежных средств со счета Генподрядчика.

Таким образом, задолженность Должник Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 14 372 577,56 рублей.

17.07.2015 между Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное управление инженерных работ N 2 при Федеральном агентстве специального строительства" (ФГУП "ГУИР N 2 при Спецстрое России") (именуемое в дальнейшем "Подрядчик") и Федеральное государственное унитарное предприятие "Спецстройсервис" при Федеральном агентстве специального строительства" (ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России") (именуемое в дальнейшем "Субподрядчик") был заключен Договор субподряда N 2227-2015/СМР/КУН на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Комплексное обустройство военного городка N1 "Лагунное" для размещения 18 пулад на о. Кунашир" (шифр П-12/11).

Согласно Дополнительного соглашения N 3 к Договору субподряда N 2227- 2015/СМР/КУН от 17.07.2015 номер Договора субподряда был изменен и принят новый номер N 1215187385492090942000000/2227-2015/СМР/КУН (в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе") (п.1.Дополнительного соглашения N 3).

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 23.06.2017 N 396 "О реорганизации федеральных государственных унитарных предприятий, переданных в ведение Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 727 "Об упразднении Федерального агентства специального строительства" принято решение о реорганизации Федерального - государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление N 14" в форме присоединения к нему Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление N 2" (предыдущее наименование - Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное управление инженерных работ N2 при Федеральном агентстве специального строительства").

В рамках вышеуказанного Договора субподряда в пользу ФГУП "ГВСУ 12" были перечислены денежные средства в размере 493 500 000,00 рублей, что подтверждается платежными поручениями: N 307 от 19.01.2016 на сумму 150 000 000,00 руб., N3154 от 27.05.2016 на сумму 51 000 000,00 руб., N 378 от 12.12.2014 (пункт 4.17 Договора - зачет авансового платежа в размере 292 500 000,00 руб.).

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

В результате чего 15 мая 2017 года в адрес Должника было направлено Уведомление о расторжении Договора субподряда N 1215187385492090942000000/2227-2015/СМР/КУН от 17.07.2015 за исх. N 34/9/1/3-1770 (копия прилагается).

В соответствии с п. 4.9 в случае неисполнения Субподрядчиком в срок до 01 декабря 2015 года обязательств, предусмотренных Договором, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Днем получения Субподрядчиком аванса считается день списания денежных средств со счета Генподрядчика.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 80 059 775 рублей.

17.07.2015 между Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное управление инженерных работ N 2 при Федеральном агентстве специального строительства" (ФГУП "ГУИР N 2 при Спецстрое России") (именуемое в дальнейшем "Подрядчик") и Федеральное государственное унитарное предприятие "Спецстройсервис" при Федеральном агентстве специального строительства" (ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России") (именуемое в дальнейшем "Субподрядчик") был заключен Договор субподряда N 2226- 2015/СМР/ИТ на выполнение строительно-монтажных работ.; по объекту: "Комплексное обустройство военного городка в н. п. Китовый для размещения 18 пулад на о. Итуруп" (шифр П-20/12).

Согласно Дополнительного соглашения N 3 к Договору субподряда N 2226- 2015/СМР/ИТ от 17.07.2015 номер Договора субподряда был изменен и принят новый номер N 1215187385502090942000000/2226-2015/СМР/ИТ (в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе") (п.1.Дополнительного соглашения N 3).

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 23.06.2017 N 396 "О реорганизации федеральных государственных унитарных предприятий, переданных в ведение Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 727 "Об упразднении Федерального агентства специального строительства" принято решение о реорганизации Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление N 14" в форме присоединения к нему Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление N 2" (предыдущее наименование - Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное управление инженерных работ N2 при Федеральном агентстве специального строительства").

В рамках вышеуказанного Договора субподряда в пользу ФГУП "ГВСУ 12" были перечислены денежные средства в размере 562 500 000,00 рублей, что подтверждается платежными поручениями: N 1 от 11.01.2016 в размере 150 000 000 рублей, N 595 от 29.01.2016 в размере 10 000 ООО рублей, N 2740 от 13.05.2016 в размере 25 000 000 рублей, N 3153 от 27.05.2016 в размере 85 000 000 рублей, N 378 от 12.12.2014 (пункт 4.17 Договора - зачет авансового платежа в размере 292 500 000,00 руб.).

Субподрядчиком были допущены нарушения установленных Договором сроков выполнения работ, обязательства Субподрядчика, предусмотренные п.2.1. Договора, а также разделом 5 Договора, не были исполнены.

В результате чего 15 мая 2017 года в адрес Должника было направлено Уведомление о расторжении Договора субподряда N 1215187385502090942000000/2226-2015/СМР/ИТ за исх. N 34/9/1/3-1768 (копия прилагается).

В соответствии с п. 4.9 в случае неисполнения Субподрядчиком в срок до 01 декабря 2015 года обязательств, предусмотренных Договором, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Днем получения Субподрядчиком аванса считается день списания денежных средств со счета Генподрядчика.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N12" (прежнее наименование - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") (далее - Субподрядчик), заключен договор субподряда от 05.12.2012 N ДГЗ-ХймБио/2012-80.1 (далее - Договор) на разработку рабочей документации и выполнение строительно- монтажных работ по реконструкции объектов в рамках федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)" (шифры объектов: 01-19-ИС,01-19-П, 01-19-СФЗ, 734-ХР-И, РЕК-ДЭС, РЕК-ПЛ-3, РЕК-ФЗ).

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 686 471 842 (шестьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот сорок два) рубля 28 копеек, что подтверждается платежными поручениями: N 00001908 от 14.12.2012, N 00001909 от 14.12.2012, N 00001910 от 14.12.2012, N 00001911 от 14.12.2012, N 00001912 от 14.12.2012, N 00001913 от 14.12.2012, N 00001914 от 14.12.2012, N 00000000384 от 03.02.2014, N 00000000385 от 03.02.2014, N 00000001456 от 21.04.2014, N 00000002087 от 16.06.2014, N 00000003100 от 27.08.2014, N 00000003876 от 16.10.2014, N 00000004334 от 20.11.2014, N 00000004335 от 20.11.2014, N 00000004336 от 20.11.2014, N 00000004337 от 20.11.2014, N 00000004338 от 20.11.2014, N 00000004339 от 20.11.2014, N 00000004340 от 20.11.2014.

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п. 9.1. Договора, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 09.09.2021 N 21/04-06-02-12614 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 13.09.2021, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 13.09.2021.

В соответствии с п. 4.11 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 501 501 816,36 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N 12" (прежнее наименование - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") (далее - Субподрядчик), заключен договор субподряда от 19.09.2013 г. N1314187383372090942000000/211/М-150.1 (далее - Договор) на выполнение полного комплекса работ по объекту: "Строительство ВОЛС в интересах в/ч 45807 на участке: УС "Архив" - объект 19887" Камчатский край (шифр 211/М).

Во исполнение условий Договора Генподрядчик перечислил Субподрядчику (в том числе путем зачета) в сумме 129 247 690 (со двадцать девять миллионов двести сорок семь тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, что подтверждается платежными поручениями: N 00000003183 от 22.10.2013, N 00000001556 от 29.04.2014, N 00000003098 от 27.08.2014.

Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме, Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п. 19.1. Договора, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 09.09.2021 N 21/04-06-02-12615 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 13.09.2021, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 13.09.2021.

В соответствии с п. 4.11 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 87 867 75635 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжинирииг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N 12" (прежнее наименование - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") (далее - Субподрядчик), заключен договор субподряда от 04.04.2014 г. N1314187383642090942000000/ ДГЗ-29257-ВГ-243.1 (далее - Договор) на выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству объекта "Обустройство подразделений 7-ой военной базы в г. Гудаута, Республика Абхазия" (шифр 29257).

Во исполнение условий Договора Генподрядчиком перечислен Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в размере в сумме 2 804 949 254 (два миллиарда восемьсот четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 38 копеек, что подтверждается платежными поручениями: N 00000002295 от 02.07.2014, N 00000003099 от 27.08.2014, N 00000003582 от 29.09.2014, N 00000004791 от 15.12.2014, N 00000000533 от 16.02.2015; N 0000083228 от 13.12.2018, N 0000085186 от 24.12.2018, N 0000087249 от 29.12.2018.

При этом, Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, Предприятием в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 1.0.09.2021 N 21/04-06- 02-12662 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 13.09.2021, В связи с чем, Договор считается расторгнутым 13.09.2021.

В соответствии с п. 4.11 в случае неисполнения Субподрядчиком установленных Договором обязательств, в срок до 30 ноября 2014 года, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 1 688 793 216,61 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N12" (прежнее наименование -. ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") (далее - Субподрядчик), заключен договор субподряда от 11.09.2015 г. N1516187390702090942000000/ДС-Т-1 этап-723.1 (далее - Договор) на выполнение строительно - монтажных работ по объектам в/г "Душанбе", Республика Таджикистан, г.Душанбе (шифр Т) -1 этап.

Во исполнение условий Договора Генподрядчиком перечислен Субподрядчику аванс в размере 2 095 528 122 (Два миллиарда девяносто пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч сто двадцать два) рубля 44 копейки, что подтверждается платежными поручениями: N 00000003779 от 14.09.2015, N 00000001276 от 25.03.2016, N 00000003999 от 15.08.2016, N 0000006646 от 27.12.2016, N 00000000549 от 09.02.2017, N 0000066593 от 26.09.2018.

При этом, Субподрядчиком допущены нарушения сроков установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п. 19.1.1 Договора, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 10.09.2021 N 21/04-06-02-12661 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 13.09.2021, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 13.09.2021.

В соответствии с п. 4.11 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 992 555 170,25 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинэюиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N 12" (прежнее наименование - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") (далее - Субподрядчик), заключен договор субподряда от 09.11.2016 N1617187375282090942000000/768.Г (далее - Договор) на выполнение полного комплекса работ по объекту "Завершение строительства объектов военного городка N 47/1 гор.Цхинвал Республики Южная Осетия. Второй этап: Школа на 240 мест, УСТК "Атлант", Общежитие для военнослужащих на 180 мест (шифр объекта 47/1-П очередь).

Во исполнение условий договора Генподрядчиком перечислен Субподрядчику аванс (в том числе путем зачета) в сумме 739 808 742 (семьсот тридцать девять миллионов восемьсот восемь тысяч семьсот сорок два) рубля 80 копеек, что подтверждается платежными поручениями: N 0000006117 от 02.12.2016, N 0000006450 от 21.12.2016, N 00000000049 от 11.01.2017, N 00000000050 от 11.01.2017, N 00000015899.от 18.12.2017, N 00000025728 от N 00000002208 от 10.01.2018, N 0000059939 от 29.08.2018, N 0000072983 от N 0000085183 от 21.12.2018, N 21568 от 26.04.2019, N 21574 от 26.04.2019. При этом, Субподрядчиком допущены нарушения сроков, установленных Договором, работы Субподрядчик в полном объеме не выполнил, результат работ в полном объеме Генподрядчику не передан, обязательства, предусмотренные п. 2.1, а также разделом 5 Договора, не исполнены, итоговый акт приемки выполненных работ не подписан.

Руководствуясь п. 19.1.1. Договора, Генподрядчиком в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 09.09.2021 N 21/04-06-02-12616 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 13.09.2021, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 13.09.2021.

В соответствии с п. 4.11 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического, исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Таким образом, задолженность Должник Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 211 299 872,45 рублей.

Между ФГУП "ГВСУ N 14" (прежнее наименование - ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (далее - Генподрядчик)) и ФГУП "ГВСУ N 12" (прежнее наименование - ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России") (далее - Субподрядчик), заключен договор субподряда от 12.07.2013 N1213187385112090942000000/ДГЗ-аэро/КМ-65.1 (далее - Договор) на полный комплекс работ по объекту "Каменск-Уральский", г. Каменск-Уральский, Свердловская область (шифр аэро/КМ).

Во исполнение условий Договора Генподрядчиком перечислен Субподрядчику аванс в размере 923 485 036 (девятьсот двадцать три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч тридцать шесть) рублей 80 копеек, что подтверждается платежными поручениями: N 00000002747 от 23.09.2013, N 00000001554 от 29.04.2014.

Руководствуясь п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, Предприятием в адрес Субподрядчика направлено уведомление от 09.09.2021 N 21/04-06-02- 12652 об отказе от исполнения договора субподряда, полученное Субподрядчиком 13.09.2021, в связи с чем, Договор считается расторгнутым 13.09.2021.

В соответствии с п. 4.12 в случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до даты подписания Итогового акта приемки выполненных работ согласно п. 5.2 Договора, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом.

Таким образом, задолженность Должника перед Кредитором по процентам за пользование коммерческим кредитом составляет 654 631 901,54 рублей.

Должник до настоящего времени своих обязательств не исполнил.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст.408 ГК РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Для применения ст. 1102 ГК РФ необходимо наличие объективного результата: факт неосновательного приобретения (сбережения) имущества без должного правового основания. Под правовыми основаниями следует понимать разного рода юридические факты, дающие субъекту основание на получение имущественного права.

Довод апелляционной жалобы о пропуске срока исковой давности отклоняется апелляционным судом, поскольку согласно ст. 199 ГК РФ, исковая давность применяется только по заявлению стороны. Такого заявления в суде первой инстанции заявлено не было.

Довод жалобы о наличии аффилированности отклоняется апелляционной коллегией, поскольку не подтвержден материалами дела.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 19 Закона о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе, указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника; лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце 2 названного пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 названной статьи.

По смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о несостоятельности через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством.

ФГУП "ГВСУ N 14" не является ни аффилированным, ни заинтересованным лицом по отношению к должнику с точки зрения закона.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке имеющихся в деле доказательств, которым судом первой инстанции дана правильная оценка, и для иной оценки апелляционный суд не усматривает.

При рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта судом первой инстанции были установлены все существенные для спора обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка. Выводы основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу, нормы материального права применены правильно.

Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 02.12.2021 по делу N А40-107430/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ПАО Банк "ТРАСТ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ю.Л. Головачева

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева С.А. Назарова