Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2022 г. N 09АП-46526/22 по делу N А40-107430/2017

город Москва

15 августа 2022 г.

А40-107430/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 03 августа 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 августа 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Л.Головачевой,

судей С.А.Назаровой, Ж.Ц.Бальжинимаевой

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Д.Шутенковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ПАО Банк "ТРАСТ"

на определение Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2022

по делу No А40-107430/17, вынесенное судьей М.И. Кантаром,

о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ФГУП "ГВСУ No 12" требование УФНС России по г. Москве в размере 37 776 412,27 руб. - основной долг, 8 403 349,07 руб. - проценты,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФГУП "Главное военно- строительное управление No 12"

при участии в судебном заседании:

от Министерства Обороны РФ - Силаева Л.В. по дов.от 01.12.2020

от ФГУП "ГВСУ N 12" - Голубева Т.О. по дов.от 29.12.2021

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19.08.2021 в отношении ФГУП "Главное военно-строительное управление No 12" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Максимова Т.В.

В Арбитражный суд г. Москвы 22.09.2021 г. (направлено в суд 20.09.2021 г. согласно штампу на почтовом отправлении) поступило требование Минобороны России о включении задолженности в размере 46 179 761,34 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 02.12.2021 ФНС России в лице УФНС России по г. Москве привлечено к участию в рассмотрении заявления Минобороны России о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета обособленного спора.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2022 произведена процессуальная замена кредитора Минобороны России по делу N А40- 107430/17-30-124Б на УФНС России по г. Москве по требованию о включении в реестр требований кредиторов должника в размере 32 465 979,36 руб.Признано обоснованным в части и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ФГУП "ГВСУ N 12" требование УФНС России по г. Москве в размере 37 776 412,27 руб. - основной долг, 8 403 349,07 руб. - проценты.

Не согласившись с принятым судебным актом, ПАО Банк "ТРАСТ" (далее - апеллянт) обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2022 отменить, принять новый судебный акт. В обоснование отмены судебного акта заявитель апелляционной жалобы ссылается на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, неполное исследование обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, обстоятельствам дела.

До заседания в суд апелляционной инстанции от Министерства обороны РФ и ФГУП "ГВСУ N 12" поступили отзывы на апелляционную жалобу, которые приобщены к материалам спора в порядке статьи 262 АПК РФ. От временного управляющего должника - отзыв на апелляционную жалобы, в приобщении которого отказано ввиду его несоответствия положениям статьи 262 АПК РФ.

Представители Министерства обороны РФ и ФГУП "ГВСУ N 12" в судебном заседании возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 АПК РФ.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Руководствуясь статьями 123, 266 и 268 АПК РФ, изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела, и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, ФГУП "Главное военно-строительное управление No 12" имеет задолженность перед Российской Федерацией в лице Министерства обороны Российской Федерации (Минобороны России, Государственный заказчик) в общей сумме 46 179 761,34 руб., в том числе: 37 776 412,27 руб. - основной долг; 8 319 775,23 руб. - проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса; 83 573,84 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Указанная задолженность подтверждается следующим. Между Минобороны России и ФГУП "Главное военно-строительное управление No 12" заключен государственный контракт от 25 августа 2016 г. No 1617187377352090942000000 на выполнение строительно- монтажных работ по объекту "Строительство (реконструкция) зданий и сооружений объекта 3006-М под размещение сегмента информационного обеспечения (шифр объекта 1009/5) (далее - Контракт).

Согласно п. 2.1 Контракта Генподрядчик осуществляет строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Контракта, в том числе раздела 23 Контракта, ведение Авторского надзора и работы (услуги), необходимые для ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с условиями Контракта (возведение объекта "под ключ") (далее - Работы).

Согласно п. 2.2 Контракта Генподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Контракта на свой риск собственными (или) привлеченными силами и средствами.

Цена Контракта - 425 752 259,00 руб. (п. 3.1. Контракта). Пунктом 5.2. Контракта установлены сроки выполнения обязательств: подготовительные работы - 3 октября 2016 г.; завершения строительно-монтажных работ - 15 июня 2017 г.; подписание итогового акта - 3 июля 2017 г.

Соглашением сторон от 18 декабря 2020 г. Контракт расторгнут. В рамках исполнения Контракта Государственным заказчиком произведено авансирования должника в сумме 130 000 000,00 руб. (в том числе 50 000 000,00 руб. до возбуждения в отношении должника дела о банкротстве, что подтверждается платежным поручением от 24 марта 2017 г. No 655457).

В соответствии с п. 2.2 соглашения о расторжении Контракта от 18 декабря 2020 г. должником выполнено работ на сумму 12 223 587,73 руб.

Задолженность должника перед Минобороны России составила 117 776 412,27 руб., в том числе подлежащая включению в реестр требований кредиторов должника 37 776 412,27 руб. (50 000 000,00 руб. - 12 223 587,73 руб. = 37 776 412,27 руб.).

В соответствии с п. 4.16 Контракта в случае неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в срок, установленный п. 19.1 Контракта, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила ст. 823 ГК РФ о коммерческом кредите.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

Расчет процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса по Контракту складывается из следующих показателей: (сумма аванса - стоимость выполненных работ) * 1/300 * ставка рефинансирования (ключевая ставка) Центрального банка Российской Федерации * количество дней пользования авансом.

Аванс в сумме 50 000 000,00 руб. выплачен должнику платежным поручением от 24 марта 2017 г. No 655457, то есть до даты возбуждения в отношении должника процедуры банкротства.

Последнее выполнение работ, зачтенных в счет выплаченного аванса подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 31 октября 2018 г. No 7.

На дату расторжения Контракта должником выполнено работ на сумму 12 223 587,73 руб.

В связи с чем, расчет процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения выглядит следующим образом: (50 000 000,00 руб. - 0) * 4,25 % 1/300 * 586 (количество дней пользования авансом с 25 марта 2017 г. по 31 октября 2018 г.) = 4 150 833,33 руб. (50 000 000,00 руб. - 12 223 587,73 руб.) * 1/300 * 4,25 % * 779 (количество дней пользования авансом с 1 ноября 2018 г. по 18 декабря 2020 г.) = 4 168 941,90 руб.

Итоговая сумма процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса: 4 150 833,33 руб. + 4 168 941,90 руб. = 8 319 775,23 руб.

Согласно п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).

В соответствии с п. 4.17.3 Контракта в случае расторжения Контракта и взыскания Государственным заказчиком процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части), в порядке, установленном Контрактом, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами ст. 395 ГК РФ) выглядит следующим образом: сумма неотработанного аванса * размер ключевой ставки ЦБ РФ * 1/365 * количество дней пользования чужими денежными средствами.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами: 37 776 412,27 руб. * 4,25% * 1/365 * 19 (количество дней пользования чужими денежными средствами с 24 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г.) = 83 573,84 руб.

Претензия от 19 февраля 2021 г. No 153/6/2740, направленная в адрес должника, оставлена последним без удовлетворения.

Принимая обжалуемый судебный акт, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 63, 71 Закона о банкротстве, статей 309-310 ГК РФ, статей 16, 69 АПК РФ, п. 5 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержденным Президиумом ВС РФ от 20.12.2016, исходил из того, что заявителем представлен исчерпывающий перечень доказательств в обоснование заявленных требований. Доказательства оплаты задолженности в материалы спора не представлены.

Производя процессуальную замену с кредитора Минобороны России на УФНС России по г. Москве по заявленным требованиям, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 48 АПК РФ, статьи 29 Закона о банкротстве, статей 125, 382 ГК РФ, статей 41, 161 БК РФ, статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 No94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", исходил из того, что при заключении контракта Министерство обороны (государственный заказчик) действовало от имени и в интересах РФ, в связи с чем вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) контракта денежные обязательства относятся к требованиям Российской Федерации, а также, что требования Российской Федерации по денежным обязательствам представляются в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, федеральным органом исполнительной власти, который в соответствии с законом отнесен к уполномоченным органам, то есть ФНС России.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции.

По мнению апеллянта, заявителем пропущен срок исковой давности.

Данный довод апеллянта отклоняется апелляционным судом.

Так, между Минобороны России и ФГУП "Главное военно-строительное управление No 12" заключен государственный контракт от 25 августа 2016 г. No 1617187377352090942000000 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство (реконструкция) зданий и сооружений объекта 3006-М под размещение сегмента информационного обеспечения (шифр объекта 1009/5) (далее - Контракт).

Цена Контракта - 425 752 259,00 руб. (и. 3.1. Контракта).

Соглашением сторон от 18 декабря 2020 г. Контракт расторгнут.

В рамках исполнения Контракта Государственным заказчиком произведено авансирования должника в сумме 130 000 000,00 руб. (в том числе 50 000 000,00 руб. до возбуждения в отношении должника дела о банкротстве, что подтверждается платежным поручением от 24 марта 2017 г. No 655457).

В соответствии с и. 2.2 соглашения о расторжении Контракта от 18 декабря 2020 г. должником выполнено работ на сумму 12 223 587,73 руб.

Задолженность (основной долг) должника перед Минобороны России составила 117 776 412,27 руб., в том числе подлежащая включению в реестр требований кредиторов должника37 776 412,27 руб. (50 000 000,00 руб. - 12 223 587,73 руб. = 37 776 412,27 руб.).

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ.

Согласно п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

В соответствии с п. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Правила, предусмотренные нормами ГК РФ о неосновательном обогащении, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

То есть, в соответствии с положениями ГК РФ право требования суммы неотработанного аванса (суммы основного долга) по Контракту возникает с момента прекращения обязательств (расторжения договора).

Данные доводы подтверждаются судебной практикой (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 28 октября 2013 г. по делу No А65-3509/2013, Десятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 14 апреля 2016 г. по делу No А41-98315/2015 и определение Верховного суда Российской Федерации от 24 августа 2017 г. по делу No 302-ЭС17-945).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30 июня 2021 г. по делу No 40-34199/2021 с должника в пользу Минобороны России взыскана задолженность по Контракту (сумма неотработанного аванса) в размере 283 872 274,40 руб. Указанное решение вступило в законную силу.

Срок на предъявление исполнительного листа по указанному делу не является пропущенным.

Поскольку аванс был перечислен должнику до даты возбуждения дела о банкротстве - задолженность не относится к текущим платежам и подлежи предъявлению в рамках настоящего дела.

Учитывая изложенное, срок исковой давности по требованию суммы основного обязательства - суммы неотработанного аванса (основного долга) по Контракту не является пропущенным. Соответственно и в отношении требования о применении мер ответственности за нарушение денежных обязательств срок исковой давности также не является пропущенным.

В соответствии с п. 4.16 Контракта в случае неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в срок, установленный п. 19.1 Контракта, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила ст. 823 ГК РФ о коммерческом кредите.

В соответствии с п. 19.1 Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2017 г.

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств.

Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.

Расчет процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса по Контракту складывается из следующих показателей:

(сумма аванса - стоимость выполненных работ) * 1/300 * ставка рефинансирования (ключевая ставка) ЦБ РФ * количество дней пользования авансом.

Аванс в сумме 50 000 000,00 руб. выплачен должнику платежным поручением от 24 марта 2017 г. No 655457, то есть до даты возбуждения в отношении должника процедуры банкротства.

Последнее выполнение работ, зачтенных в счет выплаченного аванса подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 31 октября 2018 г. No 7.

На дату расторжения Контракта должником выполнено работ на сумму 12 223 587,73 руб.

В связи с чем, расчет процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса на дату введения в отношении должника процедуры наблюдения выглядит следующим образом:

(50 000 000,00 руб. - 0) * 4,25 % 1/300 * 586 (количество дней пользования авансом с 25 марта 2017 г. по 31 октября 2018 г.) = 4 150 833,33 руб.

(50 000 000,00 руб. - 12 223 587,73 руб.) * 1/300 * 4,25 % * 779 (количество дней пользования авансом с 1 ноября 2018 г. по 18 декабря 2020 г.) = 4 168 941,90 руб.

Итоговая сумма процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса:

4 150 833,33 руб. + 4 168 941,90 руб. = 8 319 775,23 руб.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Генподрядчика.

Дополнительным соглашением No 4 от 29 декабря 2017 г. к Контракту должником признано, что срок исполнения обязательств наступил, обязательства по Контракту в полном объеме не выполнены и подлежат исполнению не позднее 31 декабря 2020 г.

Дополнительным соглашением No 1 от 30 сентября 2020 г. к указанному дополнительному соглашению No 4 от 29 декабря 2017 г. установлено, что "заключение настоящего Соглашения не освобождает стороны от ответственности (взыскание неустойки (штрафа, пеней) и других видов ответственности), предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации, которые имели место до заключения настоящего Соглашения, так и в ходе последующего исполнения договорных обязательств.".

То есть фактически должником признано наличие задолженности перед Минобороны России по Контракту.

Кроме того, п. 7 соглашения о расторжении Контракта, установлено, что прекращение действия Контракта не освобождает стороны от предусмотренной Контрактом и законодательством ответственности за нарушения условий расторгаемого Контракта.

Также необходимо отметить, что в адрес должника была направлена претензия от 19 февраля 2021 г. No 153/6/2740, которая оставлена последним без удовлетворения.

В соответствии с п. 3 ст. 202 ГК РФ если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, апри отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Указанные доводы еще раз опровергает доводы Банка "Траст" (ПАО) о пропуске Минобороны России срока исковой давности.

Согласно п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).

В соответствии с п. 4.17.3 Контракта в случае расторжения Контракта и взыскания Государственным заказчиком процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части), в порядке, установленном Контрактом, аванс (или его соответствующая часть) подлежит возврату Государственному заказчику с момента заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта. В этом случае подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня заключения соглашения о расторжении Контракта или вступления в силу соответствующего решения суда о расторжении Контракта по день поступления денежных средств на счет Государственного заказчика.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) выглядит следующим образом: сумма неотработанного аванса * размер ключевой ставки ЦБ РФ * 1/365 * количество дней пользования чужими денежными средствами.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами:

37 776 412,27 руб. * 4,25% * 1/365 * 19 (количество дней пользования чужими денежными средствами с 24 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г.) = 83 573,84 руб.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами произведен за период с 24 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г.

Настоящее требование Минобороны России было направлено в Арбитражный суд города Москвы в сентябре 2021 года - в связи с чем. оснований полагать, что срок исковой давности в отношении процентов за пользование чужими денежными средствами является пропущенным не имеется.

Также отклоняется ссылка апеллянта о наличии оснований для понижения в очередности требований заявителя ввиду следующего.

Довод о том, что должник находится в ведомственном подчинении Минобороны России не имеет отношения к рассматриваемому спору.

Так, Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. No 727 Федеральное агентство специального строительства упразднено, в отношении него внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации 27 сентября 2017 г.

Данным Указом Президента Российской Федерации установлено, что Минобороны России является правопреемником упраздняемого Федерального агентства специального строительства.

То есть уже после того, как должником были нарушены сроки выполнения работ по Контракту.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. No 1082 "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации" Минобороны России является главным распорядителем средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Минобороны России и реализацию возложенных на него полномочий.

Минобороны России осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Государственные контракты, заключаемые Минобороны России с исполнителями государственного оборонного заказа идентичны для всех исполнителей без исключения, не зависимо от того, является ли Минобороны России участником данного общества (предприятия) или нет.

Отношения, связанные с заключением и исполнением государственных контрактов нацелены прежде всего на получение результата работ для нужд обороны страны и безопасности государства.

Действия Минобороны России по взысканию задолженности по государственным контрактам обусловлено прежде всего осуществлением функции государственного заказчика и направлены исключительно на защиту интересов государства.

Доводы о том, что Минобороны России длительное время не предпринималась действия по принудительному истребованию задолженности не подтверждаются материалами настоящего спора.

Мероприятия по реорганизации предприятий проведены Минобороны России с учетом действующего законодательства, в том числе положений Закона о банкротстве, иного кредитором в материалы дела не представлено.

Представленная бухгалтерская отчетность должника не свидетельствует о наличие оснований для субординации требований Минобороны России.

Кроме того, само по себе участие публично-правового образования в формировании уставного капитала (фонда) должника не является основанием для понижения очередности удовлетворения требования публично-правового образования к этому должнику.

Данный вывод подтверждается п. 13 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 29 января 2020 г.).

Иные доводы заявителя апелляционной жалобы не содержат ссылок на факты, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены определения суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права.

Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьей 270 АПК РФ, апелляционная инстанция не усматривает.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2022 по делу N А40-107430/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ПАО Банк "ТРАСТ"- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ю.Л.Головачева

Судьи

С.А.Назарова Ж.Ц.Бальжинимаева